2026年工程索赔合同

2026年工程索赔合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，就甲方因工程实施过程中发生的索赔事宜协商一致，订立合同如下：

一、合同背景

甲方因承接的__________________工程项目（项目编号：__________________），在施工过程中遭遇__________________（具体事件描述），导致工程成本增加或工期延误，经双方确认需要提出索赔。本合同旨在明确索赔事项的处理流程、责任划分及争议解决机制。

二、索赔事项

（一）索赔原因

1、工程变更：因甲方指令变更或设计单位提出修改意见，导致乙方需增加额外工作量，具体变更内容详见附件一《工程变更清单》，涉及费用增加_______元，工期延误_______天。

2、不可抗力事件：因__________________（具体事件描述，如自然灾害、政策调整等），导致乙方无法正常施工，造成的损失包括材料费_______元、人工费_______元，工期延误_______天。

3、甲方责任延误：因甲方未按时提供施工条件、审批手续延迟或支付工程款滞留，导致乙方窝工损失_______元，工期延误_______天。

4、第三方干扰：因__________________（具体事件描述，如相邻单位施工影响、市政工程断水断电等），导致乙方施工受阻，造成的损失包括赶工费_______元、设备闲置费_______元，工期延误_______天。

（二）索赔范围

1、直接费用索赔：包括人工费、材料费、机械使用费、分包工程费等因索赔事件直接导致的成本增加，具体明细详见附件二《索赔费用明细表》。

2、间接费用索赔：包括管理费、利润损失等因索赔事件间接导致的收益减少，具体计算依据详见附件三《间接费用计算依据》。

3、工期索赔：因索赔事件导致工程进度滞后，乙方可要求顺延合同工期，具体顺延天数及计算方法详见附件四《工期索赔分析报告》。

三、索赔程序

（一）索赔通知

1、乙方应在索赔事件发生后_______日内，向甲方提交《索赔意向书》，明确索赔事件的基本情况、初步损失评估及索赔依据。

2、甲方应在收到《索赔意向书》后_______日内，进行初步审核，并书面通知乙方是否同意其索赔主张，或要求乙方补充材料。

（二）索赔资料提交

1、乙方应在收到甲方书面通知后_______日内，提交完整的《索赔报告》，包括但不限于事件经过、现场照片、相关文件、计算过程、损失清单等。

2、甲方应在收到《索赔报告》后_______日内，组织监理单位、设计单位及造价咨询机构进行审核，并出具《索赔审核意见书》。

（三）索赔协商

1、如双方对索赔金额或工期顺延天数存在分歧，应进入协商阶段，协商期限不超过_______日。

2、协商期间，双方可聘请第三方机构进行调解，调解结果具有参考效力但非强制性。

（四）索赔确认

1、协商达成一致后，双方应签订《索赔确认书》，明确索赔金额、支付方式及支付时间。

2、如协商不成，双方应按本合同第六条约定解决争议。

四、索赔费用计算

（一）人工费索赔

1、因索赔事件导致的人工工时增加，按实际发生工时乘以合同约定单价计算，超出部分需提供劳务合同、考勤记录等证明材料。

2、因索赔事件导致的工人窝工损失，按合同约定日工资标准的_______%计算，需提供工资表、考勤记录等证明材料。

（二）材料费索赔

1、因索赔事件导致的材料价格波动，按市场价与合同价的差价计算，需提供采购合同、发票、市场价评估报告等证明材料。

2、因索赔事件导致的材料损耗增加，按实际损耗量乘以合同约定单价计算，需提供材料验收记录、损耗分析报告等证明材料。

（三）机械使用费索赔

1、因索赔事件导致的机械闲置，按实际闲置时间乘以台班单价计算，需提供设备租赁合同、使用记录等证明材料。

2、因索赔事件导致的机械调迁费用，按实际发生的调迁费用计算，需提供运输合同、发票等证明材料。

（四）分包工程费索赔

1、因索赔事件导致的分包工程量增加，按分包合同约定单价计算，需提供分包合同、工程量确认单等证明材料。

2、因索赔事件导致的分包工程延误，按分包合同约定误期赔偿计算，需提供分包合同、工期延误证明等证明材料。

五、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应积极配合乙方收集索赔资料，提供必要的工程文件、会议纪要等证明材料。

2、甲方应在收到乙方索赔报告后按合同约定时间进行审核，不得无理拖延或拒绝。

3、甲方应按《索赔确认书》约定支付索赔费用，逾期支付的，按日利率_______%计算滞纳金。

4、甲方有权对乙方的索赔主张进行合理质疑，要求乙方提供进一步的证明材料。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应妥善保管与索赔事件相关的所有资料，并在索赔程序启动后及时提交给甲方。

2、乙方应配合甲方的审核工作，对索赔报告中的内容进行解释说明。

3、乙方不得因索赔事项影响工程正常施工，因乙方原因导致索赔事项扩大的损失由乙方自行承担。

4、乙方提交的索赔资料必须真实有效，如因资料虚假导致甲方损失的，应承担赔偿责任。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

1、甲方未按合同约定支付索赔费用，每逾期一日，应按应付金额的_______%支付违约金，违约金累计不超过索赔金额的_______%。

2、甲方无正当理由拒绝或拖延审核索赔报告，经乙方书面催告后_______日内仍未处理的，视为认可乙方的索赔主张。

3、因甲方原因导致索赔程序无法正常进行，责任由甲方承担，并赔偿乙方因此遭受的直接损失。

（二）乙方违约责任

1、乙方未按合同约定提交索赔资料或提交虚假资料，导致甲方损失的，应承担赔偿责任。

2、乙方因索赔事项消极影响工程进度，导致工期延误的，应承担相应的误期赔偿。

3、乙方在索赔程序中提供虚假证明材料或恶意索赔的，甲方有权解除合同，并追究其违约责任。

七、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本合同作为主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：