家庭光伏发电项目安装服务合同

家庭光伏发电项目安装服务合同甲方（业主）：[业主姓名/名称]身份证号/统一社会信用代码：[业主证件号码]通讯地址：[业主详细地址]联系电话：[业主联系电话]电子邮箱：[业主电子邮箱]乙方（服务商）：[服务商公司名称]统一社会信用代码：[服务商证件号码]通讯地址：[服务商详细地址]联系电话：[服务商联系电话]电子邮箱：[服务商电子邮箱]鉴于甲方有意委托乙方在其位于[业主详细地址]的住宅安装家庭光伏发电系统（以下简称“本项目”），乙方愿意接受甲方的委托并提供服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1本项目位于甲方拥有的房产，具体地址为[业主详细地址]，房产权利人：[业主姓名/名称]。1.2本项目拟安装光伏系统的装机容量为[XX]千瓦（直流容量）。1.3光伏系统主要技术方案详见本合同附件一《项目方案书》，系统包括但不限于光伏组件、逆变器、支架系统、线缆、汇流箱及配电设备等。系统设计方案由乙方负责提供，并保证符合国家及行业相关标准。1.4本项目旨在为甲方提供清洁能源，并可能向国家电网反馈多余电力。第二条工作范围与内容2.1乙方负责本项目的以下工作：(1)对项目安装场地进行现场勘查；(2)根据甲方需求和现场条件完成项目方案设计，并获得甲方书面确认；(3)按照确认的方案，负责光伏系统所需设备的采购（或根据约定由甲方自购并负责提供设备清单和技术参数确认）、运输至现场；(4)负责光伏系统及其附属设施（包括但不限于组件、支架、逆变器、线缆、配电箱等）的安装、布线及连接工作；(5)负责系统的初步调试，确保系统各部分运行正常；(6)协助甲方准备并网所需资料，配合甲方或电网公司进行现场勘查、设备验收及并网申请流程；(7)负责系统的最终性能调试，直至系统成功并网发电；(8)向甲方提供系统操作及日常维护的简要说明；(9)在质保期内，按照本合同约定承担维修或更换责任。2.2甲方负责：(1)提供项目安装场地的合法使用权，确保其有权进行光伏系统安装；(2)确保安装场地具备安全、适宜施工的条件，配合乙方办理可能需要的内部审批手续（如小区物业同意等），承担因甲方原因导致的延误责任；(3)按照本合同约定及时向乙方支付项目款项；(4)负责保管好并网电表及电表箱（如需迁装或更换，费用按双方约定承担）；(5)在系统安装期间，指派现场代表或确保乙方人员安全作业的条件；(6)系统并网发电后，负责日常的清洁保养工作。第三条项目实施与工期3.1乙方应在合同生效后[XX]个工作日内完成现场勘查，并向甲方提交初步勘查报告。3.2乙方应在甲方确认项目方案后[XX]个工作日内开始进行设备采购（如由乙方负责）或通知甲方完成设备准备。3.3乙方应在设备到场并完成必要的准备工作后[XX]日内正式开始系统安装工作。3.4本项目的预计整体工期为[XX]天，自正式开工之日起计算。预计完工日期为[具体日期]。3.5乙方应确保在预计完工日期前完成所有安装和调试工作。因非乙方原因（包括但不限于业主原因、不可抗力、设计变更、政府审批延迟等）导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。因乙方原因（包括但不限于人员、材料、管理问题）导致工期延误，乙方应向甲方支付合同总价款[千分之XX]的每日违约金，但最高不超过合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]天的，甲方有权解除合同。第四条项目费用与支付方式4.1本项目合同总价款（含税）为人民币[XX]元整（大写：[大写金额]）。该价格包含但不限于项目方案设计费、设备费（或设备采购服务费，如由甲方自购设备，则包含安装、调试及相关服务费）、施工费、调试费、并网申请相关服务费等。4.2付款方式如下：(1)预付款：本合同签订后[XX]日内，甲方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元整，作为预付款。乙方在收到预付款后开始安排项目实施。(2)进度款：a.系统主体安装完成并通过初步自检后，甲方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元整。b.系统完成最终调试并准备并网时，甲方支付合同总价款的[XX]%，即人民币[XX]元整。(3)尾款：本项目通过双方最终验收，并完成并网发电后[XX]日内，甲方支付合同总价款扣除已付款项后的[XX]%，即人民币[XX]元整作为尾款。甲方支付尾款前提乙方提交完整合规的发票。4.3乙方应在收到每笔款项后，按照甲方要求及时开具等额、合法的增值税专用发票或普通发票。4.4如遇国家或地方政策调整导致补贴金额发生变化，补贴资金的归属和发放方式将根据实际情况协商确定，不影响合同总价款和双方其他权利义务。第五条质量标准与验收5.1本项目的设计、设备选型、施工及验收应严格遵循国家现行相关标准规范（如GB/T相关标准）和行业惯例。5.2乙方承诺提供的所有设备均为原厂正品，符合合同约定的品牌、型号和规格，并保证自交付之日起享有完整的原厂制造商质量保证，质保期为自并网发电之日起[XX]年（针对主要设备如逆变器、组件等）。质保期内，非因甲方原因或不可抗力导致的设备故障，由乙方负责免费维修或更换。5.3乙方应确保施工质量，安装牢固可靠，布线规范安全。5.4验收程序：(1)初验：乙方完成主要安装和调试工作后，应书面通知甲方进行初验。初验合格后双方签署初验确认书。(2)终验：系统完成并网发电稳定运行[XX]天后，双方根据本合同附件一《项目方案书》、设计图纸、设备清单、国家及行业相关标准、并网验收标准进行最终验收。验收内容包括但不限于系统容量、设备运行参数、电气安全、并网指标等。(3)如验收合格，双方应签署《项目最终验收报告》。如验收不合格，乙方应在[XX]日内完成整改，并再次申请验收，直至验收合格。整改费用由乙方承担。第六条并网相关事宜6.1乙方负责协助甲方准备向[当地电网公司全称]申请并网所需的必要资料，并配合甲方或电网公司工作人员进行现场勘查、设备检查及测试工作。乙方应确保提供的资料真实、准确。6.2并网申请过程中，由[甲方/乙方]承担因电网公司原因或政策原因导致的审批延迟所产生的相关费用（具体由哪方承担，需根据实际情况明确，例如：通常情况下，接入系统工程费等由甲方承担，乙方仅提供协调支持）。6.3并网电表由[甲方/电网公司]负责安装、校验和计量。如需由乙方负责提供或安装电表，相关费用及责任划分应另行约定。6.4双方应共同遵守电网公司的并网技术要求和运行规范。第七条违约责任7.1若甲方未按本合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之[XX]向乙方支付违约金。逾期超过[XX]日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。7.2若乙方未按本合同约定工期完工（非因甲方原因或不可抗力），每逾期一日，应按合同总价款的千分之[XX]向甲方支付违约金。违约金累计不超过合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项并支付违约金。7.3若乙方提供的设备不符合合同约定或存在质量问题，乙方应负责更换或退货，并承担由此产生的所有费用。若因此导致项目无法按时完成或无法并网，乙方应承担相应的违约责任。7.4若乙方施工质量不符合约定标准，乙方应负责免费整改，并承担所有额外的费用。若因此给甲方造成财产损失或人身伤害，乙方应承担全部赔偿责任。7.5任何一方违反本合同的保密条款，应向守约方支付违约金人民币[XX]元整，并承担由此给守约方造成的一切损失。7.6因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[XX]日内书面通知对方，并提供有效证明。第八条安全责任8.1乙方应严格遵守国家及行业的安全生产法规和标准，制定安全施工方案，配备必要的安全防护设施和劳动保护用品，确保施工过程的安全。乙方应对其所有施工人员进行安全教育和培训。8.2在施工期间，乙方应负责其人员的安全，并采取措施防止对甲方现有财产、周边环境及第三方人员或财产造成损害。因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任和赔偿责任。8.3甲方应确保安装场地在施工前处于相对安全的状态，并配合乙方做好现场安全管理工作。甲方应对其员工或访客在乙方施工区域的安全负责。8.4双方均有义务采取合理措施，确保施工区域的用电安全。第九条知识产权9.1乙方提供的项目设计方案、图纸等技术文件所涉及的知识产权归乙方所有。甲方在支付合同全部款项后，有权在所安装的光伏系统上使用该设计方案。9.2乙方保证其提供的设备不侵犯任何第三方的知识产权。如因乙方设备引起知识产权纠纷，由乙方负责解决并承担全部责任。第十条保密条款10.1甲乙双方对于在本合同签订及履行过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息、价格政策等）负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。10.2本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，持续有效期限为本合同有效期内及合同终止后[XX]年。10.3因法律规定或行政命令要求披露的除外，但披露方应尽可能事先通知对方。第十一条保险责任11.1乙方应自行购买在合同履行期间为其施工人员购买的意外伤害保险，并将甲方列为被保险人之一，或确保在施工过程中发生意外时甲方不受损失。11.2乙方应自行购买适当的责任保险（如第三者责任险），覆盖因乙方原因可能给甲方或第三方造成的财产损失或人身伤害。甲方在项目投保范围内，如因乙方原因遭受损失，乙方应负责先行赔付，后向保险公司追偿。11.3甲方可自行决定是否为安装期间或安装后的光伏系统本身购买财产保险。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：合同签订地/项目所在地/乙方所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同生效、变更与终止13.1本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。13.2对本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3本合同在以下情况下终止：(1)本项目按合同约定完成并验收合格，双方权利义务履行完毕；(2)双方协商一致解除；(3)因不可抗力导致合同无法继续履行；(4)一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除。13.4合同终止后，乙方应在[XX]日内完成剩余的善后工作（如资料移交、保修说明等），并按约定享有或履行质保责任。第十四条通知与送达14.1双方在本合同中载明的通讯地址、联系电话、电子邮箱为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后[XX]日视为送达）、或通过电子邮件发送（以发出时视为送达）、或当面交付，均视为有效送达。14.2任何一方变更联