2025年风电场技术改造合同

2025年风电场技术改造合同鉴于发包人（以下简称“业主”）拟对其拥有的位于[风电场具体地点]的风电场（以下简称“项目”）进行技术改造，以提高发电效率、降低运维成本、延长设备寿命并满足相关环保及电网要求；承包人（以下简称“改造方”）具有相应的资质和能力，愿意按照本合同约定对项目进行技术改造。双方本着平等互利、协商一致的原则，就项目技术改造事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：[风电场名称]技术改造项目1.2项目地点：[风电场具体地点]1.3项目内容：对项目内[具体风机数量及型号]风机进行技术改造，主要改造内容包括：[详细列出改造内容，例如：叶片修复或更换、齿轮箱更换、发电机改造、塔筒加固、控制系统升级、并网设施改造等]。1.4改造目标：通过技术改造，预期实现[具体改造目标，例如：提高发电效率X%、降低运维成本Y%、延长设备寿命Z年、满足XX环保标准、适应XX电网要求等]。第二条合同类型本合同采用[选择合同类型，例如：设计-采购-施工（EPC）]总承包模式。第三条合同期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2本合同有效期为[具体年限]年，自合同生效之日起计算。3.3合同终止条件：项目通过最终验收、双方协商一致解除合同、出现法定不可抗力导致合同无法履行等。第四条合同主体4.1发包人：[业主全称]法定代表人：[业主法定代表人姓名]地址：[业主地址]4.2承包人：[改造方全称]法定代表人：[改造方法定代表人姓名]地址：[改造方地址]第五条项目内容与技术方案5.1改造范围：详见本合同附件一《项目改造范围清单》。5.2技术方案：改造方根据项目实际情况和业主要求，制定详细的技术改造方案，并提交业主审核。技术方案应包括设计依据、技术路线、主要技术参数、设备选型原则等内容。最终确定的技术方案作为本合同附件二。5.3技术标准与规范：项目实施应遵循以下标准和规范：*[列出相关的国家标准、行业标准、地方标准以及企业标准，例如：GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、IEC61400系列标准等]。第六条合同价款与支付方式6.1合同总价：本合同项目总金额为人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。合同总价已包含设计费、材料费、设备费、施工费、调试费、质保金、税费（按国家规定税率）、运费、保险费及其他应包含的费用。6.2价格调整：合同履行期间，如遇国家政策调整、主要材料价格波动超过[具体百分比]或出现不可抗力事件，经双方协商一致，可以调整合同价款。6.3支付方式：*预付款：合同签订后[具体天数]日内，业主支付合同总价款的[具体百分比]%，即人民币[具体金额]元，作为预付款。*进度款：项目关键节点完成后，经业主确认后，业主按合同总价款的[具体百分比]%分期支付进度款，每次支付金额为人民币[具体金额]元。*竣工款：项目通过最终验收合格后[具体天数]日内，业主支付至合同总价款扣除质保金后的[具体百分比]%，即人民币[具体金额]元。*质保金：合同总价款的[具体百分比]%，即人民币[具体金额]元，作为质保金，质保期满且无质量问题后支付。*付款方式：银行转账。第七条双方权利与义务7.1发包人权利与义务：*有权对项目实施进行监督，检查工程质量和进度，并要求改造方按合同约定履行义务。*有权审核改造方提交的设计文件、进度计划等，并给予书面答复。*应及时向改造方提供项目所需的现有设备资料、运行数据、地质勘察报告等基础资料。*应按照合同约定及时支付工程款。*应组织项目竣工验收，并出具验收报告。*应配合改造方进行项目调试和后续的质保工作。7.2承包人权利与义务：*有权按照合同约定收取工程款。*应具备相应的资质和资质，拥有完成项目所需的熟练技术人员和设备。*应严格按照合同约定和技术方案进行设计、采购、施工、调试，确保工程质量和安全。*应建立健全质量保证体系，并接受业主的监督。*应按时提交设计文件、进度计划、阶段性报告等，并定期向业主汇报项目进展情况。*应负责项目的安全生产管理工作，并承担相应的安全责任。*应负责项目的环境保护工作，并承担相应的环保责任。*应在项目最终验收合格后，向业主提供完整的技术资料和操作手册。*应在质保期内，对项目出现的质量问题进行免费维修或更换。第八条项目进度与质量管理8.1项目进度计划：改造方应制定详细的项目进度计划，并提交业主审核。业主有权对项目进度进行监督，如发现进度滞后，改造方应采取有效措施加快进度，并承担由此造成的损失。8.2质量管理：改造方应严格按照国家、行业及合同约定的技术标准和规范进行施工，确保工程质量。项目所用材料、设备必须符合合同要求，并具有出厂合格证和检测报告。8.3验收：项目分阶段验收和最终验收。分阶段验收由双方根据项目进度协商确定。最终验收在项目全部工程完成后进行。验收标准按合同约定及相关标准执行。验收合格后，双方签署验收报告。如验收不合格，改造方应负责整改，并承担由此产生的费用。第九条安全与环保9.1安全生产：双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立安全生产责任制，制定安全生产措施，并进行安全教育培训。改造方应确保项目施工过程中的安全生产，承担因安全生产事故造成的所有责任和费用。9.2环境保护：双方应严格遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施防止和减少项目施工过程中的环境污染。改造方应承担因环境污染造成的所有责任和费用。第十条风险分担10.1不可抗力：因地震、洪水、战争等不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方互不承担违约责任。遭受不可抗力的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。10.2合同风险：项目实施过程中，由于市场行情变化、政策调整等风险，双方应根据实际情况协商解决。第十一条违约责任11.1发包人违约责任：*逾期支付工程款，每逾期一日，应向改造方支付逾期付款金额[具体百分比]的违约金。*无正当理由拒绝或拖延验收，应承担由此造成的改造方损失。*提供的资料有误或延误，导致项目延期或造成损失的，应承担相应责任。11.2承包人违约责任：*逾期完工，每逾期一日，应向业主支付合同总价款[具体百分比]的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[具体百分比]。*工程质量不合格，应负责无偿返工，并承担由此造成的损失。*未按合同约定履行安全生产和环境保护义务，造成事故或污染的，应承担全部责任和费用。*未按合同约定提供技术资料和操作手册，应承担相应责任。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均可向[选择仲裁机构，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点在[仲裁地点]。12.3或任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2本合同终止后，双方应做好项目