高低压配电施工合同(标准版)

高低压配电施工合同(标准版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，就乙方向甲方提供高低压配电工程施工服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：__________________。

2、工程地点：__________________。

3、工程内容：包括但不限于高低压配电设备安装、线路敷设、系统调试、接地装置施工、安全防护设施安装等全部施工内容。

4、工程范围：依据甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求，完成从设备到场到竣工验收的全过程施工服务。

5、工程规模：详见附件一《工程量清单》，包含但不限于变压器安装、高低压开关柜安装、电缆敷设、接地网敷设、保护装置调试等。

二、合同文件构成

1、本合同包括但不限于以下文件：

（1）本合同正文；

（2）施工图纸及技术文件；

（3）工程量清单及预算书；

（4）双方确认的变更单、洽商记录；

（5）甲方提供的施工条件及资料清单。

2、上述文件与本合同具有同等法律效力，以最新签署的文件为准。

三、施工组织与进度安排

1、乙方应在合同生效后7日内提交详细的施工组织设计方案，包括施工进度计划、人员安排、设备物资进场计划、安全措施等，经甲方审核确认后方可实施。

2、工程总工期为____日历天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后工期相应顺延。

3、关键节点工期：

（1）设备进场验收：____年____月____日；

（2）主体工程施工完成：____年____月____日；

（3）系统调试完成：____年____月____日；

（4）竣工验收：____年____月____日。

四、质量标准与验收

1、工程质量必须符合国家现行电力工程施工及验收规范《电气装置安装工程质量检验及评定标准》（GB50150-2016）及相关行业规定，达到合格标准。

2、乙方应设立专职质量管理人员，建立健全质量保证体系，并配合甲方及监理单位的监督检查。

3、分部分项工程验收：每完成一个施工阶段，乙方应向甲方提交阶段性验收申请，甲方组织相关单位进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。

4、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方应提前10日提交竣工验收报告及完整的竣工资料（包括但不限于施工记录、试验报告、设备合格证、图纸会审记录等），甲方应在收到报告后15日内组织竣工验收。

5、如验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后5日内完成修复，并承担由此产生的费用，若修复后仍不合格，甲方有权解除合同并追究违约责任。

五、工程造价与支付方式

1、合同总价款：人民币____元整（大写：__________________），含税价格，包含所有施工费用、材料费、机械费、管理费、利润及税金。

2、支付方式：

（1）预付款：合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%，即人民币____元整，用于采购主要设备材料；

（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体节点及比例如下：

-设备进场验收合格后支付至合同价款的____%；

-主体工程完成至____%后支付至合同价款的____%；

-系统调试完成经甲方确认后支付至合同价款的____%；

（3）尾款：竣工验收合格且资料移交完备后10日内，甲方向乙方支付至合同总价款的____%，即人民币____元整；

（4）质保金：合同总价的____%，即人民币____元整，于竣工验收合格后支付，质保期满且无质量问题后一次性退还。

3、支付条件：乙方需提供等额发票及相应的付款申请资料，甲方在收到资料后10个工作日内完成支付。

六、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、提供施工场地及施工条件，确保施工期间的水电供应及道路畅通，并办理相关施工许可手续；

2、及时审核乙方提交的施工方案、进度计划及验收申请，并在规定时间内给予书面答复；

3、委派专职现场代表，负责工程协调、质量监督及进度管理，有权对施工过程进行全过程监督；

4、配合乙方进行材料设备进场验收，对不符合要求的材料有权要求乙方更换；

5、按合同约定及时支付工程款，如逾期支付，每逾期一日按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金。

（二）乙方的权利和义务

1、具备相应的电力工程施工资质，持有有效的安全生产许可证，所有施工人员必须持证上岗；

2、严格按照施工图纸及规范要求组织施工，确保施工安全，制定专项安全方案并严格执行；

3、建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，定期开展安全教育培训；

4、施工期间应遵守甲方现场管理规定，文明施工，做到工完场清，并承担因施工造成的第三方财产损失赔偿责任；

5、积极配合甲方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时整改，并承担由此产生的费用；

6、施工过程中如需变更设计或材料，必须事先征得甲方书面同意，变更费用由责任方承担。

七、安全文明施工

1、乙方应严格遵守《电力安全工作规程》及《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），设立安全生产领导小组，明确安全责任人；

2、施工前必须进行安全技术交底，高空作业、带电作业等特殊作业必须制定专项方案并经甲方及相关部门审批；

3、配备足够的消防器材及应急物资，定期组织应急演练；

4、施工区域设置明显安全警示标志，非施工人员未经许可不得进入；

5、如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并承担由此产生的所有费用及法律责任。

八、材料设备管理

1、主要材料（如变压器、高低压开关柜、电缆等）必须符合国家标准，并具有出厂合格证及检测报告，甲方有权进行抽检；

2、材料进场后由乙方负责保管，如有丢失或损坏，乙方应照价赔偿；

3、甲方供应的材料设备应提前3日书面通知乙方，乙方应妥善接收并办理移交手续；

4、所有材料设备必须按规定进行标识及验收，验收合格后方可使用。

九、验收与结算

1、分部分项工程验收：乙方完成施工后应自检合格，并向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后3日内组织验收；

2、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方应提交完整的竣工资料，甲方在收到资料后15日内组织竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收报告；

3、结算：竣工验收合格后30日内，乙方应提交工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后20日内完成审核并支付尾款及质保金。

十、违约责任

1、甲方违约责任：

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日按应付未付款项的千分之一向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同；

（2）因甲方原因导致工期延误，每延误一日乙方可索赔工期____小时，并要求甲方支付工期延误损失费人民币____元/日。

2、乙方违约责任：

（1）工程质量不符合合同约定，乙方应无条件返工并承担由此产生的费用，若返工后仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失；

（2）未按合同工期竣工，每逾期一日按合同总价款的万分之一向甲方支付违约金，逾期超过____日，甲方有权解除合同；

（3）施工期间发生安全事故，乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、不可抗力

1、因地震、台风、洪水等不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任；

2、不可抗力发生后，双方应在____日内书面通知对方，并提供相关证明文件，根据实际情况协商处理合同解除或工期顺延事宜。

十二、争议解决

1、本合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；

2、协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力；

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；