2025年水电站EPC工程合同协议

2025年水电站EPC工程合同协议鉴于发包人（以下简称“业主”）需要建设一个水电站项目（项目名称：[项目名称]，以下简称“本项目”），并希望委托承包人（以下简称“承包商”）按照工程设计、设备材料采购和工程施工总承包（EPC）的方式进行建设；鉴于承包商具备承担本项目设计、采购、施工总承包的能力、资质和经验，愿意按照本合同协议的条款和条件完成本项目的建设任务；双方本着平等互利、协商一致的原则，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，就本项目的EPC工程事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1本项目名称：[项目名称]。1.2本项目地点：[项目地点]。1.3本项目主要建设内容：包括但不限于水库大坝、引水系统（如压力管道、尾水洞等）、厂房、机电设备（包括水轮发电机组、变压器、开关站设备等）、金属结构、通讯及自动化系统、环保与水保设施等的设计、采购、施工及调试工作。1.4本项目采用EPC总承包模式，承包商负责将本项目的设计、设备材料采购和工程施工等工作实行总承包。第二条合同文件构成2.1组成本合同的文件包括但不限于：(1)本合同协议；(2)中标通知书（如有）；(3)投标函及其附录（如有）；(4)合同附件（包括但不限于项目主要技术参数、设计基础资料、业主提供的条件、合同价格表、项目进度计划、双方承诺函等）；(5)经双方确认的设计文件、图纸；(6)经双方确认的工程量清单或报价单；(7)双方在合同履行过程中共同签署的补充协议、洽商记录、会议纪要等。2.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由双方协商解决；协商不成的，按本合同第十四条约定处理。第三条合同价格与支付3.1本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式。合同总价（或合同总价暂估）为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。3.2合同价格包括承包商为完成本合同项下全部设计、采购、施工、调试等工作所需的一切费用，包括设计费、设备材料费、施工费、管理费、利润、税金、风险金等。3.3支付方式：(1)预付款：合同生效后[]日内，业主支付合同总价的[]%作为预付款，即人民币[金额]元（¥[金额]元）。承包商需提供等额银行保函。(2)进度款：承包商完成合同约定工作内容并经业主或监理确认后，可按月（或按形象进度/里程碑节点）向业主申请支付进度款。每月（或每个节点）支付比例不超过合同总价已完成金额的[]%。承包商应提交符合要求的发票及验收记录。业主应在收到承包商的支付申请及发票后[]日内支付相应款项。(3)结算款：本项目竣工验收合格并通过最终结算审核后[]日内，业主支付至结算总价的[]%作为结算款，即人民币[金额]元（¥[金额]元）。(4)质保金：结算款支付时，业主预留合同总价[]%作为工程质量保证金（质保金），即人民币[金额]元（¥[金额]元）。质保期满且无遗留缺陷或已修复合格，经业主确认后[]日内，业主将质保金无息返还给承包商。(5)付款账户：业主指定收款账户信息如下：开户行：[开户行名称]账户名称：[承包商全称]账号：[银行账号]承包商指定收款账户信息如下：开户行：[开户行名称]账户名称：[业主全称]账号：[银行账号]3.4如合同价格中包含外币支付，汇率按合同签订之日的汇率确定，或按[双方约定方式，如支付日汇率]确定。汇率风险由[双方约定承担方]承担。第四条工期与进度安排4.1本项目的合同工期为自本合同约定的开工日期起至竣工验收合格日止，总日历天数为[]天。开工日期为：[]年[]月[]日。4.2承包商应编制详细的项目实施进度计划，报送业主或监理批准后执行。4.3因业主原因（包括但不限于未及时提供设计基础资料、未及时审批文件、未及时支付款项、未提供必要施工条件等）导致工期延误，经业主确认后，工期相应顺延，承包商工期补偿不超过[]天。4.4因承包商原因（包括但不限于设计错误、管理不善、施工延误等）导致工期延误，承包商应承担违约责任。每逾期一日，承包商应向业主支付合同总价[]‰的误期赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价的[]%。误期赔偿金的计算上限为人民币[金额]元（¥[金额]元）。4.5发生不可抗力事件，导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担工期延误责任。第五条设计工作5.1承包商应按照国家及行业相关设计标准、规范和合同约定的项目功能、性能要求，完成本项目的工程设计工作，包括可行性研究（如合同要求）、初步设计、施工图设计等。5.2承包商应保证设计文件的质量，满足国家及行业相关标准，并具有可实施性。设计文件需经[设计审查机构，如需]审查批准。5.3承包商应向业主提供满足施工要求的施工图纸及技术文件，并负责解决设计过程中的技术问题。5.4业主应向承包商提供必要的设计基础资料，并保证其真实、准确、完整。第六条采购工作6.1承包商负责本合同项下全部永久工程所需设备、材料的采购，包括[主要设备清单，如水轮发电机组、变压器、开关设备等]。6.2承包商应按照合同约定、设计文件及相关标准进行采购，保证所采购的设备、材料符合质量要求。关键设备、材料需提供[具体要求，如原厂保证]。6.3设备材料的交货时间、地点、方式应符合合同约定。承包商负责办理设备材料的运输、保险等事宜。6.4承包商有权自主采购设备材料，但涉及[特定范围或金额]的采购，需事先获得业主的书面同意。第七条施工与安装工作7.1承包商应按照设计文件、施工图纸、技术规范及合同约定，组织力量，完成本项目的土建工程施工、机电设备的安装、调试等工作。7.2承包商应建立健全安全生产管理体系，严格遵守国家及行业的安全生产法规，确保施工安全。承包商应对其员工的安全负责。7.3承包商应负责施工现场的管理，保持现场整洁，并采取措施减少施工对环境的影响，符合环保和水保要求。7.4承包商应负责工程设备的单体调试、系统调试和联动调试，并组织试运行，直至工程达到合同约定的发电条件。7.5承包商应配合业主或监理进行工程检查、验收工作。第八条质量与验收8.1本项目工程质量必须符合国家、行业及合同约定的标准和要求。8.2承包商应建立健全质量保证体系，配备专职质检人员，对工程质量进行全过程控制。8.3业主或监理有权对工程的设计文件、材料设备、施工过程、隐蔽工程等进行检查和检验。承包商应予以配合，并承担检查和检验的费用。8.4重要隐蔽工程覆盖前，承包商应提前[]日通知业主或监理检查验收。8.5工程竣工验收应按照国家相关规定及合同约定进行。承包商应向业主提交竣工验收申请报告，并提供完整的竣工资料。业主应在收到申请后[]日内组织竣工验收。8.6竣工验收合格后，承包商应向业主移交完整的工程资料和设备。8.7本项目的缺陷责任期为自竣工验收合格之日起[]年。在此期间，承包商应负责修复工程中出现的任何缺陷或故障，直至达到合同要求的质量标准。缺陷修复费用由[承包商/业主，根据约定]承担。第九条双方责任与义务9.1业主的责任与义务：(1)负责办理本项目所需政府批准文件（如土地使用、环境影响评价、水保批复、电力上网等）的申请工作，并承担相关费用。(2)协调解决项目建设过程中涉及的外部关系和征地拆迁事宜，并承担相关费用。(3)按照合同约定及时支付合同价款。(4)组织或参与工程的设计审查、重要隐蔽工程验收和竣工验收。(5)提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并承担相关费用。(6)委派[姓名职务]为业主代表，负责与承包商的沟通协调。9.2承包商的责任与义务：(1)负责完成本合同项下的设计、采购、施工、调试等工作，确保项目按合同约定工期、质量和价格完成。(2)负责办理本项目所需的设计、施工等方面的许可或批准（除非合同另有约定）。(3)负责建立现场项目管理机构，配备足够的管理人员和技术人员，并保持人员稳定。(4)负责办理本项目所需的工程保险（包括工程一切险、第三方责任险等），并承担保险费用。(5)严格遵守国家及行业的安全生产、环境保护、水土保持等法规标准，并承担相关费用。(6)负责提供履约保证金，并在合同终止或解除后，按合同约定返还。(7)接受业主或监理的监督和管理，并按其要求提供相关资料。(8)负责工程试运行及向业主移交工程。第十条风险分配10.1双方根据公平原则，在合同中明确各自承担的风险。主要包括：(1)业主承担的风险：项目审批风险、资金风险、地质条件突变风险（超出设计范围）、政策法规变化风险、不可抗力风险等。(2)承包商承担的风险：设计风险（在合理范围内）、设计错误风险、采购风险（市场波动、供应商履约风险）、施工技术风险、安全风险、管理风险、不可抗力风险等。10.2具体风险承担方式和后果，在本合同其他条款（如第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第十三条等）中已有约定。第十一条变更与索赔11.1合同履行过程中，任何一方提出变更请求，应向对方发出书面变更通知。变更内容涉及设计、材料、工期、费用等，需经双方协商一致并签署书面变更协议后方可实施。11.2因变更导致合同价款增减的，按以下原则确定：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格计算。(2)合同中有类似于变更工程的价格，参照类似价格确定。(3)合同中没有适用或类似价格的，由承包商提出变更工程的价格，经业主审核确认后执行。11.3承包商因非自身原因（如业主原因、不可抗力、设计变更等）遭受额外成本增加或工期延误的，有权向业主提出索赔。索赔应遵循以下程序：(1)发生索赔事件后[]日内，承包商应向业主发出索赔意向通知，说明索赔事件及要求。(2)承包商应在发出索赔意向通知后[]日内，向业主提交详细的索赔报告，并提供充分的证据。(3)业主应在收到索赔报告后[]日内，进行审核并给予答复。(4)双方对索赔有争议时，可协商解决或按本合同第十四条约定处理。第十二条合同担保12.1承包商应在本合同签订后[]日内，向业主提供金额为合同总价[]%的履约保证金，形式为[银行保函/履约担保金]。履约保证金有效期至缺陷责任期满后[]个月。12.2业主应在支付合同预付款前或按合同约定条件时，向承包商提供金额为预付款[]%或合同总价[]%的支付担保，形式为[银行保函]。第十三条不可抗力13.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争、动乱、政府行为等。13.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[]日内，将事件情况及对合同履行影响的程度书面通知对方，并提供相关证明。13.3双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院，如项目所在地/承包商所在地/合同签订地]提起诉讼。14.3（或：协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁委员会名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[地点]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十五条通知与送达15.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件，均应按此地址或联系方式送达。15.2通知或文件按上述地址邮寄（以挂号信或快递方式）或直接送达即视为有效送达。如一方变更地址或联系方式，应提前[]日书面通知对方。第十六条合同生效、变更与终止16.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。16.2本合同的任何变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。16.3合同的终止可以由以下情形引起：(1)本项目竣工验收合格，工程款支付完毕，质保期满。(2)双方协商一致，签署书面终止协议。(3)一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权根据法律法规或合同约定解除合同。(4)发生不可抗力，导致合同无法继续履行。16.4合同终止后，双方应做好工程移交、资料整理、费用结算、保证金返还等工作。承包商应妥善处理现场遗留问题，并配合业主完成最终验收。第十七条不可分割性本合同各条款是相互关联、互为说明的。任何一方对合同条款的修改或删除，均需经对方书面同意。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。第十八条完整协议本合同及其附件构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解和承诺。第十九条转让未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。第二十条分包承包商需要分包部分非主体工程时，应事先获得业主的书面同意，并确保分包单位具备相应的资质和能力。分包单位应遵守本合同项