2026年合同工期延展协议

2026年合同工期延展协议甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，就延展2026年合同工期事宜协商一致，订立协议如下：

一、协议背景

本协议基于甲乙双方于____年____月____日签订的《____项目施工合同》（合同编号：____），鉴于原合同约定的工期因____原因需要延展，经双方充分协商，达成如下协议。

二、工期延展依据

1、原合同约定的项目名称：__________________。

2、原合同约定的工程地点：__________________。

3、原合同约定的工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。

4、工期延展原因：__________________。

三、工期延展内容

1、经双方协商一致，原合同约定的工期自____年____月____日起延长____个月，新的工期截止至____年____月____日。

2、延展后的工期包含但不限于以下工作内容：__________________。

3、乙方承诺在延展工期内，按照原合同约定的质量标准和工程量完成所有工程内容，并确保工程质量和安全。

四、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应按照原合同约定，为乙方提供必要的施工条件和配合，确保乙方能够顺利开展延展工期内的工程工作。

2、甲方应按照原合同约定，按时支付乙方工程进度款，如有变更，应提前与乙方协商并书面确认。

3、甲方有权对延展工期内的工程进度和质量进行监督、检查，并有权要求乙方随时汇报工程情况。

4、如甲方因自身原因导致延展工期内的工程工作无法进行，应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按照延展后的工期要求，组织人力、物力资源，确保工程按期完成。

2、乙方应严格按照原合同约定的设计图纸、技术标准和施工规范进行施工，确保工程质量符合要求。

3、乙方应加强施工现场的安全管理，配备必要的安全防护措施，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

4、乙方应按照原合同约定，向甲方提交工程进度报告和竣工验收资料，并配合甲方进行工程验收。

5、乙方应妥善保管原合同约定的工程资料和材料，如有遗失或损坏，应承担相应责任。

五、费用调整

1、因工期延展导致的工程费用调整，双方应参照原合同约定的计价原则进行协商，并书面确认。

2、如因不可抗力因素导致工期延展，相关费用由双方根据实际情况协商解决。

六、违约责任

1、若甲方无故单方解除本协议，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为延展工期部分工程款的____%。

2、若乙方无故单方解除本协议，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为延展工期部分工程款的____%。

3、若甲方未按本协议约定支付工程进度款，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期____天仍未支付工程进度款，乙方有权解除本协议。

4、若乙方未按本协议约定完成工程工作，导致工期进一步延误，应承担相应责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

5、因乙方原因导致工程质量和安全问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决

本协议履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本协议的签订不影响原合同其他条款的效力，原合同与本协议存在不一致之处，以本协议为准。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：