2025年EPC工程合同签订前的合同签订准备

2025年EPC工程合同签订前的合同签订准备本合同由以下双方于____年____月____日在中国____省____市签署：发包人（以下简称“业主”）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：电子邮箱：承包人（以下简称“承包商”）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：电子邮箱：鉴于：1.业主拟建设____项目（项目名称），需要将其工程设计、设备材料采购和工程施工等阶段委托给具备相应资质和能力的一方总承包实施。2.承包商愿意按照本合同约定的条款和条件，承担____项目的EPC总承包任务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就____项目的EPC总承包事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本合同上下文另有解释，下列术语具有以下含义：1.1“项目”：指由业主委托承包商实施的____项目，包括但不限于项目设计、设备材料采购、工程施工、调试、试运行及相关的技术支持和服务。1.2“EPC总承包范围”：指本合同附件一《EPC总承包范围明细》中界定的工作内容。1.3“合同文件”：指构成合同一部分的所有书面文件，包括本合同协议书、中标通知书（如有）、投标文件、技术规格书、工程量清单（如有）、图纸、标准规范、附件、补充协议等，并按合同约定的优先次序解释。1.4“设计文件”：指承包商根据合同要求编制并经业主批准的各阶段设计图纸、计算书、说明等技术文件。1.5“设备材料”：指在本合同EPC总承包范围内，由承包商负责设计、制造、采购、运输和提供的工程设备、材料及工程设备零部件。1.6“里程碑节点”：指本合同约定的，标志着项目关键阶段完成的时间点，如主体工程开工、主要设备到货、竣工验收等。1.7“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。1.8“保密信息”：指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，标明为“保密”或根据其性质应合理认定为保密的，与项目或本合同相关的技术信息、商业信息、财务信息等。1.9“第三方”：指除本合同双方之外的任何个人、法人或其他组织。1.10“适用法律”：指中华人民共和国法律、法规及地方法规（不包括香港、澳门、台湾地区法律）。第二条项目范围与工作内容2.1承包商根据本合同约定，承担____项目的EPC总承包实施，具体范围详见本合同附件一《EPC总承包范围明细》。该范围包括但不限于：(a)根据业主提供的基础资料和需求，进行项目可行性研究（如合同约定）、设计（包括但不限于基础设计、详细设计、施工图设计）、绘制和提供满足要求的设计文件；(b)根据设计文件和技术规范，负责采购本项目所需的全部工程设备、材料（包括但不限于主要设备、大宗材料、成品、半成品、构配件等），确保设备材料的质量、规格、性能符合合同要求；(c)负责本项目的工程施工、安装、调试、试运行，直至项目达到合同约定的竣工验收标准；(d)负责项目实施过程中的现场管理、安全生产、环境保护和文明施工；(e)提供合同约定的技术培训，包括操作和维护人员培训；(f)负责办理本项目实施所需的部分许可、批准或许可（如合同约定或法律规定承包商负责办理的），并承担相关费用；(g)完成项目竣工资料整理、提交和协助业主办理竣工验收手续；(h)在合同约定的保修期内承担保修责任；(i)提供合同约定的其他与EPC总承包相关的工作内容。2.2业主负责提供本合同附件二《业主提供工作内容及时间》中列明的基础资料、场地、许可等，并承担相关费用。2.3双方就项目范围和工作内容产生的任何疑问或争议，应通过友好协商解决；协商不成的，按本合同第十三条处理。第三条合同价格与支付3.1本合同采用____（固定总价/固定单价/成本加酬金）方式计价。(a)若为固定总价：合同总价为人民币____元（大写：____元整），包含承包商完成本合同EPC总承包范围所需的一切成本、费用、利润和税金。(b)若为固定单价：按本合同附件三《工程量清单》及相应单价进行结算。合同总价以实际完成并经业主确认的工程量乘以相应单价计算。(c)若为成本加酬金：项目总成本按实际发生并经业主确认的、符合合同约定的合理成本构成计算；酬金按____（固定金额/成本的一定比例/其他方式）计算。3.2支付计划：(a)预付款：合同生效后____日内，业主支付合同总价的____%作为预付款，即人民币____元。承包商需提供等额银行保函。(b)进度款：承包商完成合同约定的各里程碑节点后，向业主提交进度款支付申请及相关证明文件，经业主审核确认后支付。具体支付比例和时间节点如下：1.承包商完成____（里程碑节点名称）后，业主支付至合同总价的____%；2.承包商完成____（里程碑节点名称）后，业主支付至合同总价的____%；3.……（根据实际情况列出主要支付节点）(c)竣工结算款：项目通过竣工验收后____日内，承包商提交竣工结算报告及相关资料，经业主审核确认后，支付至结算总价的____%（预留____%作为质保金）。(d)质保金返还：质保期满且无遗留缺陷或未完成修复的，业主应在收到承包商返还质保金申请及相关证明后____日内予以返还。3.3支付货币：本合同所有款项均以人民币支付。3.4支付方式：除本合同另有约定外，均通过银行转账方式支付至承包商以下指定账户：开户行：户名：账号：3.5价格调整：若采用固定总价合同，且发生本合同约定的价格调整事件（如关键设备材料因不可预见的原因价格剧烈波动超过____%，或国家颁布重大政策法规调整导致成本显著增加等），承包商应在事件发生后____日内向业主提交书面价格调整申请及详细计算依据，经双方确认后调整合同价格。若采用固定单价合同或成本加酬金合同，则按合同约定或实际发生的成本、价格进行结算。第四条工期与进度计划4.1本项目的合同工期为____天（或自____年____月____日开工至____年____月____日竣工），具体以项目开工报告批准日期或合同约定开工日期为准。4.2承包商应在签订本合同后____日内，向业主提交详细的项目实施进度计划，包括设计、采购、施工各阶段的起止时间、关键路径和里程碑节点。该进度计划应得到业主的书面批准。4.3承包商应严格按照批准的进度计划执行，确保项目按期完成。承包商应在提前或延迟达到里程碑节点时，及时通知业主。4.4因业主原因（如提供资料延迟、许可批准延误、资金不到位等）或不可抗力导致工期延误，经业主书面确认后，工期相应顺延。因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任，并采取措施加快进度，业主有权根据延误情况采取暂停支付、索赔等措施。具体违约责任在本合同第五条约定。第五条设计5.1承包商应具备完成本项目设计所需的专业资质和经验，设计应符合国家及行业现行有效的标准和规范，并满足业主在技术规格书中的要求。5.2承包商应按时提交本合同附件四《设计文件清单》中要求的设计文件，并经业主或其委托的第三方机构审查通过。5.3设计文件的修改：在项目实施过程中，若因现场条件变化、业主需求调整等原因需要修改设计，承包商应进行设计变更，并提交变更方案和计算书。设计变更需经业主书面批准后方可实施。设计变更引起的成本增加或减少，按本合同第三条约定处理。第六条采购6.1除本合同另有约定或属于业主提供的设备材料外，本项目所需的全部设备材料由承包商负责采购。6.2承包商应有权选择供应商，并确保所采购的设备材料符合合同约定的质量标准、规格型号、性能参数。主要设备材料应优先选用业主推荐的品牌或型号（如有），或经业主书面同意的品牌或型号。6.3承包商负责办理设备材料的运输、保险（按本合同第十条约定），并确保按时、完好地运抵指定地点。6.4设备材料到货后，承包商应负责组织检验或共同检验，并提交检验报告。检验结果表明设备材料符合合同要求的，承包商方可用于项目实施；检验结果表明不符合要求的，承包商应立即通知业主，并负责更换或修复，由此产生的费用由承包商承担。6.5业主提供的设备材料：如合同约定业主提供部分设备材料，业主应按时、按质、按量将设备材料运至指定地点，并承担其保管责任和费用。承包商应在收到后进行检验，并承担检验责任和费用。若检验不合格，由业主负责。第七条施工与工程管理7.1承包商应负责编制详细的施工组织设计或施工方案，报送业主批准后执行。7.2承包商应建立完善的现场管理体系，确保施工安全、文明、环保，符合国家及地方相关法律法规要求。承包商应承担因管理不善造成的安全事故、环境污染等事件的全部责任和费用。7.3承包商应负责施工现场的管理，保持现场整洁有序。7.4承包商应配备足够的、具备相应资格的施工人员、管理人员和设备进行项目实施。7.5承包商应负责处理施工过程中遇到的技术问题，并采取有效措施确保工程质量和进度。第八条验收8.1项目验收分为阶段验收和竣工验收。(a)阶段验收：根据合同约定或项目需要，对设计成果、主要设备材料、关键工序或里程碑节点进行验收。验收标准按合同约定或相关技术规范执行。(b)竣工验收：项目按照合同约定的内容和标准完成，并经自检合格后，承包商应向业主提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。业主应在收到申请后____日内组织竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。8.2验收程序：承包商申请验收->业主审核->组织验收->验收结论->签署验收文件。8.3验收标准：项目最终验收应以本合同技术规格书、设计文件、相关国家及行业标准和规范为准。8.4若验收不合格，承包商应在业主要求的期限内完成整改，并承担整改费用，直至验收合格。若因整改导致工期延误，按本合同第四条约定处理。第九条知识产权9.1承包商在本项目设计、开发过程中产生的知识产权（包括但不限于专利、商标、著作权、技术秘密等）归承包商所有。9.2承包商授予业主在本项目范围内、为本项目实施和运营之目的，永久、不可撤销、免费、worldwide的使用、复制、修改、改进、分发、展示和表演其设计和开发成果的权利。9.3承包商保证其提供的设计、设备材料不侵犯任何第三方知识产权。若因承包商提供的知识产权成果发生侵权纠纷，由承包商负责解决并承担全部责任和费用，给业主造成损失的，承包商应予以赔偿。9.4本合同终止后，本条关于业主使用权的约定仍然有效。第十条保险10.1承包商应自行办理并支付以下保险：(a)工程一切险：保险金额应覆盖项目合同价加运费、安装费、建安工程费以及场地内已有财产，保险期限自工程开工之日起至竣工验收合格之日止（或按合同约定）。(b)第三方责任险：保险金额应不低于人民币____元（或按合同约定），覆盖因项目实施造成第三方人身伤亡或财产损失的赔偿责任。(c)承包商应另行为其员工购买人身意外伤害保险。10.2承包商应在投保后____日内，将保险单副本提交给业主备案。10.3业主应自行办理项目本身所需的保险（如业主财产险等），费用由业主承担。第十一条不可抗力11.1若发生本合同定义的不可抗力事件，导致合同无法履行或延迟履行，受影响一方应在事件发生后____日内书面通知另一方，说明事件情况及预计影响。11.2双方应在不可抗力事件发生后，及时采取措施减少损失，并应每隔____日向对方提供一次事件进展和影响情况的书面报告。11.3双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。(a)若不可抗力仅影响部分工作，则仅受影响部分的工作工期应予顺延，合同其他部分继续履行。(b)若不可抗力导致合同目的无法实现，或严重影响合同履行且持续时间较长，经双方协商一致或根据法律规定，可以解除合同。合同解除后，双方应相互返还已收受的款项，承包商应妥善处理项目现场，业主应支付已完成工作的相应费用（按合同约定）。第十二条保密12.1双方应对在本合同签订及履行过程中获悉的对方商业秘密、技术信息等保密信息承担保密义务。12.2未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方披露保密信息，但以下情况除外：(a)接收方为履行本合同之目的需要向其雇员、顾问披露；(b)接收方依据法律法规或有权机关的要求披露；(c)披露信息已非秘密（非因接收方过错）。12.3本保密义务不因本合同的终止而终止，持续有效期限为本合同终止后____年。12.4任何一方违反本保密义务，应赔偿对方因此遭受的全部损失。第十三条违约责任13.1承包商违约：(a)未按合同约定的工期（扣除不可抗力及业主原因延误）完成项目，每逾期一日，承包商应向业主支付合同总价____‰（不超过____%）的违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。逾期超过____日的，业主有权解除合同，承包商应承担违约责任，并返还已收取的款项（扣除已完成工作的相应费用）。(b)提交的设计文件、设备材料质量不符合合同约定，经业主指出后未能及时纠正或纠正后仍不合格的，承包商应承担修复、更换费用，并承担由此造成的工期延误责任。若质量严重不合格，影响项目安全或使用功能，业主有权解除合同。(c)未能履行保密义务，违反本合同第十二条约定，应赔偿业主因此遭受的损失。(d)其他违约行为：承包商应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2业主违约：(a)未按合同约定支付款项，每逾期一日，业主应向承包商支付逾期付款金额____‰（不超过____%）的违约金，但累计违约金不超过合同总价的____%。逾期支付超过____日的，承包商有权暂停工作或解除合同，并要求业主支付已完成工作的相应费用及赔偿损失。(b)未按合同约定提供必要的基础资料、场地、许可等，导致承包商无法正常工作或延误工期，承包商工期相应顺延，业主应承担由此造成的承包商损失。(c)未能履行保密义务，违反本合同第十二条约定，应赔偿承包商因此遭受的损失。(d)其他违约行为：业主应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3不可抗力导致的违约：根据本合同第十一条约定处理。第十四条通知与送达14.1双方之间的所有通知、请求、要求或其他通讯均应以书面形式（包括信函、传真、电子邮件）发送至本合同首页所列的地址或邮箱。14.2通知在以下时间视为送达：(a)专人递送的，当面交收时；(b)邮寄的，寄出后____日；(c)传真或电子邮件发送的，发送成功时（如遇非工作日或节假日，则视为在下一个工作日送达）。14.3任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。第十五条合同生效、变更与终止15.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。生效条件（如有，例如中标通知书、履约保函提交等）满足后生效。15.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。15.3合同的终止：(a)合同按期履行完毕，并结清所有款项。(b)双方协商一致同意终止。(c)因一方严重违约，守约方根据本合同约定或法律规定解除合同。(d)因不可抗力导致合同目的无法实现，根据本合同约定解除合同。(e)法律法规规定可以终止合同的其他情形。15.4合同终止后，双方应在____日内完成结算、资料返还、现场清理等事宜。承包商应保证已完成的工程质量和安全。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向____（选择仲裁或法院）提起诉讼或申请仲裁：(a)仲裁：提交____（具体仲裁委员会名称）仲裁，按照