2025年建设工程合同付款补充协议模板

2025年建设工程合同付款补充协议模板甲方（发包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]乙方（承包人）：[全称]法定代表人：[姓名]注册地址：[地址]统一社会信用代码：[代码]根据甲乙双方于[日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[合同编号]）（以下简称“原合同”），为进一步明确原合同项下的付款事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：鉴于原合同已约定建设工程项目位于[项目地点]，工程名称为[工程名称]，结构类型为[结构类型]，总建筑面积约为[面积]平方米，工期自[开工日期]至[竣工日期]。甲乙双方经协商一致，就原合同项下的付款条款达成如下补充约定：一、付款项目调整1.1原合同中关于预付款的约定不变。预付款金额为合同总价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]），于本协议生效后[天数]日内，甲方一次性支付至乙方指定银行账户。1.2原合同关于进度款支付的第一、二、三期节点及比例予以调整。具体调整如下：(1)乙方完成基础工程并经验收合格，且提交符合要求的进度款支付申请及相关资料后，甲方应在收到申请之日起[天数]日内，支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(2)乙方完成主体结构工程（指[具体说明主体结构完成标准]）并经验收合格，且提交符合要求的进度款支付申请及相关资料后，甲方应在收到申请之日起[天数]日内，支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(3)乙方完成除装饰装修工程、室外工程外的全部建设工程，并经验收合格，且提交符合要求的进度款支付申请及相关资料后，甲方应在收到申请之日起[天数]日内，支付至已完成工程量对应合同价的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。1.3原合同中关于装饰装修工程及室外工程的进度款支付，调整为按实际完成且验收合格的分部分项工程计量确认后[天数]日内支付该部分工程款总额的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）以下同。1.4原合同约定的每月月中支付进度款条款，在本协议有效期内暂停执行。按本协议第一条约定的节点支付进度款。1.5原合同中关于竣工结算款的支付，在双方完成竣工验收，并提交完整的结算资料后，甲方应在[天数]日内支付至结算总价款的[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]）；剩余[百分比]%，即人民币[金额]元（大写：[大写金额]），作为质保金，于工程竣工验收合格后满[天数]年且乙方提交质保金申请之日起[天数]日内支付。1.6原合同其他款项（如安全文明施工费、措施费等）的支付，仍按原合同约定执行。二、支付条件与证明文件2.1乙方每次申请支付工程款，除应提交原合同约定的通用证明文件外，还应根据本协议约定提供以下文件：(1)符合要求的工程量计量证书或验收报告，证明已完成工程量；(2)经监理单位（若有）或甲方代表签字确认的进度款支付申请表；(3)合法有效的发票；(4)其他甲方根据项目进展情况要求提供的文件。2.2乙方须在满足本协议约定的付款节点和条件后[天数]日内，将上述资料提交给甲方。甲方审核通过后，按照约定时间支付款项。三、付款方式3.1甲方付款仍采用银行转账方式。3.2乙方指定收款账户信息如下：开户名称：[乙方全称]开户银行：[银行名称]银行账号：[银行账号]乙方变更收款账户，须提前[天数]日书面通知甲方，并附有效证明文件，否则甲方按原账户支付。四、与原合同的关系4.1本协议仅对原合同中的付款条款进行修改和补充，原合同其他条款（包括但不限于工程范围、质量标准、工期、安全文明施工、保密、知识产权、违约责任、争议解决等）仍保持原有效不变，除非本协议另有明确约定。4.2本协议未约定的事项，仍按原合同约定执行。五、违约责任5.1若甲方未按照本协议约定按时支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[万分之几]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过应付未付款项的[百分比]%。逾期超过[天数]日，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。5.2若乙方未按照本协议约定提交完整的付款申请资料，导致甲方付款延迟，甲方有权相应延迟支付，延迟时间不超过乙方资料准备所需的时间。5.3双方其他违约责任，仍按原合同约定执行。六、争议解决6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应按照原合同约定的争议解决方式处理（即：向[仲裁委员会名称]申请仲裁/向[有管辖权的人民法院]提起诉讼）。七、协议生效与其他7.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。7.2本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。原合同正本[份数]份仍由甲方保管。7.3本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。7.4本协议中的“天”均指自然日。7.5通知：双方在本协议首部列明的地址为正式联系方式。任何书面通知按该地址邮寄（以挂号信或快递发出后[天数]日视