2025年负压病房建设工程合同

2025年负压病房建设工程合同

甲方（发包方）：XX医院

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系方式：XX-XXXXXXXXXX

乙方（承包方）：XX建筑有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系方式：XX-XXXXXXXXXX

第一条合同标的

本合同项下工程为XX医院负压病房建设工程，具体内容包括但不限于负压病房主体结构施工、装修工程、设备安装调试、相关配套设施建设以及竣工验收等全部工作。工程地点位于XX省XX市XX区XX医院院内，工程范围以双方另行签署的施工图纸及工程量清单为准。

第二条合同期限

本合同项下工程建设期限自双方合同签订之日起计算，预计总工期为XX个月，自XX年XX月XX日正式开工，至XX年XX月XX日完成全部工程建设内容并通过竣工验收。如遇不可抗力或非乙方原因导致的工程延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。

第三条计费标准/价格

本工程采用固定总价方式结算，总价款为人民币XX元（大写：XX元整），包含但不限于本合同项下全部工程内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等全部费用。乙方须严格按照国家及地方现行相关工程建设标准、规范和施工图纸进行施工，并承担因自身原因造成的所有质量及安全责任。工程款按工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间节点在双方签署的工程进度款支付计划中详细约定。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的施工组织、进度、质量及安全文明施工情况进行监督、检查和指导，并有权根据工程实际需要调整施工方案，但需提前XX日书面通知乙方。甲方须按时提供施工所需的水、电、道路等必要条件，并确保相关手续办理完毕。甲方须按合同约定及时支付工程款，如因甲方原因导致付款延迟，应按日向乙方支付逾期付款违约金，违约金利率为同期银行贷款利率上浮XX%。甲方负责协调解决工程建设过程中涉及的与当地政府部门、周边单位及个人的关系事宜，相关费用由甲方承担。

第五条乙方权利与义务

乙方须组建具备相应资质的项目管理团队，配备满足工程要求的技术人员、管理人员和作业人员，并对其施工人员进行安全教育和培训。乙方须严格按照施工图纸、技术规范及合同约定进行施工，确保工程质量达到国家及行业现行标准，并承担因质量问题导致的全部责任。乙方须自行采购除甲方指定供应外的所有工程材料，确保材料质量符合设计要求及国家强制性标准，并提交材料样品及合格证明供甲方检验。乙方须建立完善的安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。

第六条项目验收/交付标准

工程具备竣工验收条件时，乙方应提前XX日书面通知甲方进行验收。验收内容包括但不限于工程实体质量、功能性能、施工资料完整性等。验收标准依据国家现行相关工程建设标准、设计文件及合同约定执行。如验收合格，双方应签署竣工验收报告，甲方须在收到报告后XX日内完成工程款结算支付。如验收不合格，乙方须在甲方提出整改意见后XX日内完成整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用该等商业秘密。保密期限为本合同有效期内及合同终止后XX年内。此保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效。违反本保密约定的，应承担相应的法律责任。

第八条违约责任

1.乙方未按合同约定的工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方除支付已完成的工程款外，还应承担合同总价款XX%的违约金。

2.乙方施工质量不符合合同约定标准，经整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方返工、修理，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。若返工、修理后仍无法达到合同要求，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的直接损失，损失金额不超过合同总价款的XX%。

3.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金利率为同期银行贷款利率上浮XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此给乙方造成的损失。甲方逾期付款超过XX日，乙方有权解除合同，甲方除支付拖欠的工程款及违约金外，还应承担合同总价款XX%的违约金。

4.任何一方违反保密条款，应向守约方支付违约金，金额为合同总价款的XX%，并赔偿因此给守约方造成的直接经济损失。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第十条合同变更与解除

1.合同的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。任何一方单方面变更合同，未经对方同意，其变更内容无效。

2.发生下列情形之一，守约方有权解除合同：

(1)另一方严重违反合同约定，经催告后在XX日内仍未纠正的；

(2)另一方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；

(3)因对方原因导致合同目的无法实现的；

(4)法律规定的其他解除情形。

3.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。仲裁：本合同项下争议应提交XX仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在仲裁期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。但合同生效以甲方收到乙方履约保证金/预付款XX元（大写：XX元整）且乙方完成进场施工准备工作为前提条件。

2.本合同一式XX份，甲方执XX份，乙方执XX份，报送XX管理部门备案X份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行期间，如国家相关法律法规或政策发生重大调整，经双方协商一致可对合同相关条款进行修改。

5.乙方应确保其具有履行本合同所需的全部资质、许可及授权，并保证其提供的所有文件、资料的真实性、合法性和有效性。甲方有权要求乙方随时提供相关证明文件供审核。

6.与本合同相关的通知、文件等应按本合同首页所列地址或双方变更后的地址