2026年学生管理系统建设工程合同

2026年学生管理系统建设工程合同

甲方：[甲方名称]

地址：[甲方详细地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方：[乙方名称]

地址：[乙方详细地址]

联系方式：[乙方联系电话]

本合同由甲方与乙方于[合同签订日期]在[合同签订地点]签订。

第一条合同标的

甲方委托乙方承建2026年学生管理系统建设工程，包括但不限于系统设计、软件开发、系统测试、部署实施及相关技术支持服务。乙方应按照国家相关技术标准和甲方提出的需求，完成学生管理系统的开发与建设工作，确保系统功能完善、性能稳定、安全可靠，并符合甲方预期的使用要求。

第二条合同期限

本合同有效期为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止，具体期限为[合同有效期限]个月。乙方应在合同期限内完成全部建设工作，并配合甲方完成系统的试运行及验收。如因不可抗力或甲方原因导致合同期限变更，双方应另行协商并签订补充协议。

第三条计费标准/价格

本合同项目总价为人民币[项目总价]元（大写：[大写金额]）。该价格包含系统开发、软件许可、硬件配置、系统测试、部署实施、技术培训及为期[质保期限]年的免费维护服务。价格已包含所有税费，乙方无需另行收取其他费用。付款方式按照合同约定分阶段支付，具体支付节点及比例详见本合同附件《付款计划表》。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的建设工作进行监督，要求乙方按照合同约定及相关技术规范履行义务。甲方应按时提供项目所需的相关资料及必要条件，包括但不限于系统运行环境、数据接口、业务需求说明等，并确保资料的准确性与完整性。甲方应指定专门的项目接口人，负责与乙方沟通协调，处理合同履行过程中的相关事宜。甲方有权在合同约定的范围内对乙方的服务质量进行评价，并在项目验收时提出验收标准及要求。甲方应按照合同约定及时支付项目款项，如因甲方原因导致付款延迟，应向乙方支付逾期付款违约金，每日按合同总价千分之[违约金比例]计算。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建专业的项目团队，配备具备相应资质的技术人员，按照合同约定的技术标准和进度要求完成系统开发与建设工作。乙方应保证所提供的软件系统及源代码符合国家及行业相关标准，不存在知识产权纠纷，并享有合法使用权。乙方应配合甲方进行系统测试，并根据测试结果及时修复系统缺陷，确保系统稳定运行。乙方应向甲方提供完整的技术文档、操作手册及培训服务，确保甲方相关人员能够熟练操作系统。乙方应对项目过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，并在合同终止后继续履行保密责任。

第六条项目验收/交付标准

项目验收应依据本合同约定及相关技术规范进行。验收内容包括系统功能是否满足需求、系统性能是否达到标准、系统稳定性及安全性是否可靠、技术文档是否齐全完整等。甲方应在收到乙方提交的验收申请及相关资料后[验收期限]日内组织验收，如甲方逾期未进行验收，视为验收合格。验收合格后，乙方应向甲方交付完整的系统源代码、技术文档、操作手册等，并办理相关移交手续。如验收不合格，乙方应在[整改期限]日内完成整改，并重新提交验收申请。若经过[最大整改次数]次整改后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

第七条保密条款

甲乙双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，包括但不限于技术信息、经营信息、客户信息等。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等商业秘密。本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，双方应在合同终止后继续履行保密责任。如因一方违反保密义务给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。双方应签订单独的保密协议以进一步明确保密范围及违约责任，本条款作为双方合作的基础性约定，具有独立性。

第八条违约责任

甲方未按合同约定支付项目款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之[违约金比例]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的[累计违约金上限百分比]。逾期超过[付款延迟期限]日，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的相应费用及违约金。

乙方未按合同约定交付合格系统的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之[违约金比例]向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的[累计违约金上限百分比]。逾期超过[交付延迟期限]日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价[违约金比例]的违约金。

因乙方原因导致系统无法正常运行或存在严重缺陷，在乙方整改期限内仍未纠正的，甲方有权要求乙方退还部分或全部款项，并可根据缺陷的严重程度要求乙方承担合同总价[百分比]至[百分比]的赔偿责任。

第九条不可抗力

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会事件等。任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[通知期限]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。不可抗力影响消除后，应立即恢复履行合同。

第十条合同变更与解除

对本合同的任何变更，均须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。在合同履行过程中，如出现下列情形之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：（一）违约方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；（二）违约方迟延履行合同主要义务，经催告后在[宽限期]日内仍未履行的；（三）违约方存在严重违反合同行为，致使合同目的无法实现的。合同解除后，双方应妥善处理已完成的work及相关事宜，并按合同约定结算费用。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[争议解决方式，如：甲方所在地人民法院诉讼解决/提请仲裁委员会仲裁]，并约定以[仲裁规则或诉讼法]为准。仲裁裁决或法院判决是终局的，对双方均有约束力。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十二条其他约定事项

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合