2025年数据备份系统建设工程合同

2025年数据备份系统建设工程合同

甲方：北京数据科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街1号

联系方式/p>

乙方：上海网络技术服务有限公司

地址：上海市浦东新区张江高科技园区博云路2号

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方建设并交付一套符合国家相关标准及甲方需求的数据备份系统。该系统应具备高可用性、高扩展性及数据安全性，满足甲方业务连续性及数据保护要求。系统包括但不限于硬件设备采购、软件安装调试、系统集成测试、技术培训及售后服务等内容。

第二条合同期限

本合同项下数据备份系统建设工程期限自本合同生效之日起计算，预计总工期为180日历天。如遇不可抗力或经双方书面同意，工期可相应顺延。系统最终验收以甲方书面签收验收报告为准。

第三条计费标准/价格

本合同项下数据备份系统建设工程总价款为人民币捌佰陆拾万元整（￥8600000.00元）。费用包含系统硬件、软件许可、实施服务、技术培训及为期壹年的免费维护服务。甲方应于合同签订之日起十日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，系统验收合格后支付至合同总价款的70%，剩余5%作为工程质量保证金，于质保期满无质量问题后支付。甲方支付款项应通过银行转账方式完成，乙方收款账户信息如下：开户行：中国工商银行上海张江支行；账号：622202010013456789；户名：上海网络技术服务有限公司。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方提供的系统设计方案、实施计划及进度进行监督和检查，要求乙方按合同约定及国家相关标准完成建设任务。甲方应向乙方提供必要的场地、电源、网络环境及业务需求说明，并指定专门人员配合乙方开展工作。甲方有权要求乙方对系统进行必要的培训，确保甲方相关人员能够熟练操作和维护系统。甲方应按照合同约定支付项目款项，如因甲方原因导致项目延期，乙方工期相应顺延，费用不予调整。甲方对系统最终验收结果具有决定权，验收不合格时，有权要求乙方在限定期限内整改，整改费用由乙方承担。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建具备相应资质的专业团队负责项目实施，确保项目按计划推进。乙方应向甲方提供完整的技术文档、操作手册及维护指南，并保证所提供软硬件产品的合法性和质量。乙方应严格按照合同约定的技术标准和验收要求完成系统建设，并承担因自身原因导致的工程质量问题。乙方有权要求甲方按时支付项目款项，如甲方逾期支付，每逾期一日，应向甲方支付逾期付款部分千分之五的违约金。乙方应对项目实施过程中知悉的甲方商业秘密承担保密义务，此义务不因合同终止而解除。

第六条项目验收/交付标准

系统交付验收应以国家《信息安全技术系统安全等级保护基本要求》及甲方签订时提出的技术指标为依据。乙方应于系统安装调试完成后向甲方提交验收申请，并配合甲方进行功能测试、性能测试及安全测试。验收内容包括但不限于系统可用性、数据备份恢复时间、容灾切换能力及用户操作界面友好性。如测试结果符合合同约定标准，甲方应在收到验收申请后十五日内组织验收，验收合格后签署验收报告。如验收不合格，乙方应在收到甲方书面整改通知后十日内完成整改，并重新申请验收，整改次数不超过三次。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同签订及履行过程中获知的对方商业秘密承担保密责任，包括但不限于技术信息、经营信息、客户资料等。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。保密期限自本合同签订之日起至合同终止后叁年。合同终止后，乙方仍需对其在项目实施过程中获取的甲方保密信息进行保护，不得用于任何与甲方无关的目的。违反本保密约定的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

第八条违约责任

1.甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金，逾期超过三十日，乙方有权暂停项目实施或解除合同，并要求甲方支付已完成工作80%的合同价款作为违约补偿。

2.乙方未按合同约定工期交付合格系统的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过六十日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付款项的120%并承担由此给甲方造成的直接经济损失。

3.乙方交付的系统存在质量缺陷，经整改后仍无法达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方更换系统或解除合同，乙方应退还甲方相应款项并承担合同总价款10%的违约金。

4.任何一方违反保密条款，给对方造成损失的，应赔偿对方全部直接经济损失及合理的维权费用。

第九条不可抗力

不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。发生不可抗力事件时，受影响一方应在事件发生后五日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力导致的履行障碍，受影响一方不承担违约责任，但应及时采取措施减少损失。

第十条合同变更与解除

对本合同的任何变更，须经双方协商一致并签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发生下列情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：1）一方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务的；2）一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；3）一方有其他严重违约行为致使合同目的不能实现的。合同解除后，双方应妥善处理已完成的各项工作，并退还对方相应款项，已产生的费用由责任方承担。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。仲裁费用由败诉方承担，若双方均有责任，则按责任比例分担。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。如需甲方支付尾款，以系统最终验收合格并完成移交手续为准。

2.本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。各份合同内容一致，缺一不可。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.乙方在履行本合同过程中需使用甲方场所、