2026年高速公路建设工程合同

2026年高速公路建设工程合同

甲方：中国XX高速公路建设集团股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国路88号

联系方式/p>

乙方：XX省高速公路工程局有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方承担XX高速公路建设项目，包括但不限于路基、路面、桥梁、隧道、交通工程及沿线设施等全部工程的建设施工。乙方按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，完成工程建设任务，并确保工程质量符合设计要求和验收标准。

第二条合同期限

本合同项下工程自2026年1月1日起开工，至2028年12月31日竣工，总工期为24个月。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。

第三条计费标准/价格

本合同项下工程总造价为人民币壹亿元整（100,000,000.00元），采用固定总价方式结算。乙方按照国家及地方现行规定，完成工程量清单计价，经甲方审核确认后支付工程款。工程款支付分阶段进行，具体支付比例和时间节点详见合同附件《工程进度款支付计划表》。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方的施工过程进行监督管理，包括但不限于现场巡查、材料检验、进度检查等。甲方应按时向乙方提供施工所需的设计图纸、技术文件及相关许可文件，并负责协调工程建设所需的外部关系。甲方应根据合同约定及附件《工程进度款支付计划表》及时支付工程款，并负责组织工程竣工验收。甲方有权要求乙方按照国家质量标准及合同要求进行施工，对不符合要求的工程，甲方有权要求乙方返工或停工整改。

第五条乙方权利与义务

乙方应组建专业的项目管理团队，配备满足工程需要的技术人员及施工设备，严格按照设计图纸和国家施工规范进行施工。乙方应自行承担施工过程中产生的安全责任，并配备必要的安全防护措施。乙方应妥善保管甲方提供的文件及材料，并在工程竣工验收后及时清理现场，移交工程资料。乙方有权按照合同约定收取工程款，并应配合甲方完成工程验收及审计工作。

第六条项目验收/交付标准

工程竣工验收应依据国家《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017及相关设计文件进行。乙方应于工程竣工后30日内提交完整的竣工资料及验收申请报告。甲方应在收到验收申请后60日内组织相关单位进行验收。验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》，工程正式交付使用。如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改，并承担由此产生的费用。

第七条保密条款

甲乙双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或用于合同目的之外。保密期限为本合同履行期间及合同终止后三年，涉及核心技术保密的，保密期限直至该技术公开为止。违反保密义务的方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。

第八条违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿停工损失。

2.乙方未按合同工期竣工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价万分之一五的违约金，但累计违约金不超过合同总价的5%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，乙方应退还已支付工程款并承担违约责任。

3.乙方施工质量不符合验收标准，承担全部返工费用及工期延误责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。若因乙方原因导致工程存在质量缺陷，乙方应在缺陷责任期内负责免费维修，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起三年。

4.任何一方违反保密条款，应向守密方支付合同总价30%的违约金，并承担相应的法律责任。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。

3.因不可抗力造成的损失，双方各自承担，互不承担责任。合同解除的，双方应妥善处理已完成的工程及财产，并按实际履行情况结算工程款。

第十条合同变更与解除

1.合同变更应经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与原合同具有同等法律效力。

2.发生下列情形之一，守约方有权解除合同：

(1)一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后30日内仍未纠正的；

(2)乙方明确表示或以行为表明不履行主要义务的；

(3)甲方迟延支付工程款超过60日，经催告无效的；

(4)因乙方原因导致工程根本性缺陷，无法使用或危及安全的。

3.合同解除后，双方应妥善处理工程及财产，已完成的工程量按实际成本结算，并相互返还财产。因解除合同给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。

第十一条争议解决

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。工程竣工验收合格并结清工程款后，本合同自动失效。

2.本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。经备案壹份，由当地交通运输主管部门存档。

3.本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同履行期间，如国家有关法律法规或政策发生变化，双方应遵照新规定执行，由此产生的费用及工期影响，双方另行协商。

5.乙方应在收到甲方每笔工