2026年人脸识别门禁系统建设工程合同

2026年人脸识别门禁系统建设工程合同

甲方：中国XX科技有限公司

地址：北京市朝阳区XX路XX号

联系方式/p>

乙方：XX智能科技有限公司

地址：上海市浦东新区XX路XX号

联系方式/p>

第一条合同标的

本合同项下甲方委托乙方承建2026年人脸识别门禁系统建设工程，包括但不限于系统设计、设备采购、安装调试、技术培训及售后服务等全部工作。乙方应按照国家相关技术标准和甲方提出的需求，确保系统功能稳定、运行安全、性能达标。

第二条合同期限

本合同项下工程自双方合同签订之日起生效，工程期限为180日历天，自乙方完成系统设备交付并开始安装调试之日起计算。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。

第三条计费标准/价格

本合同项下工程总价款为人民币叁佰伍拾万元整（￥3500000.00），包括但不限于系统硬件、软件授权、安装调试、技术培训及一年免费维护服务费用。付款方式按工程进度分阶段支付，具体约定如下：合同签订后支付总价的30%，设备到场验收合格后支付40%，系统运行稳定并交付使用后支付剩余30%。乙方应提供等额正式发票。

第四条甲方权利与义务

甲方有权对乙方提供的系统设计方案、设备选型、施工工艺等环节进行监督，并要求乙方根据甲方合理意见进行调整。甲方应按时支付合同款项，提供施工场地及必要的施工条件，包括但不限于电力接入、网络环境及空间布局支持。甲方有权要求乙方在系统交付后提供完整的技术文档、操作手册及维护记录。如甲方需求变更导致项目范围增加，双方应另行协商并签订补充协议，相应调整合同价款及工期。

第五条乙方权利与义务

乙方有权按照合同约定收取工程款项，并要求甲方提供必要的协助以保障工程顺利进行。乙方应组建专业项目团队，配备满足项目需求的技术人员，确保工程质量和进度。乙方需遵守国家及地方相关法律法规，施工过程中产生的所有安全及环保责任由乙方自行承担。乙方应确保所提供的系统设备符合国家强制性标准，并提供至少三年的免费维护服务，第四年起提供有偿维保服务。

第六条项目验收/交付标准

项目验收以本合同附件《项目验收标准》为准，验收内容包括系统功能完整性、运行稳定性、数据安全性及用户操作便捷性等。验收程序为：乙方完成工程后书面通知甲方，甲方在收到通知后十个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署《项目验收报告》，乙方正式交付系统。如验收不合格，乙方应在五个工作日内完成整改，并承担因此产生的费用，直至验收合格。

第七条保密条款

甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密严格保密，包括但不限于技术信息、经营信息及客户资料。保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年。未经对方书面许可，任何一方不得向任何第三方泄露该等保密信息，但因法律法规要求或双方书面同意除外。违反保密义务的一方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第八条违约责任

1.甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方支付合同总价款20%的违约金。

2.乙方未按合同工期交付合格系统，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的10%。逾期超过60日，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。因甲方原因导致的延期除外。

3.乙方交付的系统不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在30日内免费整改。整改后仍不符合标准的，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方赔偿由此造成的直接经济损失，赔偿金额不超过合同总价款的20%。

4.任何一方违反保密条款，应向对方支付合同总价款50%的违约金，并赔偿因此给对方造成的全部实际损失，损失赔偿额超过违约金数额的，以实际损失为准。

第九条不可抗力

1.不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。

2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力对合同履行的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

第十条合同变更与解除

1.合同变更需经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：违约方明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；违约方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；违约方有其他严重违约行为致使合同目的无法实现。

3.合同解除后，乙方应妥善返还甲方提供的资料及未使用的设备，双方互不承担违约责任，但已产生的费用应予以结算。因合同解除给对方造成损失的，责任方应予以赔偿。

第十一条争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。仲裁条款效力优先于诉讼条款，如选择仲裁，应提交XX仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十二条其他约定事项

1.本合同自双方授权代表签字并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。但需满足以下条件：甲方收到乙方开具的符合要求的发票，且乙方完成系统设备交付。

2.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。其中一份报送XX行政主管部门备案。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.乙方应确保所建系统的软件及硬件产品均拥有合法有效的知识产权