2025年物联网安全平台建设工程合同

2025年物联网安全平台建设工程合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：2026年________月________日

甲方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

乙方：

名称：________________________

地址：________________________

法定代表人：________________________

联系方式：________________________

鉴于：

甲方为推进物联网安全平台建设，提升网络空间安全防护能力，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，委托乙方承担物联网安全平台建设工程。乙方具备相应的资质和能力，同意按照本合同约定履行建设义务。为明确双方权利义务，经双方协商一致，特订立本合同。

第四条标的物/服务内容与规格

4.1标的物/服务名称：物联网安全平台建设工程。

4.2标的物/服务规格、型号及要求：

（1）平台功能：包括但不限于入侵检测、漏洞扫描、安全审计、态势感知、数据加密、访问控制等模块；

（2）系统架构：采用分层设计，包括数据采集层、数据处理层、安全分析层和应用服务层；

（3）硬件配置：服务器配置不低于______CPU、______GB内存、______TB硬盘；网络设备支持______Gbps带宽；存储设备容量不低于______TB；

（4）软件配置：操作系统为______（具体版本）；数据库为______（具体版本）；平台软件需符合国家信息安全等级保护______级要求；

（5）接口兼容性：需兼容主流物联网协议（如MQTT、CoAP、LoRaWAN等）；支持______种以上终端设备接入；

（6）其他特殊要求：________________________________________________________。

4.3数量：1套完整的物联网安全平台系统及对应的技术服务。

4.4计量单位：套。

4.5质量标准：

（1）符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-______国家标准；

（2）遵循《信息安全技术物联网安全通用技术要求》GB/T______-______行业标准；

（3）其他双方约定的质量标准：________________________________________________________。

4.6验收标准：

（1）平台功能测试：所有功能模块按设计文档实现，测试通过率不低于______%；

（2）性能测试：系统响应时间不超过______秒，并发处理能力不低于______笔/秒；

（3）安全测试：通过等保测评机构等级保护测评；渗透测试发现的高危漏洞修复率需达______%；

（4）文档验收：提供完整的设计文档、部署手册、运维手册、培训材料等；

（5）验收依据：本合同附件一《项目需求规格说明书》、附件二《系统测试报告》、相关国家标准及行业规范。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

（1）大写：人民币________________________元整；

（2）小写：人民币________________________元（¥______________）。

5.2税费：本合同总价为含税价格。

5.3税率：按国家现行税率______%计算。

5.4发票：乙方应在收到甲方每期付款后______日内，向甲方开具等额增值税______专用/普通发票。

5.5付款方式：甲方通过银行转账支付。乙方收款账户信息如下：

开户名称：________________________

开户银行：________________________

银行账号：________________________

5.6付款节点及比例：

（1）预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币________________________元（¥______________）；

（2）进度款一：平台核心模块开发完成并通过初步验收后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币________________________元（¥______________）；

（3）进度款二：平台全部功能交付并通过最终验收后______日内，甲方向乙方支付合同总价的______%，即人民币________________________元（¥______________）；

（4）尾款：剩余合同总价的______%，即人民币________________________元（¥______________），于项目正式运行______个月后无息付清。

5.7违约责任：任何一方逾期付款或付款不符合约定，应按每日______%的标准向对方支付违约金，逾期超过______日的，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。

第六条交付与履行

6.1交付时间：乙方应于______年______月______日前完成物联网安全平台全部建设内容，并交付甲方。

6.2交付地点：甲方指定的地址：________________________。

6.3交付方式：乙方负责将平台系统及相关资料运输至交付地点，并完成现场安装、调试及初步培训。

6.4运输费用：平台及资料的运输、保险费用由乙方承担。甲方负责交付地点的内部运输及接驳费用。

6.5验收：交付后，双方依据第四条约定的验收标准进行验收。验收合格后，双方签署验收报告；逾期未验收或验收不合格的，按本合同第五条约定处理。

第七条双方权利与义务

7.1甲方权利与义务：

（1）有权对乙方履约过程进行监督，要求乙方遵守合同约定及行业规范；

（2）按照合同约定及时支付合同款项；

（3）提供必要的场地、网络环境及配合人员，确保乙方顺利履行合同；

（4）按照合同约定组织项目验收。

7.2乙方权利与义务：

（1）确保拥有履行合同所需的资质、专业人员及技术方案；

（2）按照合同约定的功能、规格、质量标准完成平台建设，并承担相应的保密义务；

（3）保证按期交付平台及相关文档，并配合甲方完成验收；

（4）对建设成果承担质量保证责任，明确售后服务响应时间及流程。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：

（1）逾期付款：每逾期一日，甲方应按当期应付未付款项的______%向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的______%；逾期超过______日的，乙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方支付合同总价的______%作为违约赔偿；

（2）无正当理由拒绝或拖延验收：乙方可要求甲方在合理期限内进行验收，甲方无正当理由逾期不验收的，视为验收合格；因甲方原因导致验收逾期，乙方的调试、培训等后续工作时间不计入原定工期，且甲方仍需按期支付相应款项。

8.2乙方违约责任：

（1）逾期交付：每逾期一日，乙方应按当期应付未完成工作价值（按合同总价分摊）的______%向甲方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的______%；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付款项的______%并支付合同总价的______%作为违约赔偿；

（2）质量不合格：经验收发现平台功能、性能、安全等不符合合同约定或相关标准的，乙方应在收到甲方书面通知后______日内免费修复至合格；逾期未修复或修复后仍不合格的，甲方有权要求乙方承担修复费用，直至合格为止，并按不合格部分的______%向乙方收取违约金；若缺陷严重影响甲方使用，甲方有权解除合同，乙方承担合同总价的______%作为违约赔偿；

（3）泄露保密信息：乙方及其人员因过错泄露甲方商业秘密或造成其他损失的，应承担全部赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向______选择以下第______项：

（1）诉讼方式解决，约定管辖法院为乙方所在地有管辖权的人民法院；

（2）仲裁方式解决，约定提交______（具体仲裁机构名称，如中国国际经济贸易仲裁委员会）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在______，仲裁语言为中文。

9.2仲裁/诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他未受争议影响的条款。仲裁裁决/法院判决是终局的，对双方均有约束力。

第十条合同生效与份数

10.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

10.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。

10.3本合同及其附件构成双方对此事项的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解。

第十一条附件清单

附件一：《项目需求规格说明书》

附件二：《系统测试报告》

附件三：乙方资质证明文件复印件

附件四：双方确认的沟通联系人及联系方式列表

（其他附件：________________________）

第十二条签署栏

__________________________________________________

甲方（盖章）法定代表人（签字）

_________