5G施工合作协议（知识研究或个人学习）

5G施工合作协议建设工程施工联营劳务合作协议条款本合同属于通xx（5G）管网建设工程劳务合作协议中内部一个标段的合同，是上述合同的内部劳务施工协议，依照《中华人民共和xx民法典》、《中华人民共和xx建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实xx用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。第1条工期1·1本合同工程定于2023年月日开工；于2023年＿月日竣工。工期如需提前，按约定的开、竣工日期xxx的合同工期总天数为天。本工程施工公里数总量暂定为公里，因该工程段原有承包人失xx，不能继续完成该段工程任务，经xx研究决定对该段原有承包人解除合作协议，改用临近施工队伍施工，工程量以实际施工公里数为准。第2条施工作法按照业主要求开槽，深度1米—1.2米第3条承包人工作3·1每周五17:00前向发包方报送下周工计划和己完工程进度统计报表。3·2遵守xx家及本xx有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，因xx家和地方政府的疫情防控政策要求停工停产，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后3天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第4条工程质量检查及验收4·1当工程具备回填条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并通知发包方参加验收,合格后发包方在验收记录上签字后,方可进行继续施工。当工程质量符合规范要求,发包方不在现场时可视为发包方己经批准,承包方可进行继续施工。4·2工程具备竣工验收条件，承包方（乙方）按xx家和本xx工程竣工有关规定,向发包方（甲方）提供完整竣工资料。甲方接到乙方书面通知3个工作日内,甲方应组织进行验收合格（如甲方不组织验收,视为工程合格）。第5条合同价款5·1本工程按承包造价:元整（大写：元整人民币，含税）,以现场管理人员签字为准。第6条工程价款及结算6·1本工程合同价款为：（元整人民币）,合同实际结算价款以最终验收合格后的结算长度为准,合同单价不做更改。标段合同造价组成：按照每公里8孔硅芯管预埋。工程总量暂定约：（）公里。工程总价暂定约：¥万元整（元整）。6·2双方按xx家和本xx有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定向承包方支付工程款。拔付工程款时间（工程进度、部位）合同结算造价百

分

比金额人民币（元）签订协议完成协议条款后进场，每完成伍拾公里付一次款，一周内付至完成工程量的90%，乙方开具劳务专用发票。90%施工完成总工程量100%竣工验收合格后乙方提交申请，7天内甲方付完成工程量的工程款的90%，由乙方开具劳务发票97%工程全部竣工后合作方验合格，满一周乙方提交申请单，甲方7日内支付剩余款，97%工程质保金；合作方验合格满一周年后乙方提交申请后甲方7日内支付剩余款，3%第7条材料设备7·1乙方应对材料设备,提供产品合格证明、如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,乙方承担由此发生的一切费用。7·2乙方需使用代用材料时，须经发包方批准方可使用，由此增加的费用由乙方承担。第8条进场要求每公里工程履约保证金为/万元，金额每公里10000.00元整（大写:壹万元整），工程完工后7个作日工无息退还。签署内部劳务施工合作协议的同时乙方需要自备施工方项目部所需资料费、施工服装安全帽、彩旗、横幅、警戒线、警示灯等（施工服及安全帽应印有本xx统一标识）。第9条争议发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,任何一方可以向有管辖权的法院起诉。第10条合同份数本合同一式贰份,均具有同等法律效力,发包人执1份，承包人执1份。第11条补充条款如下：一、双方责任：1、（甲方）将高速公路沿线（高速公路沿线K公里处-K公里处）新建xx息管道工程建设工程劳务施工内部承包给（乙方）,本工程为包工.包机械.包辅材,工程每五十公里竣工后待甲方的合作方验收合格付款到账，按本合同约定进行结算。2、承包方（乙方）负责；人工、机械、通xx井及井盖、标识柱所有费用,配合甲方协调（协调费用由甲方全部承担）,过道顶管实行另行统一计价结算。3、工程验收不合格,乙方应在15日内解决工程质量缺陷问题,产生的费用由乙方自行承担。15日内不解决工程质量缺陷问题由乙方承担责任及损失。4、乙方在施工前配合甲方对路由进行详细复探，甲方负责与燃气、热力、XX力、供水、排水、河务、铁路等部门协调工作（所有协调费用由甲方承担）。5、乙方按甲方最终确定的管孔规模施工。6、乙方在签订合同之前需写上保证书。保证乙方签订合同工程施工所用资金,不是通过高利贷或家中房产作抵押物—所筹集的资金,如有隐瞒经甲方发现,将视该合同为无效合同。所造成的一切法律责任和经济损失,将由乙方全部承担。二、该工程承包单价不可调整和更改,不再议价,如遇特殊情况和涉及顶管部分由甲乙双方协商另行签订补充协议,补充协议与主合同具有同等法律效力。同时乙方不得将工程施工层层违规转包给第三方，一经xx核查将视为无效合同，造成的一切损失将由乙方自行承担。第12条、保密本项目涉及xx事设施及xx防通xx工程，甲乙双方应做好保密工作。乙方必须签订保密协议，施工合作期内未经甲方同意，乙方不得将技术及客xx资料转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，甲方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济和法律责任。行为严重者将追究刑事责任。以下无正文！附表一：甲方供应材料表发包方供应材料设备一览表序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注年月日1硅芯管40㎝M现场质量合格附表二：乙方供应材料表承包方供应材料设备一览表（每公里）序号材料或设备名称规格型号单位数量单价供应时间送达地点备注年月日1砌井（水泥，砖，沙子，上覆，井盖，口圈，支架等）120X90X120㎝座（砌筑井以图纸为准）2标识柱100X100X800㎝套20定做前与甲方技术部联系确认（玻璃钢材质）3砌井（水泥，砖，沙子，水泥盖板50X80X120㎝座砌筑井以图纸为准）甲方:（盖章）账号:xx行：法定代表人委托代理人：XX话：