管网合同模版（知识研究或个人学习）

联合施工协议甲方：法定代表人（委托人）：注册地址：纳税人识别号：

开户银行：开户账号：乙方:法定代表人（委托人）：注册地址：纳税人识别号：开户银行：开户账号：鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究（包括但不限于查看有关资料及自行现场勘察等），已对工程施工所有相关图纸、施工量进行了详细研究和准确计算，并已对甲方、总承包方、发包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就联合事项经协商达成一致，订立本合同。工程概况总包工程名称：工程名称：工程地点：工程承包范围及单价：1、本工程施工图的所有内容。2、承包方式：包人工、包机械、包材料(辅材)、包质量、包工期、包安全文明施工、包渣土外运、包验收的承包方式，工艺设计图纸及施工规范施工，检测施工段的配合，开挖前地下管线的探挖、管线施工摸排；施工过程所需全部机械、施工余泥渣土装车、外运车辆及一切施工用工具（包括抽水机、机械燃油、照明灯具、地拖插座、电线电缆、三级电箱等）由乙方负责；施工过程中所用材料从小区外转运至小区内的材料转运及各小区内所用的材料转运，由乙方负责；现场管理住宿费用、生产生活用水用电、成品保护和内业资料（达到业主、验收部门及归档部门要求）及其他为完成技术规范、图纸要求及其他有关的全部相关工作。3、承包单价：以下发的清单为准。合同组成文件如下:（1）本施工合同；（2）包括施工图设计、标准、规范及有关技术文件、施工要求等文件资料；（3）承包工程量清单（如有）；（4）廉政合同；（5）安全管理协议；（6）双方有关工程的洽商、变更、书面协议或文件。工程价款支付方式及工程结算一、工程量及工程价款1、本合同含税总价工程量暂定为元，最终的工程量以甲方实际下发量为准，最终结算工程量以乙方实际施工量为准。2、协议价格形式：综合单价；按清单计价表下浮%作为甲方管理费（附清单计价表）。乙方负责劳务税费。2、本合同综合单价已包括所有辅材、设备、采购、运输、包装、采保、沟槽支护、土方开挖及回填、管道铺设、管井施工、井盖安装、安全文明施工及技术措施费用、验收前维护费、施工保险费用、运输保险费用、管理费用、利润等所有费用，其他费用均不再计取。3、本工程采取综合单价包干方式，施工图纸范围内漏算及错算报价甲方均不予增加费用（签证除外）。4、乙方应在本工程竣工验收后15个有效工作日向甲方提交结算报告及结算资料，甲方收到竣工结算报告及结算资料后30个有效工作日完成结算审计。5、工程计量：甲方按图纸设计的工程量对乙方已完成的工程量进行核实计算，乙方须按图施工，但不得超出甲方与业主最终确认的工程量，否则超出部分视为让利，乙方无权向甲方或总承包人、发包人主张超出部分的工程款。6、本工程为固定综合单价，以后不做调整。包括但不限于为实施和完成本合同工程所需的一切人工费、材料费、运输及堆放费用（包括材料运送至现场、场内转运和临时堆放）、材料加工费（包括但不限于型材加工）、材料安装费、实际优化改装费用、机械费（含进出场、油料费及转运费）、管理费、风险费、规费、利润、税金、企业管理费、保险、技术措施、设备维修、雨/酷热季施工、组织措施、质量措施、临时设施、检验试验、质检、测量、交通、扰民、民扰、二次进场、二次搬运、成品及半成品保护、工人食宿、生产及生活用水、用电（包含发电机发电、燃油）、场地清理、缺陷修复、外联协调、不可预见费、保管费、赶工费、其它临时工程、乙方的调遣、临时设施、材料损耗、地下障碍物对施工的影响所产生的任何费用、一切原因引起的窝工、误工费、台风期自发或按甲方要求采取的紧急应对投入等费用、乙方配合甲方完成协调工作及合同规定应由乙方承担但工程单价中未详细列出的项目费用、完成本工程不可或缺的工作（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）所需费用等，无论施工时实际工程量以及地质情况如何变化，亦不论物价涨跌或其他任何因素的影响，均不得引起综合包干单价的增加（特殊情况根据现场签证进行调控）。7、因监理、发包人、业主、代建、设计单位、征地拆迁等非甲方原因造成停工，工期可顺延，但没有工期延期费用赔偿或补偿。8、上述单价同样包含但不限于：本合同所有施工费用（包括安全防护、文明施工）及与之相关的一切措施费、规费（含社会保障费，不含税金）、风险费等。9、工程价款是对乙方完成所承包工程并履行所有合同义务的成本及酬劳。工程价款的支付按照本合同约定的程序执行。二、工程款进度支付：1、乙方当月25号前提交当月工程进度材料至甲方审核，甲方在审计部门审核合格后提交总承包人审核，甲方在收到总承包人支付的月工程进度款之日起两个工作日内支付乙方上月工程进度款的70%支付给乙方，分段验收合格甲方在收到总承包人支付的工程结算款后三个工作日内支付至乙方工程款总结算的80%。2、乙方施工进度如未达到工期要求，甲方将暂缓支付工程进度款而无需承担违约责任或赔偿责任；如甲方无故未按合同约定支付工程进度款的，乙方有权暂停施工。3、余款的支付：乙方在工程竣工后，应向甲方提供完整有效竣工档案资料，甲方在收到乙方前述完成有效竣工档案资料后三个月内组织相关人员验收，验收过后十五个工作日出具验收报告，确认工程验收合格后，甲方在收到总承包人支付的工程结算款后3个工作日内支付至乙方工程款总结算的97%，预留3%作为质保金，该质保金一年后无息返还。4、甲方有权扣除乙方未能按照合同要求履行的所有工作或义务的相应金额。如乙方不上报验工计价，甲方有权暂停支付工程款。5、计量说明：5-1工程完工后，经甲方、总承包人、监理及业主检验达到验收标准并经甲方通知的，乙方应及时报送结算资料，甲方根据经确认的结算资料，及时办理乙方承包范围内的工程结算。结算期限为自甲方通知乙方报送结算资料之日起1个月，逾期不予办理。5-2本工程计量执行工程量清单计量法，清单细目工程量根据国标清单，按甲方计量规则规定尺寸计量。如有增加，经甲乙双方签字、盖章确认。5-3安全防护、文明施工方面的工作由乙方按照甲方和建设方要求完成，已包含在合同单价中，甲方不再向乙方另行计量支付。第五条进度款和结算工程量确认及应提交资料1、工程量的确认以乙方实际完成经过甲方、总承包人、监理、业主等验收合格、甲方盖章签认的工程数量为准，最终工程量以竣工验收后工程审计的工程量为准，其中混凝土、沥青路面恢复按现场实际恢复工程量为准。2、对乙方超出设计图纸范围以及验收后不合格工程量，甲方不予计量、也不予计算工程款（甲方认可的签证除外）。3、需由甲方相关人员对工程进行各种相关检测，经甲方检测合格后由乙方申报进度款，否则不予支付进度款。（如乙方提交了相关报验资料，因甲方验收不及时，按正常申报进度款）。4、每次进度款及结算乙方均应向甲方提交对应的现场标准施工照片(照片中应有对应参照物）等资料，尤其是与图纸不符、发生变更的内容，乙方必须提供充足、完整的影像等证明材料，若乙方未按合同约定报送相关资料，甲方不予报进度款及结算。5、乙方须在每月报进度款前与甲方工程部相关人员核对甲供材料量及现场施工完成量，每次核对甲供材料量及现场施工完成量须出具双方相关人员签字确认的材料确认单和验工单，每次报进度款及结算时乙方均须提交完整的材料确认单和验工单，否则不予报进度款及结算。第六条、特殊约定1、若乙方施工人员不满足施工要求（不专业）、出现严重质量问题、安全事故的情况下甲方有权要求乙方进行整改并可对其做出相应的罚款，上述情节严重的或屡教不改的，甲方有权强制乙方退场并赔偿甲方，须待甲方赔偿业主方及扣除由于乙方原因导致的质量赔偿、安全事故赔偿（如有）后再与乙方结算，甲方所赔偿业主方的数额及由于乙方原因导致的质量赔偿、安全事故赔偿（如有）后，乙方对此予以认可且无任何异议。本合同乙方须以具备相应资质的公司及垫付能力与甲方签订，并自合同签订之日起至该工程结束之日止。乙方账户（户名：；银行账号为：；开户行：）每日必须保证有与本合同相关工程专款流动资金，资金数额不得低于本合同暂定工程总价款的5%。本合同的所有违约金、罚款（不包括质保期内的返工保修费用）、损失赔偿上缴方式由甲方决定（包括但不限于交纳现金、银行转账、从进度款中扣除等方式），乙方应在甲方通知后三日内付清，乙方不按时支付的，该费用作为乙方的债务甲方有权追偿。乙方禁止向第三方转包本合同内的所有工程，如发生上述情况，甲方有权强制乙方退场，乙方还应承担相应罚款，罚款金额为本合同暂定工程总价款的2%。本合同签订后，若出现乙方施工人员不满足施工要求（不专业）、出现严重质量问题、安全事故的情况或出现乙方无能力继续履行该合同，甲方需以书面形式告知乙方继续履行合同，如乙方依然未继续施工的并停工超过5日的，甲方有权强制乙方退场，另行安排有能力的队伍进场继续施工。待甲方收到业主方的工程款后再与乙方进行结算。第七条工程期限1、总工期：该工程工期暂定为2024年月日开工至202年月日完工（具体开工时间以甲方书面通知载明时间为准）。2、阶段与月度进度：为确保总工期目标的实现，工程施工过程中，甲方将根据业主的阶段性目标对乙方下达阶段及月度施工进度计划。甲方的阶段及月度施工进度要求对乙方具有与合同同等约束力。3、乙方应在签订合同进场前向甲方提供人员、机械、材料进场计划，经双方认可后作为合同附件，乙方必须严格遵守。4、甲方每月底向乙方签发下个月详细的施工计划，乙方工程实际进度与计划进度不符时，乙方应提出改进措施，包括人员、设备、资金的投入等必要措施，经甲方确认后执行。5、乙方工程进度一旦缓慢或延误的，应及时调整进度计划，确保要求工期不能滞后。业主、总承包人与甲方的进度计划提前一个月签发给乙方，确因乙方原因累计二个月实际进度比计划进度滞后超出10%的或得到业主、总承包人指令进度滞后通报批评的，乙方向甲方支付违约金10万元，同时甲方有权解除本合同更换施工队伍，并不作任何补偿。第八条双方驻工地代表及权限甲方代表：电话：乙方代表：电话：双方代表权限：办理现场实物量、工期、工程技术变更等签证。涉及技术方面变更签证须由项目技术负责人、项目计量工程师、项目经理共同审核签字；涉及现场施工方面经济变更签证须由项目施工负责人、项目计量工程师、项目经理共同审核签字，并加盖项目部章后，该签证单仍需获得总承包人、业主方签字确认，方作为结算依据。乙方向甲方提出的签证和索赔需建立在该内容已得到业主方、总承包人认可，未得到业主方、总承包人认可的签证索赔无效。第九条、工期延误1、乙方必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，若分项工程节点工期延误的，每逾期一日按合同分项总价的0.5%向甲方支付违约金或赔偿损失，同时乙方仍应承担由此造成甲方所有损失包括造成甲方信誉以及经济损失。2、总承包人或业主对甲方的工期签证并不能免除乙方对甲方所负的工期责任。3、施工期间，若业主、总承包人要求提前完工或者由于业主、总承包人等非甲方原因工期被迫延迟，乙方应相应调整进度计划，无条件满足业主、总承包人要求，工期予以顺延，但甲方不支付乙方任何工期逾期违约金或经济补偿。第十条、工程变更和索赔1、施工过程中甲方如需对原设计进行变更，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成乙方的损失，由甲方向总承包人、业主提出索赔并得到认可后，根据总承包合同约定及甲方书面确定补偿乙方的损失，乙方接受甲方同总承包人、业主的索赔结果。因乙方未能及时上报而引起的一切损失由乙方自行承担。2、乙方承诺收到变更通知指令后立即组织施工，不得以工程变更费未确定为理由而拒绝或延误实施。3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。4、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的一切费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。5、因设计变更而引起的工程量的增减，按最终审定的工程数量与乙方结算。因设计变更增加的工程项目，按最终审定的工程数量与乙方结算，合同有单价按合同单价结算，无单价部分按双方确定的新单价结算，发生无单价项目，乙方应在甲方确定单价后或得到甲方指令后实施该项目，对不履行承诺行为，甲方有权独立定价，乙方表示认可并接受。第十一条、材料设备的供应1、供应材料①本工程辅材由乙方全包，乙方应按施工进度计划的要求，以书面形式提前7天向甲方提出主材采购计划，材料进场后双方派人参加清点后由乙方妥善保管。劳保用品由甲方统一采购并包含在综合单价中，乙方承担该费用，在支付时按甲乙双方的确认量和单价扣除相应费用。②甲方应对各种材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求或不合格材料、器材、设备用于工程。乙方负责照管所有工程及工程相关的材料、工程设备的照管。③乙方为完成本协议项目所用的特殊材料如燃油、有毒化工、特殊材料等的运输、仓储、使用安全由乙方按国家和部颁规范及相关行业规定自行负责，并接受甲方监督，乙方必须持证管理。④乙方在材料和机具采购、领用、保管等方面应服从甲方管理，并接受甲方的监督与检查，并承担相关责任。⑤材料要求：乙方承诺所采购的材料满足图纸、方案、结构安全性对材料的要求，并提供相应合格证明，否则甲方有权拒绝乙方将不符合要求的材料进场，因此发生的材料周转、窝工等费用全部由乙方自行承担。第十二条工程质量及工程验收标准1、因乙方原因造成工程质量未达到约定验收标准的，乙方负责返工直至达到甲方要求的质量标准，因此造成的返工费用增加和（或）工期延误由乙方承担，并且甲方可视情况要求乙方偿付给甲方一定的质量违约金或赔偿，该违约金或赔偿可由甲方从乙方依本合同约定应得的或将得的任何款项中予以抵扣。2、验收标准：按国家、行业相关标准执行及设计图纸、甲方、总承包人及业主的相关要求执行，质量等级为：合格。3、乙方在施工进程中及时向甲方提供验收报告，甲方收到乙方报告后，及时组织有关人员进行质量验收，并在验收后给予认可或提出修改意见，乙方应按要求整改，并承担由此造成的所有费用。4、由于乙方施工的缺陷导致的一切质量问题或事故，乙方必须无条件返工，直至达到相关标准，因此发生的一切费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的所有损失。5、特别约定：xxxxxx第二联围水体综合整治工程总承包合同最终目标为片区内彻底实现雨污分流，所有污水不能进入雨水系统，确保片区内所有干支流水质稳定达到地标Ⅴ类水标准。由于乙方原因造成本工程未达到上述要求，乙方必须按照总承包人、监理、业主等各方及时采取措施返工整改，直至工程达标，乙方对责任片区/街道的施工内容、质量全面负责，因此额外增加的费用、风险由乙方承担。第十三条安全文明施工1、乙方必须严格按国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，省交通厅颁布的《交通施工企业安全生产、文明施工管理规定》和国家、省市及甲方有关规定和要求组织施工。杜绝责任死亡、火灾、爆炸、重伤等安全事故。甲方专职管理人员负责对乙方进行指导、监督和检查，并进行相应考核。乙方特殊作业人员必须持有效证件上岗操作。2、乙方现场派驻专职安全员人数必须满足生产要求，每个片区不少于1人，加强对职工的安全教育和劳动保护，对工程实施过程中的安全承担全部责任，乙方发生安全事故及其他纠纷由乙方承担责任，并承担全部费用。且乙方应充分考虑工程施工对外界所造成的安全影响并采取相应的防范措施。若造成对外界的安全事故，乙方同样负全部责任，并承担全部费用。3、乙方应加强对职工的文明意识教育，确保文明施工，并做到工完场清。4、严禁黄、赌、毒等影响公司声誉事件发生，若有类似事件发生，予以1000元/人次罚款。5、为促进工程文明施工，维护甲方、总承包人和业主方品牌和形象，乙方应切实按甲方要求投入必要的资源以维护施工现场的文明施工效果，甲方在施工过程中对乙方的文明施工情况作定期和不定期的检查和考核。乙方自愿承诺：若未能按甲方要求落实文明施工措施，且达不到甲方要求的文明施工效果的，甲方有权责令乙方暂停施工，直到整改合格方可恢复施工，出现三次且不及时整改要求的安全文明施工效果的，按合同暂定总价的1%向甲方支付违约金或赔偿损失。6、所有设备必须牌照、证件齐全，操作人员持证上岗，特殊工种人员必须持证上岗，由证件原因造成的罚款由乙方承担所有责任和经济损失。7、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，清除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。如本工程发生重大安全责任事故的，乙方向甲方支付违约金或赔偿损失10万元；如工地发生重大管线、机械、物损事故，向甲方支付违约金或赔偿损失5万元。8、安全生产的达标目标：无安全事故，特别约定：乙方自行负责所有参加施工人员的人身安全，如由于乙方原因或非甲方原因导致发生任何安全事故，由乙方自行承担责任和相关一切费用。第十四条工程验收及质量保修1、工程具备竣工验收条件，乙方按甲方要求做好竣工验收工作。2、乙方配合提供竣工资料、竣工图。3、质保期期限按甲方与总承包人签订的合同中的约定。在质保期内若甲方通知乙方的保修内容得不到及时响应，则甲方有权使用质保金对本工程出现的质量问题进行维修，如质保金尚不足于承担全部维修费用的，乙方承诺不足部分继续由乙方承担。质保金待质保期满且结算后结清。4、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后2天内派人修理，紧急情况的应在24小时内进行修复。乙方不在约定期限内派人修理，构成合同违约，甲方可委托他人修理，维修费用由乙方承担，同时乙方应承担与维修费用等额的违约金，维修费用与违约金从质量保修金内扣除。不足部分的费用乙方应在甲方通知后三日内付清，乙方不按时支付的，该费用作为乙方的债务甲方有权追偿。5、发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。质保期外非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。6、当地天气预报有台风、暴雨等天气时，乙方应提前做好防护措施，台风、暴雨过后应及时做好工程保修等措施，增加的费用按甲方主合同计算乙方费用（如甲方主合同无相关内容，乙方不得向甲方要求补偿）。因乙方的无作为造成增加不必要的损失由乙方承担。第十五条奖罚或违约规定1、进度奖罚：由甲方每月向乙方下达下月施工计划，并每月进行考核，若当月未完成施工计划，欠完成部分按该部分总价的0.5%给予罚款或赔偿损失。若连续两月未能达到施工计划工程量的80%，除10万元罚款或赔偿损失外，甲方有权勒令其退场，退场所造成的一切损失和费用全部由乙方承担，退场后按乙方完成施工总产值的60%结算给乙方，进度奖罚无需乙方出具任何手续，由甲方技术部门及计划部门根据施工计划及计划完成情况统计表计算金额，甲方财务部门直接从本月付款中扣除。2、出现一般质量事故，除责令乙方停工返修外，并对乙方处以2000元的罚款，连续三次初验不合格工程，项目部有权勒令其退场，并由乙方承担相应的责任额费用，出现重大责任事故或监理业主黄牌警告的，对乙方处以10000元的罚款。除收回全部剩余工程，限其在3天内退场，由甲方另行安排施工队施工，由此发生的一切责任及费用全部由乙方承担。以上违约责任所造成的经济损失，可以在乙方的工程款中扣除。质量奖罚无需乙方出具任何手续。3、乙方施工过程中出现各类施工质量问题，甲方有权进行处罚，并在当期计量款中扣除。第十六条双方责任一、甲方责任1、安排项目甲方代表，协调处理工地现场事务；负责办理施工交通疏导许可手续。2、提供场内的水准点、控制点，并与乙方测量一起将本工程内的加密水准点、控制点、特征点。3、在乙方不能确保工程质量的情况下有权责令乙方停工、返工。4、当乙方没能按甲方工作计划组织好施工，造成工程进度滞后或工程质量不能满足甲方的要求，甲方有权终止合同，清退乙方出场，一切的损失由乙方承担。5、当乙方不能落实甲方的施工安排时，甲方有权自主定价，另行安排施工队伍，产生的一切费用从乙方计量款中扣除。6、根据合同付款约定及时支付工程款。二、乙方责任1、总承包人对甲方的工程质量、工期、安全、文明生产等方面的要求，对乙方均有同等的约束力。当乙方未能按时完成任务，被甲方清退出场时，乙方承担一切经济责任。2、根据工程的规模、工期的需要，配备足够的人员和设备（必须满足甲方要求），按期保质完成施工任务。3、施工放样由乙方自行完成，甲方进行复核，乙方必须指派符合甲方要求数量的人员配合甲方进行施工物探。4、乙方在本工程施工过程中，以按图施工为基本前提，但必须主动参与图纸内容与现场情况的校核工作。若发现图纸不符、不合理、待优化之处，乙方应及时向甲方反映并提交初步解决方案。特殊工段开工必须征得甲方及总承包人同意，严禁盲目按图施工，因乙方擅自施工造成的一切后果由乙方全权承担。5、施工中应采取必要的保护措施，确保施工现场周围建筑及地下管线不受损害，若发现地下管线及障碍物应及时通知甲方共商处理办法，若因乙方原因造成周边道路、综合管线及建筑物（包括地下室、操场等区域）损坏，由乙方承担责任及经济损失。乙方必须按照当地要求及业主要求对施工过程中的建筑垃圾进行处置。6、甲方不提供乙方住宿及办公场地，由乙方自行负责，并承担相对应的施工场地、生产、生活、临时设施的搭设、恢复及运营等各项费用。7、乙方必须将施工人员的花名册及施工人员劳动合同、身份证、安全生产岗位培训合格证、上岗（操作）证、特种作业操作证、健康证明、班组长培训上岗证、居住证等交甲方审核认定。施工期间因需要增减人员时，乙方应及时、真实向甲方递交变动后的人员名单，对新进的人员补办各类证件和手续，并将所有人员信息（包括证件照片、身份证信息、健康状况等甲方要求的所有信息）向甲方更新报备，若甲方管理人员在乙方责任范围内核查人员情况与乙方报备信息不符时，乙方必须及时提交最新资料并处以500元/次的罚款，乙方必须承担因此造成的损失。8、乙方必须与参与施工的人员签订劳动或劳务合同，建立工资发放签单制度，定时足额按月发放劳动报酬，且将农民工工资发放情况按照甲方及总承包人要求的格式整理并提交于甲方项目部，若乙方发生拖欠劳动报酬的情况或未按照甲方要求提供相应材料，甲方有权对乙方进行经济处罚，避免侵害施工人员合法报酬权益的情况发生。9、乙方应严格执行甲方《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求和规定。10、乙方不得私自招用社会闲散劳动力和盲流人员进入工地，不得使用18周岁以下、55周岁以上（含）的务工人员，严禁务工人员的家属进入现场。11、乙方应为所属人员办理社会保险，费用已包含在合同总价中。乙方人员在施工现场发生工伤事故的，甲方协助乙方处理，但费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。12、上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在合同价款内，甲方不向乙方另行支付。且如因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并因乙方承担相应的责任及费用。13、甲方与总承包合同责任条款对乙方同等约束。14、乙方管理好其工作人员，做到及时发放员工工资，杜绝上访事件发生，一旦发生上访事件，对甲方造成损失的，乙方承担全部责任，并处以5万元/次罚款。15、乙方在该工程结束后，不得拖欠各供应商材料款及相应款项，若因此发生经济纠纷，由乙方全权负责处理解决，与甲方无关；如对甲方造成损失的，乙方承担所有责任，并处以5万元/次罚款。第十七条违约责任和发生争议解决方式1、甲方如不能及时给出指令、不按合同的约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。2、乙方在收到甲方支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人工资，如发生乙方（包括与乙方签订施工合同的所有企业）拖欠工人工资等情形导致甲方被追索时，甲方在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向乙方追偿上述全部代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十（20%）向乙方收取违约金，甲方有权从乙方的任何款项中扣回。3、因乙方原因造成甲方不能按工期完工，乙方应当赔偿由此造成的甲方的所有损失，并以每天1万元的违约金（最高限额为签约合同额的0.5%）承担违约责任；由于不可抗力而造成的合同工期延误，在报请总承包人同意后，可相应顺延合同工期，不可抗力的界定按甲方与总承包人签订的合同为准（或相关法律法规界定）。4、因乙方原因致使工程质量经返修后仍达不到约定的验收标准，乙方应当赔偿由此造成的甲方的所有损失，并承担合同暂定总金额1%的违约金。5、任何一方不履行合同条款致使另一方无法继续履行合同，违约一方应承担违约责任。双方任何一方违约，违约方须赔偿由该违约行为对另一方造成的经济损失。6、工期拖延或出现重大质量事故而乙方又无积极措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，甲方有权责成乙方停止施工直至退场，并由甲方另行组织队伍进行施工。由此产生的全部损失由乙方承担。7、乙方未征得甲方同意不能将合同转让或将工程分包他人，否则乙方将承担本合同总价5%的违约金，并且甲方有权终止本合同，合同终止后乙方仅可得到已验收合格部分的、扣除甲方相应费用后的工程款的60%。8、乙方若违反本合同条款，所造成的一切后果由乙方负责。甲方有权清退乙方的非法务工人员，并按非法用工的人次在该工程乙方的结算款中按100元/人次予以扣款。由于乙方严重违反本合同条款且拒绝整改的，甲方有权解除合同。9、双方发生协商不成的合同纠纷时，按以下第②项方式解决。①向当地仲裁委员会申请仲裁，仲裁为一次仲裁，对裁定结果双方须无条件服从。②双方同意向工程所在地人民法院提起诉讼。10、若甲方因乙方原因导致该合同终止或无法履行的，乙方除承担相应的损失及相应责任的情况下，还需承担甲方所支出的相应的因诉讼或诉前调解所产生的费用（包括但不限于：律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、交通费等）11、甲乙双方的联系方式以本合同所载明的内容为准，若一方或法院等机关所发送的函件、相关文书等无法送达的，若采用书面邮寄方式送达的，则邮件发送日期后的第五日即视为收件人签收日期。任何一方的联系方式若发生变更的，应及时告知对方。未明确告知的，双方约定仍以本合同载明的联系方式为准。第十八条保密协议在合同期内或合同终止后，除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的发包人的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方，否则后果由乙方承担。第十九条保险1、为保证乙方施工人员人身受到伤害时有所保障，乙方所有施工人员必须参加《建筑工程团体人身意外伤害保险》及社会保险，并由乙方办理保险的有关手续，并提供保险的相关资料交甲方备案。如因乙方未办理保险，造成乙方工作人员受到人身伤害无法获得赔偿时，乙方应自行妥善处理并承担所有费用。倘若乙方需甲方购买《建筑工程团体人身意外伤害保险》时，需书面告知甲方，乙方按乙方人员每人360元的保险标准（最高保险赔付金额为20万/人）提前支付给甲方，乙方需将人员名单及人员相关资料提供给甲方由甲方代为购买《建筑工程团体人身意外伤害保险》，若乙方无书面文件请求甲方代为购买《建筑工程团体人身意外伤害保险》，则视乙方已自行购买该保险，造成乙方工作人员受到人身伤害无法获得赔偿时，乙方应自行妥善处理并承担所有费用。2、乙方必须为施工机械设备办理保险，支付保险费用，因乙方未购买而引起的各种纠纷由乙方自己负责并承担全部费用。3、乙方购买保险后应妥善保存投保单、保险单及支付保险金的数据单证，并在甲方要求的情况下立即向承包人出示投保单和保险单。乙方应确保保险从工程开工之日前开始生效，至保修期结束之日截止。4、在保险期内，乙方设备遭受毁损、灭失时，乙方应及时恢复、更换或修理，清运垃圾，保持工程的正常施工。5、乙方为所有施工人员及设备的所购保险费用包含在合同单价中。第二十条其他约定1、不可抗力：因战争、动乱、空中分型物体坠落或其他非甲方与乙方责任造成的爆炸、火灾以及风、雨、雪、地震等重大自然灾害，乙方应立即通知甲方及时上报，待上级批复后给予弥补。2、双方商定，本合同以甲方与总承包人签订最终的施工合同为生效要件，甲方与总承包人签订的施工合同文件同样作为甲乙双方的合同附件。甲方与总承包人合同中的甲方职责同样适用于乙方，乙方需无条件遵守。除甲方与总承包人已签订的工程合同所有的承诺由乙方承担外，凡是总承包人对甲方的要求或甲方对总承包人的承诺（包括工期、质量、文明施工、安全标化等）将同样视作甲方对乙方的要求或乙方对甲方的承诺。3、因搭接施工及动拆迁等因素产生的不可避免的等工、返工、工序保护、清理、恢复、设备多次转场、进退场、赶工、节假日的加班等措施费等所发生的一切费用，均包含在综合单价中，甲方不会因此额外增加相关费用；乙方如发生同一施工作业面同其他施工单位发生委托工作内容或交叉事件导致损失的，由双方自行协商办理签证手续后，可在同甲方的结算中进行调整。4、现场工程进度、质量和安全施工、安全文明责任由甲方监管，乙方负全责，并承担由此产生的全部费用。5、双方同意，一旦甲方与总承包人签订的总合同终止（不论任何原因），则本合同约定的合同条件已不复存在，因此，本合同亦将同时终止，甲方无须承担任何违约/赔偿责任。6、本合同未尽事宜，双方协商解决。第二十一条合同生效、解除、终止1、合同自双方签字盖章后生效。2、甲方乙方协商一致，可以解除合同。3、因不可抗力致使合同无法履行，甲方可以解除合同。4、因乙方的原因，造成工程进度迟缓，工程出现重大质量事故及安全事故，严重违章操作违法乱纪等，给甲方造成重大损失或工期延误，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切责任及损失由乙方承担，出现上述违约情况甲方有权不退还乙方的农民工工资保障金。5、乙方交其承包全部工程转包给他人或者肢解以后分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。6、合同解除后有过错的一方应当赔偿合同解除给对方造成的损失;若乙方保证金不够赔偿甲方损失时，甲方有权留置乙方机械、周转性材料作为抵押，并有权对其拍卖，直至完全赔偿甲方损失为止。7、合同解除：乙方在履行合同过程中出现下列情况之一的，甲方将视乙方严重违约，有权单方面解除合同，并有权另行雇佣他人施工：（1）不服从甲方、发包人管理；（2）合同签约后未按甲方要求即时限进场或未按甲方要求的人员、机械设备数量全部进场；（3）开工通知书下达一周内未开工；（4）工程进度连续三个月滞后于甲方签发计划的10%以上；（5）业主、监理、发包人认为乙方不能胜任合同时。8、一方解除合同应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知7天前告知对方。合同自一方发出解除通知后第三天解除。9、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等效力附：安全生产协议、廉政协议、承诺书、工程量清单、甲方总包合同。甲方（盖章）：乙方（签字加盖手印）：法人代表（委托代理人）：法人代表（委托代理人）：帐户名：开户行：账号：签订时间：2024年月日签订时间：2024年月日

附件一安全管理协议甲方：乙方：身份证号码：联系电话：为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条本工程基本情况1．工程概况工程名称:xxxxxx第二联围水体综合整治工程工程地点：xxx市xxx第二条本工程内容（范围）：甲方指定为完成本工程所做的包括但不限于除甲供主材外的所有工作内容。2．工期本工程计划工期：以甲方通知为准并满足工程节点工期要求。第三条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ59-99《建筑安全施工检查标准》等一系列标准规程。第四条甲方的安全责任、权利和义务1．双方施工合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全。并且符合安全要求。2．甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。3．甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。4．甲方对乙方安排生产任务时，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。5．甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。6．甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。7．甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。8．甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。9．甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生一般安全事故以上的乙方限期退场，直至终止施工合同、追究其违约责任和相应的法律责任。第五条乙方的安全责任、权利和义务1．乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方及发包人制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查、教育和处罚。2．乙方应在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》和《安全生产许可证》等企业资格证明材料。3．乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产责任。4．乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。5．乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。6．乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。7．乙方应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。8．乙方在安排工人生产任务的同时，必须要有书面的安全技术较低，并办理交底双方签字手续。9．乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。10．乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。11．乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-2005）要求正确用电。12．乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三项五线制（TN-S）的规定用电，不得违反“三级配电、三级保护”（即逐级配电、逐级保护），“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。13．乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。14．对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。15．乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。第六条法律条款《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，乙方单位应当服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由甲方承担主要责任。第七条争议当甲乙双方发生争议时，可通过甲乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向工程当地仲裁委员会申请仲裁。第八条本协议在双方签字盖章后生效。第九条本协议书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等效力。第十条本项目建设工程安全生产目标（一）乙方安全管理目标承诺坚持贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强班组安全管理，扎实安全工作基础，加大违法违章监管力度，确保工程施工无责任伤亡事故，死亡零指标，无责任火灾事故。（二）乙方安全管理承诺1.按照施工组织设计中采取的安全措施项目执行率为100%，安全经费投入保证率100%。2.施工现场各级职能人员岗位责任制，目标责任书的执行率为100%。3.施工现场每月由现场负责人牵头组织4次安全检查，并留存记录。4.施工现场必须按照法律法规要求，设足够数量的专职安全员，证件上报项目部备案。5.施工现场高处作业防护、临时用电、施工机械及材料运输提升设施验收合格率100%。6.施工现场各类机械、设备完好率100%。（三）乙方安全教育培训承诺l.工人上岗前三级教育、接收安全技术交底率100%，特种作业人员持有效证件上岗率100%；2.施工管理人员安全培训率100%。以上内容是甲、乙双方在施工过程中依据工程合同约定的安全职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效。此协议有效期与工程承包合同一致。甲方（盖章）：乙方（签字加盖手印）：法人代表（委托代理人）：法人代表（委托代理人）：签订时间：2024年月日签订时间：2024年月日附件二廉政协议为规范xxxxxx第二联围水体综合整治工程