2026年能源顾问工程施工协议

2026年能源顾问工程施工协议合同编号：__________

第一章总则

第一条合同背景

鉴于甲方因能源顾问工程施工需要，拟委托乙方提供专业的工程施工服务，以提升能源使用效率并实现节能减排目标。甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成如下协议。

第二条合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在能源顾问工程施工过程中的权利义务，确保工程按照约定的质量、进度和费用标准完成，最终实现甲方在能源管理方面的优化升级。

第三条合同依据

本合同的订立及履行，应遵守中华人民共和国相关法律、法规及行业规范，包括但不限于《建设工程质量管理条例》、《绿色建筑评价标准》等。

第四条合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、甲方支付全部工程款之日终止。

第二章合同主体

第五条甲方信息

甲方（委托方）：名称__________；法定代表人__________；注册地址__________；联系电话__________；电子邮箱__________。

第六条乙方信息

乙方（服务方）：名称__________；法定代表人__________；注册地址__________；联系电话__________；电子邮箱__________。

第七条授权代表

甲乙双方均应授权其指定代表负责本合同的签署及履行，该代表应具备相应的法律行为能力，并有权代表各自方签署相关文件。

第三章工程范围及内容

第八条工程范围

本合同项下的能源顾问工程施工范围包括但不限于以下内容：

（一）能源需求侧管理系统的设计、安装与调试；

（二）节能设备的选型、采购与安装；

（三）能源监测与数据分析平台的搭建；

（四）节能改造方案的实施与效果评估；

（五）相关技术文档的编制与交付。

第九条工程内容

（一）能源需求侧管理系统设计

1.根据甲方提供的建筑能耗数据，进行系统需求分析；

2.完成系统架构设计，包括硬件设备选型、软件功能配置等；

3.提供系统设计图纸及技术规格书。

（二）节能设备安装

1.负责节能设备的现场勘测与安装；

2.确保设备安装符合国家及行业标准；

3.提供设备安装验收报告。

（三）能源监测与数据分析平台搭建

1.搭建能源监测系统，实现实时数据采集与传输；

2.开发数据分析平台，提供可视化报表与节能建议；

3.负责系统的运维与升级。

第四章合同价款及支付方式

第十条合同价款

本合同项下的能源顾问工程施工总价为人民币__________元（大写：__________元整），该价格包含设计费、材料费、施工费、验收费等全部费用。

第十一条支付方式

（一）预付款：合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%，即人民币__________元；

（二）进度款：工程进度达到__________%时，甲方向乙方支付合同总价款的__________%，即人民币__________元；

（三）尾款：工程竣工验收合格后三十日内，甲方向乙方支付剩余合同价款，即人民币__________元。

第十二条价格调整

若因市场价格波动或设计变更导致费用增加，双方应协商调整合同价款，并签订补充协议。

第五章工程进度及验收

第十三条工程进度

乙方应按照合同约定及行业规范，确保工程按期完成。工程进度计划应提前提交甲方审核，经甲方确认后执行。

第十四条竣工验收

（一）工程完工后，乙方应通知甲方进行竣工验收；

（二）甲方应在收到通知后十日内组织验收，验收合格后签署验收报告；

（三）若验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。

第十五条验收标准

工程验收应参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关行业规范执行，确保工程质量符合设计要求及合同约定。

第六章双方权利义务

第十六条甲方权利义务

（一）甲方应提供必要的施工条件，包括场地、电力、网络等；

（二）甲方应配合乙方进行现场勘测、设备安装等工作；

（三）甲方有权对工程进度及质量进行监督，并提出合理化建议。

第十七条乙方权利义务

（一）乙方应严格按照合同约定及行业规范进行施工，确保工程质量；

（二）乙方应配备专业的施工团队，并负责施工过程中的安全管理工作；

（三）乙方应按时提交工程进度报告，并接受甲方的监督。

第七章违约责任

第十八条甲方违约责任

（一）甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分__________%的违约金；

（二）甲方无故拖延验收，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款__________%的违约金。

第十九条乙方违约责任

（一）乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款__________%的违约金；

（二）工程质量不符合合同约定，乙方应负责免费整改，并承担由此产生的全部费用。

第八章争议解决

第二十条争议解决方式

本合同项下的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九章合同附件

第二十一条附件清单

本合同附件包括但不限于以下文件：

（一）工程设计图纸；

（二）设备技术规格书；

（三）工程进度计划表；

（四）验收标准文件。

第十章合同终止

第二十二条合同终止条件

（一）工程竣工验收合格、甲方支付全部工程款；

（二）双方协商一致终止合同；

（三）因不可抗力导致合同无法履行。

第二十三条终止后的处理

合同终止后，双方应妥善处理善后事宜，包括工程移交、资料归档等。

第十一章其他约定

第二十四条保密条款

甲乙双方应对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

第二十五条不可抗力

因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。

第二十六条合同份数

本合同一式__________份，甲方执__________份，乙方执__________份，具有同等法律效力。

第二十七条补充协议

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

一、大型商业综合体的能源管理系统建设项目

这种场景下，甲方通常是商业综合体的开发商或运营商，项目涉及多个子系统的集成，如照明、空调、电梯等，且需要与现有的楼宇自控系统（BAS）进行对接。需要注意的条款及修正：

1.第八条工程范围应增加"系统集成方案设计"和"与现有系统的接口测试"，明确要求乙方提供详细的集成方案，并确保新旧系统能够稳定运行。

2.第十一条支付方式可调整为"分阶段支付"，根据工程进度节点（如系统设计完成、设备到场、系统联调等）设置多个支付节点，以更好地控制项目风险。

3.第十四条竣工验收应增加"分系统验收"环节，在整体系统验收前进行各子系统的独立验收，确保每个部分都能达到预期效果。

二、工业园区绿色改造项目

这种场景下，甲方通常是工业园区管理委员会或多家企业的集合体，项目目标是整个园区的节能减排，涉及多个企业的用能设备改造。需要注意的条款及修正：

1.第八条工程范围应增加"用能单位能耗评估"和"改造方案个性化定制"，要求乙方针对不同企业的用能特点提供差异化解决方案。

2.第十六条甲方权利义务中增加"协调各用能单位配合"的条款，明确甲方需要协助乙方获取各企业的用能数据及设备信息。

3.第十九条乙方违约责任中增加"因乙方方案不当导致能耗未达预期"的赔偿责任，要求乙方对改造效果承担连带责任。

三、政府机构节能服务合同（EMC）项目

这种场景下，甲方通常是政府机关或事业单位，项目以合同能源管理（EMC）模式进行，乙方需自筹资金进行节能改造，通过节能效益分享获取回报。需要注意的条款及修正：

1.第十条合同价款应明确"投资回报率"和"节能效益分享比例"，明确约定双方对节能效益的分配机制。

2.第十八条甲方违约责任中增加"未按约定支付节能效益分享"的条款，保障乙方的投资回报。

3.第二十四条保密条款应增加"节能数据保密"，特别约定对改造后产生的能耗数据进行长期保密，保护政府机构的运营信息。

四、医院建筑的智慧能源管理项目

这种场景下，甲方是医院管理机构，项目涉及医疗设备的用能特性，对系统的可靠性和稳定性要求极高。需要注意的条款及修正：

1.第八条工程范围应增加"医疗设备用能特性分析"和"不间断运行保障方案"，要求乙方充分考虑医疗设备的特殊运行需求。

2.第十五条验收标准应引用《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333）等相关标准，确保系统满足医疗行业的特殊要求。

3.第二十五条不可抗力中增加"突发公共卫生事件"，明确因疫情等公共卫生事件导致的工程延期不视为乙方违约。

五、数据中心节能改造项目

这种场景下，甲方是数据中心运营商，项目目标是降低服务器等IT设备的能耗，对系统的实时监控和动态调节能力要求很高。需要注意的条款及修正：

1.第八条工程范围应增加"IT设备能效监测"和"动态负载均衡方案"，要求乙方提供针对数据中心特殊负载特性的优化方案。

2.第十二条价格调整中增加"市场价格波动"的调整机制，由于数据中心设备更新换代快，市场价格波动较大，需要建立动态调整机制。

3.第二十六条合同份数可增加"电子版合同"，考虑到数据中心管理的特殊性，双方应签署电子版合同便于后续查阅和管理。

1.工程量清单及预算书：详细列出工程涉及的各个项目及对应的数量和单价，作为合同价款的依据。

2.设计方案图纸：包括系统架构图、设备布置图、管线走向图等，是工程施工的依据。

3.设备技术参数表：列出所有设备的技术参数和性能指标，确保设备满足项目需求。

4.系统测试报告：包括各子系统测试和整体系统测试的结果，证明系统性能达到设计要求。

5.验收标准文件：明确工程验收的具体标准和流程，作为竣工验收的依据。

6.进度计划表：详细列出工程各阶段的起止时间和关键节点，作为工程进度的参考。

7.用能单位能耗评估报告：针对工业园区等项目，需要提供各用能单位的能耗现状分析。

8.改造方案个性化定制方案：针对不同用能特点的企业或设备，乙方需要提供差异化的解决方案。

9.投资回报率分析报告：在EMC项目中，需要提供详细的投资回报测算，证明项目可行性。

10.节能效益分享比例协议：明确双方对节能效益的分配机制，作为后续结算的依据。

11.医疗设备用能特性分析报告：针对医院等项目，需要分析医疗设备的特殊用能需求。

12.不间断运行保障方案：针对医院、数据中心等项目，需要提供详细的备用电源和应急预案。

13.动态负载均衡方案：针对数据中心等项目，需要提供根据负载情况动态调节能源使用的方案。

14.市场价格波动调整机制：在EMC项目中，需要约定市场价格波动时的合同价款调整方法。

15.电子版合同：随着信息化的发展，越来越多的项目需要签署电子版合同便于管理和查阅。

在实际操作过程中，可能会遇到以下问题及注意事项：

1.项目范围界定不清：在项目初期，双方需要详细讨论并明确工程范围，避免后期因范围争议导致纠纷。解决办法是签订详细的工程量清单及预算书，明确列出所有工作内容。

2.工程进度延误：由于多种因素可能导致工程延期，双方需要制定合理的进度计划，并约定延期后的处理方式。解决办法是签订详细的进度计划表，并约定延期后的违约责任。

3.工程质量不达标：如果工程验收不合格，双方需要明确整改责任和期限。解决办法是签订详细的验收标准文件，并约定整改期间的相关费用承担。

4.节能效益未达预期：在EMC等项目，如果节能效益未达到预期，可能会影响乙方的投资回报。解决办法是签订详细的节能效益分享比例协议，并约定未达预期的处理方式。

5.数据安全风险：在智慧能源管理项目中，需要保护甲方的商业秘密和运营数据。解决办法是签订详细的保密条款，并约定数据泄露后的赔偿责任。

多方为主导时的，附件条款及说明

第五十一条甲方为主导时的特殊条款

第五十一条第一项甲方主导决策机制

本条款旨在明确在合同履行过程中，甲方作为主导方，对关键决策事项享有的优先决策权及相应责任。

1.1决策范围

除本合同已明确约定由乙方主导的技术方案审批、设备选型确认等事项外，涉及工程范围调整、工程进度计划重大变更、设计思路根本性修改、预算总额超出原合同约定百分之十以上调整等重大事项，均由甲方单方面决策，并应至少提前十日书面通知乙方。

1.2决策程序

甲方就本条1.1所述事项做出决策后，应向乙方提供书面决策依据及理由说明。乙方应在收到通知后五个工作日内，就决策方案对工程可能产生的影响（包括但不限于成本、进度、质量等）提出书面意见供甲方参考，但无权否决甲方的最终决策。如乙方意见对甲方决策有重大影响，甲方应予以充分考虑。

1.3责任承担

甲方基于本条1.1所述事项做出的决策，对工程最终效果及履行结果承担全部责任。该等决策导致的任何额外费用、工期延误或质量变动风险，均由甲方自行承担，乙方不承担任何违约责任，但应积极配合甲方的决策执行。

第五十一条第二项甲方信息变更及授权管理

本条款旨在规范甲方信息变更及授权代表的更换程序，确保合同履行的连续性。

2.1信息变更通知

甲方发生名称变更、注册地址迁移、法定代表人更换、主要联系人变更等重大信息变更时，应立即书面通知乙方。若甲方未及时通知，导致乙方产生损失（如合同履行障碍、法律文书送达延误等），甲方应承担相应赔偿责任。

2.2授权代表更换

甲方更换授权代表时，应提前三十日书面通知乙方，并提供新授权代表的身份证明文件、授权书及联系方式。新授权代表应向乙方明确其与本合同相关的权限范围。在获得乙方确认前，原授权代表的授权继续有效，更换行为不影响原授权代表在本合同项下的权利义务。

2.3联系方式更新

甲方应确保提供的联系电话、电子邮箱等联系方式准确有效，并指定专人负责接收本合同相关的通知、文件。如联系方式变更，应在变更后三个工作日内通知乙方。

第五十一条第三项甲方场地及设施配合义务强化

本条款旨在进一步明确甲方在提供施工场地、设施方面的义务，特别是在主导模式下甲方对配合程度的更高要求。

3.1场地提供标准

甲方应向乙方提供满足工程施工、设备安装、调试及验收所需的场地，包括但不限于足够的施工空间、设备存放区域、临时办公区域，并确保场地具备基本的排水、供电条件。场地提供的具体要求应在合同附件或单独的场地使用协议中详细列明。

3.2设施支持

甲方应负责保障施工现场所需的水源、电源接入点等基础设施的可用性。如需使用甲方的现有设施（如仓库、办公场所等），甲方应提供必要的便利，包括但不限于提供钥匙、开通网络、允许乙方人员进入使用等，相关费用由乙方承担，但甲方应确保设施的安全及正常使用秩序。

3.3第三方协调

若施工场地或所需设施属于甲方控制的第三方，甲方应负责协调第三方配合乙方的施工工作，确保乙方能够顺利进场及作业。因第三方原因导致乙方无法正常施工的，责任由甲方承担。

第五十一条第四项甲方保密信息的特别管理

本条款旨在细化甲方保密信息的范围及管理要求，特别是在甲方主导模式下对敏感信息的保护。

4.1保密信息界定

除本合同已定义的保密信息外，凡涉及甲方商业计划、财务数据、客户信息、内部管理策略等未公开且对甲方具有商业价值的信息，无论以何种形式存在（书面、口头、电子等），均视为甲方保密信息。

4.2保密责任

甲方应对其掌握的乙方保密信息承担严格的保密义务，不得以任何方式泄露、披露或使用于本合同目的之外。甲方仅可授权其必要员工接触相关信息，并应要求该等员工遵守不低于本合同标准的保密义务。

4.3信息返还与销毁

合同终止或解除后，无论因何种原因，甲方应立即将所有包含乙方保密信息的载体（文件、资料、数据电子版等）返还给乙方，或根据乙方书面要求予以销毁，并应提供书面确认。

第五十一条第五项甲方变更指令及风险控制

本条款旨在规范甲方在合同履行过程中发出变更指令的程序，并明确相关风险责任。

5.1变更指令程序

甲方如需变更工程范围、设计内容、材料品牌（非影响性能）、施工工艺等，应向乙方发出书面变更指令，并说明变更原因及预期影响。乙方应在收到指令后五个工作日内评估变更影响（包括成本、工期、质量等），并书面回复甲方评估意见。双方应就变更事宜进行协商，达成一致后签署书面变更协议。

5.2风险承担

因甲方变更指令导致合同价款增加、工期延误或产生其他不利影响的，除双方另有书面约定外，增加的费用和延误的工期由甲方承担。如变更指令导致乙方额外投入或产生不可预见的困难，乙方有权要求调整合同价款或工期，并有权拒绝执行可能严重影响其资质或声誉的变更。

5.3重大变更审批

涉及本合同第五十一条第一项所述的重大事项变更，或可能导致乙方合同价款减少百分之二十以上的变更，甲方在发出变更指令前，应征询乙方意见，并就变更方案、补偿措施等进行充分协商。

第五十一条第六项甲方支付义务保障

本条款旨在强化对甲方支付义务的保障措施，确保乙方在合同履行期间获得稳定的资金支持。

6.1支付条件强化

除本合同原约定外，甲方应确保在每次应付款项到期前五个工作日，完成相关款项的支付准备，并无任何合同项下应付未付款项。如甲方因自身原因导致支付延迟，每逾期一日，除支付约定违约金外，乙方有权暂停相应工程部位的工作，直至付款问题解决。

6.2资金落实证明

在支付较大金额款项（如预付款、进度款总额的百分之五十以上）前，甲方应向乙方提供支付资金来源的相关证明文件（如银行付款计划、资金到位证明等），乙方有权要求在付款前核实资金真实性。

6.3抗辩权行使限制

除非因乙方明确违反合同约定（如工程质量严重不合格、工期严重延误且无有效整改计划等），否则甲方不得以任何理由（包括但不限于乙方提出变更、索赔等）无理拖延支付本合同项下的应付款项。如甲方恶意拖欠，乙方除要求支付款项及违约金外，还有权根据合同约定暂停履行相关义务，甚至解除合同。

第五十一条第七项甲方主导下的风险管理机制

本条款旨在建立由甲方主导的风险识别、评估与应对机制，明确双方在风险管理中的角色与责任。

7.1风险识别与评估

甲方应牵头建立项目风险清单，至少包括政策法规变化风险、市场能源价格波动风险、甲方内部需求变更风险、第三方外部环境风险等。双方应定期（建议每季度一次）共同评估风险发生的可能性和影响程度。

7.2应对措施制定

针对已识别的重大风险，甲方应主导制定相应的应对预案，明确应对措施、责任部门/人员、资源投入及启动条件。乙方应就技术层面的可行性及风险影响提供专业建议。

7.3风险责任承担

因风险事件实际发生导致合同履行受阻或成本增加的，双方应根据风险来源及影响，协商分担责任。由甲方主导模式本身固有的决策风险、信息不对称风险等，原则上由甲方承担；因乙方专业能力不足或过错导致的风险，由乙方承担责任。具体责任划分应在风险应对预案中明确约定。

第五十一条第八项甲方主导下的合同解释与争议优先解决

本条款旨在明确在争议发生时，由甲方在合同解释方面享有的主导地位及争议解决的优先选择。

8.1合同解释顺序

就本合同条款内容的含义发生争议时，双方应首先参照本合同相关附件（如技术规格书、设计方案等）进行解释。如仍有争议，应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定进行解释。在同等情况下，对合同条款的理解若有多种可能性，应以有利于甲方解释的方式进行解释，除非该解释明显违背合同目的或显失公平。

8.2争议解决途径优先

在协商解决争议未果的情况下，甲方应有权优先选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。若乙方希望采用仲裁等其他方式，需获得甲方事先书面同意。

8.3争议处理中的主导

在争议处理过程中，如双方需聘请专家进行技术鉴定或评估，甲方有权在同等条件下优先选择鉴定机构或评估机构，并应在鉴定或评估费用方面享有优先承担顺序。

第五十二条乙方为主导时的特殊条款

第五十二条第一项乙方主导的技术方案决策权

本条款旨在明确在合同履行过程中，乙方作为技术专家，对核心技术方案享有的决策主导权及相应责任。

9.1技术方案范围

除涉及工程范围、总体进度、重大投资等甲方主导决策的事项外，涉及能源顾问系统架构设计、关键设备选型、控制逻辑编程、数据分析模型建立等专业技术性内容，由乙方基于其专业知识独立决策，并承担相应技术责任。

9.2决策依据与沟通

乙方在进行技术决策时，应确保其决策符合国家及行业技术标准、合同约定的性能指标，并充分考虑甲方的实际需求。乙方应在关键技术方案确定前，至少提前五个工作日向甲方提供详细的方案说明、技术论证报告及备选方案比较，并就甲方提出的问题进行充分解答。甲方应予以积极配合。

9.3方案变更与审批

乙方如需对已确定的技术方案进行非原则性的优化调整（如替代性能相当的材料、改进非核心功能等），应向甲方说明理由及影响，甲方应在收到报告后三个工作日内予以书面确认或提出修改意见。如需进行原则性变更或可能导致性能下降、成本增加的调整，应按本合同第五十一条第一项所述重大事项变更程序处理。

第五十二条第二项乙方信息变更及专业资质管理

本条款旨在规范乙方信息变更，特别是涉及专业资质、人员配备等关键信息的变更程序。

10.1资质与人员变更

乙方应确保在整个合同履行期间，持续具备履行合同所需的专业资质（如相关设计、施工、咨询资质等）和足够的合格专业技术人员。如需更换项目负责人、核心技术人员或涉及关键岗位的人员，乙方应至少提前二十日书面通知甲方，并提供新人员的资格证明及经验说明。甲方有权审核并要求提供必要的背景调查材料。

10.2资质过期风险

若因乙方原因导致其持有的履行合同所需的关键资质在合同有效期内过期或被吊销，乙方应立即采取补救措施（如申请延期、更换符合资质要求的单位等），并承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于合同解除、赔偿损失等。甲方有权要求乙方在合理期限内提供有效的资质证明。

10.3人员到位承诺

乙方应在合同签订后十日内向甲方提供详细的施工及服务团队人员名单、岗位职责及资质证明，并承诺在整个合同履行期间，保持必要的人员数量和资质水平。如因乙方人员不足或能力问题严重影响工程进度或质量，甲方有权要求乙方进行整改，甚至解除合同。

第五十二条第三项乙方场地及设施使用配合义务

本条款旨在明确乙方在使用甲方场地、设施方面的配合义务，平衡双方的权利义务。

11.1合理使用要求

乙方在使用甲方提供的场地、设施时，应遵守甲方相关管理规定，爱护设施设备，节约使用能源，并采取措施防止对甲方现有环境造成污染或破坏。因乙方使用不当造成的损失，由乙方承担赔偿责任。

11.2配合甲方管理

乙方应配合甲方进行施工现场的管理，包括但不限于遵守甲方的出入管理规定、安全文明施工要求、作息时间安排等。乙方应指定专人负责与甲方现场管理人员的日常沟通协调。

11.3设施使用许可

如乙方需要使用甲方未明确提供的设施（如办公网络、通讯线路等），应提前向甲方提出书面申请，说明使用目的、范围和期限，经甲方同意后方可使用，并遵守甲方的使用规则。

第五十二条第四项乙方保密信息的特别管理

本条款旨在细化乙方保密信息的范围及管理要求，特别是在乙方为主导技术方案时对甲方信息的保护。

12.1甲方信息保密

乙方应对其在履行本合同过程中知悉的甲方所有非公开信息，包括但不限于甲方内部管理数据、特定工艺流程、未公开的能耗指标目标、客户信息等，承担严格的保密义务。乙方的保密义务不因合同终止而解除，持续有效。

12.2保密措施实施

乙方应建立完善的保密制度，采取合理的物理、技术手段保护甲方的保密信息，并对其员工、分包商、顾问等可能接触甲方信息的第三方进行保密培训和约束，确保其遵守不低于本合同标准的保密义务。

12.3保密信息处置

合同终止或解除后，乙方应立即停止使用甲方的保密信息，并根据甲方要求返还或销毁所有包含甲方保密信息的载体及记录，并应提供书面确认。乙方不得将获取的甲方保密信息用于任何其他目的。

第五十二条第五项乙方变更建议及方案采纳

本条款旨在规范乙方提出变更建议的程序，以及甲方采纳变更建议的条件和责任。

13.1建议提出义务

乙方在合同履行过程中，如发现原设计方案或技术方案存在可优化之处，或因外部条件变化（如技术进步、新材料应用、国家政策调整等）存在更优解决方案，应积极向甲方提出书面建议，并说明理由、预期效益及可能产生的影响。

13.2建议采纳程序

甲方应在收到乙方建议后十个工作日内组织评估，并就采纳建议的可行性、必要性、成本效益等进行研究。若决定采纳，应按本合同第五十一条第一项所述重大事项变更程序处理；若决定不采纳，应向乙方书面说明理由。

13.3方案采纳责任

如甲方采纳乙方的建议并签署书面变更协议，则该等变更方案带来的收益或成本变化，原则上按变更协议约定分担或分享。若变更导致乙方投入额外成本，乙方有权要求补偿；若变更带来额外收益，双方可协商确定收益分配方式。

第五十二条第六项乙方支付接收及发票义务

本条款旨在明确乙方在接收甲方款项及开具发票方面的义务和责任。

14.1收款确认

乙方应在收到甲方每次应付款项后，及时向甲方提供收款凭证。甲方在支付尾款前，有权要求乙方提供完整的收款明细及相关证明。

14.2发票开具

乙方应在收到甲方付款通知后十日内，按照甲方要求的格式和内容开具合法有效的发票。如因乙方延迟开具发票导致甲方无法获得税务抵扣或其他利益，相关损失由乙方承担。

14.3收款账户

乙方应向甲方提供准确、有效的收款银行账户信息，并及时告知任何变更。如因乙方提供错误账户信息导致款项无法到账，相关银行费用及甲方垫付的款项，由乙方承担赔偿责任。

第五十二条第七项乙方主导下的技术风险管理机制

本条款旨在建立由乙方主导的技术风险评估与控制机制，明确双方在技术风险中的角色与责任。

15.1技术风险识别

乙方应牵头建立项目技术风险清单，至少包括技术方案可行性风险、设备性能不达标风险、系统集成兼容性风险、新技术应用不确定性风险等。双方应定期共同评估技术风险发生的可能性和影响程度。

15.2技术应对措施

针对已识别的重大技术风险，乙方应主导制定相应的应对预案，包括但不限于增加冗余设计、引入备用方案、加强测试验证、准备替代技术等，并明确技术实施路径和责任。

15.3技术风险责任

由乙方技术方案设计、论证或实施不当导致的技术风险，由乙方承担主要责任。因甲方提供的原始数据不准确、需求变更频繁或不可抗力等非乙方原因导致的技术风险，由双方协商分担，或在合同中明确约定责任承担方式。乙方应就其制定的技术风险应对措施的有效性承担保证责任。

第五十二条第八项乙方主导下的技术争议鉴定

本条款旨在明确在发生技术争议时，由乙方在技术鉴定方面享有的主导地位及争议解决的优先选择。

16.1技术鉴定启动

就本合同项下的技术方案、设备性能、系统效果等发生争议，且双方对技术事实存在分歧时，如需进行技术鉴定，由乙方在同等条件下优先启动鉴定程序，并向甲方提供鉴定方案及费用预算。

16.2鉴定结论效力

经双方同意启动技术鉴定后，鉴定结论应作为判断相关技术事实的最终依据。鉴定费用由提出鉴定请求方先行承担，最终根据鉴定结论由责任方承担或按比例分担。

16.3技术争议解决优先

在技术争议处理过程中，如双方需就技术问题达成专家论证意见或评估报告，乙方应有权在同等条件下优先选择专家或评估机构，并应在相关费用方面享有优先承担顺序。

第五十三条当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

第五十三条第一项第三方中介的角色定位与职责

本条款旨在明确第三方中介（如咨询公司、监理单位、评估机构等）在本合同项下的法律地位、参与程度及基本职责。

17.1中介身份界定

第三方中介在本合同中仅作为甲乙双方服务的独立第三方，不享有合同权利，亦不承担合同义务。其参与本合同的目的在于为甲方或乙方提供专业咨询、技术监督、效果评估等服务，协助双方更好地履行合同。

17.2介入范围

第三方中介的介入范围应在合同附件或单独的服务协议中明确约定。可能包括但不限于：参与技术方案的评审、监督工程进度与质量、测试系统性能、评估节能效果、处理技术争议等。

17.3行为规范

第三方中介应独立、客观、公正地履行其职责，不得偏袒任何一方。其提供的服务内容、结论意见等，应以书面形式记录，并可根据甲乙双方约定提交给对方查阅。

第五十三条第二项甲方与第三方中介的协作条款

本条款旨在规范甲方与第三方中介之间的协作关系，明确甲方对中介的委托及管理责任。

18.1委托授权

甲方应向第三方中介明确其在本合同项下的服务范围、权限及工作方式，并提供必要的背景信息和协调支持。甲方应对第三方中介的服务表现进行监督，并有权根据合同约定或法律规定解除与中介的服务关系。

18.2服务费用承担

除另有约定外，甲方应按照与第三方中介的服务协议约定，及时足额向中介支付服务费用。如中介的服务超出原协议范围或因甲方原因导致服务成本增加，甲方应承担相应费用。

18.3信息提供

甲方应按照第三方中介的要求，及时提供履行其职责所需要的相关资料和信息，并保证资料