版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
储能电站EPC工程总承包服务条款合同二篇篇一合同当事人发包人:_________________________,地址:_________________________,法定代表人:_________________________。承包人:_________________________,地址:_________________________,法定代表人:_________________________。项目概况1.项目名称:_________________________。2.项目地点:_________________________。3.项目内容:建设一座储能电站,主要建设内容包括电池系统、变流系统、能量管理系统、升压系统、消防系统、温控系统、监控系统和附属设施等,总装机容量为______兆瓦/______兆瓦时,电池类型为______,PCS类型为______,系统效率不低于______%。4.主要技术标准:项目设计、施工、验收等应符合国家及行业相关标准规范,如______、______等,并满足发包人提出的功能、性能要求。合同范围承包人应按照本合同约定,负责本储能电站项目的设计、采购、施工、调试、试运行及相关的技术支持和培训等工作,具体包括:1.设计阶段:完成项目可行性研究报告(如需)、初步设计、施工图设计、设计文件报批、竣工图绘制等,确保设计文件符合国家及行业相关标准规范,满足发包人提出的功能、性能要求。2.采购阶段:按照设计文件和发包人确认的技术规格、数量、质量要求,完成项目所需设备(包括但不限于电池单体、电池模组、电池簇、电池管理系统(BMS)、功率转换系统(PCS)、变压器、高低压开关柜、电缆、消防设备、温控设备、能量管理系统(EMS)硬件及软件、监控系统硬件及软件等)、材料及工程设备的采购、运输、保险、检验、保管等工作。承包人应负责办理设备进口(如需)所需的海关手续并承担相关费用。3.施工阶段:负责项目土建工程(包括但不限于电池舱、PCS舱、变配电室、监控室、电缆沟、站内道路等)的建设、设备安装、管线敷设、系统连接、电气调试、机械调试、系统联调等工作,确保工程质量和安全。4.调试与试运行阶段:负责组织或配合项目进行系统调试、性能测试和试运行,确保项目达到合同约定的性能指标和可商业运营状态。5.竣工验收与交付:负责准备完整的竣工资料,配合发包人及相关单位进行竣工验收,办理项目移交手续。6.技术支持与培训:向发包人提供操作、维护等方面的技术支持和培训,包括但不限于______。7.备品备件:承包人应向发包人提供合同约定期限内的备品备件清单,并确保及时供应所需备品备件。8.其他:______。项目进度与工期1.项目计划:承包人应在合同签订后______日内,向发包人提交详细的项目实施计划,包括总体进度计划、各分项工程进度计划及关键里程碑节点。发包人应在收到后______日内进行确认或提出修改意见。2.工期:本项目的总工期为______日历天,自合同生效之日起计算,至项目通过竣工验收并移交发包人为止。关键里程碑节点包括:初步设计文件提交时间为______,施工图设计文件提交时间为______,主要设备到货时间为______,主体工程完工时间为______,系统调试完成时间为______,试运行完成并达到合同约定性能指标时间为______,竣工验收时间为______。3.工期延误:因发包人原因(包括但不限于未及时提供设计基础资料、未及时审批设计文件、未及时支付合同价款、未及时提供施工场地等)导致工期延误的,工期相应顺延,承包人应通知发包人并提供相关证明。因承包人原因(包括但不限于设计错误、管理不善、不可抗力等)导致工期延误的,承包人应承担违约责任,向发包人支付违约金,违约金计算方式为______。因不可抗力事件导致工期延误的,双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否顺延工期及顺延期限。质量标准与验收1.质量标准:项目工程设计、设备材料、施工安装、系统性能等应严格遵循国家、行业及地方现行有效标准规范,并满足发包人提供的《技术要求文件》中的各项质量指标和性能要求。主要相关标准规范包括但不限于:______、______、______等。2.质量保证:承包人应建立完善的质量保证体系,并提交详细的质量保证计划报发包人批准。承包人应保证所提供的设计、设备、材料、工程均符合合同约定的质量标准。3.检验与测试:承包人应按照合同约定及国家、行业相关标准,进行设计文件编制、设备材料出厂、施工安装过程中的自检、中间检验、出厂检验、现场安装检验、系统调试和性能测试等工作,并应通知发包人及监理单位(如设有)参与相关检验和测试。承包人应提交所有检验和测试报告。4.竣工验收:项目达到合同约定的竣工验收条件后,承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。发包人应在收到申请后______日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格的,发包人应签署竣工验收报告;竣工验收不合格的,承包人应负责整改,直至验收合格,整改期间工期不予顺延。合同价款与支付1.合同价格:本合同采用______(固定总价/固定单价/成本加酬金)方式计价。合同总价款为人民币______元(大写:_________________________)。2.计价方式:如采用固定单价计价,则工程量按实际完成并经发包人确认的数量计算;如采用成本加酬金计价,则成本部分包括______,酬金部分按______方式计算。3.支付方式:合同价款分______次支付,具体支付节点和比例如下:*第一期款:合同签订后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第二期款:完成______节点并经发包人确认后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第三期款:完成______节点并经发包人确认后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第四期款(含质保金):项目通过竣工验收并移交发包人后______日内支付至合同总价款的______%(扣除质保金______%),即人民币______元。质保金在项目缺陷责任期结束后______日内支付。4.支付条件:承包人每次申请支付时,应向发包人提交符合要求的发票及相应的支付申请文件。发包人应在收到支付申请及文件后______日内审核完毕并支付款项。5.结算:项目竣工验收合格后,承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。双方应在收到对方提交的结算资料后______日内共同进行核对,协商一致后签署竣工结算协议。如双方对结算价款有争议,提交______(仲裁/诉讼)解决。双方权利与义务发包人权利与义务1.有权对承包人的设计文件、设备材料、施工过程进行监督、检查和检验。2.有权审批承包人提交的初步设计文件和重大设计变更建议。3.应按照合同约定及时向承包人提供设计基础资料、项目场地、施工许可等必要条件。4.应按照合同约定的进度和金额及时向承包人支付合同价款。5.应组织或参与项目各阶段的检查、检验和竣工验收。6.应配合承包人办理项目所需的部分许可、批准手续,并承担相关费用。7.应承担因发包人原因造成的工期延误、费用增加和/或质量缺陷的责任。8.应按合同约定支付质保金。承包人权利与义务1.有权按照合同约定组织和实施项目的设计、采购、施工、调试等工作。2.应确保项目的设计、设备材料、施工安装、系统性能等符合合同约定的质量标准。3.应建立完善的项目管理体系,负责工程现场的管理、安全文明施工、环境保护等工作。4.应按照合同约定提交设计文件、设备材料、进度报告、检验报告、竣工资料等文件。5.应负责办理设备进口(如需)所需的海关手续及缴纳税费。6.应负责设备的运输、保险和保管,承担相关费用。7.应提供合同约定的技术支持和人员培训。8.应配合发包人及相关单位进行竣工验收和项目移交。9.应承担除发包人原因外的项目实施过程中的成本和风险。10.应按合同约定缴纳质保金。风险分担双方根据合同约定共同承担项目实施过程中的风险。承包人承担设计(在合理范围内)、采购、施工、调试等阶段的主要风险;发包人承担政策、资金、部分不可抗力等风险。具体风险承担条款见本合同相关约定。违约责任1.若承包人未能按合同约定的工期完成项目,每逾期一日,应向发包人支付合同总价款______%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。2.若承包人提供的设计、设备材料、工程存在质量问题,导致项目无法达到合同约定的性能指标或无法投入运行的,承包人应负责无偿修复或更换,并承担由此产生的全部费用。若修复或更换后仍无法满足要求,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。3.若发包人未能按合同约定支付合同价款,每逾期一日,应向承包人支付应付未付款项______%的违约金。逾期超过______日的,承包人有权暂停施工或解除合同,并要求发包人赔偿因此遭受的损失。4.任何一方违反合同约定的保密义务,应向对方支付违约金人民币______元,并承担由此给对方造成的损失。5.因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的违约责任,并返还已收或应得的款项。不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。2.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并在______日内提供不可抗力事件的有效证明文件。3.双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否暂停合同履行、部分或全部免除责任、延长履行期限或解除合同。因不可抗力事件导致的合同解除,双方互不承担违约责任。保险1.承包人应在合同生效后______日内,按照合同附件《保险清单》的要求,自行办理并支付所需保险费用,购买以下保险:工程一切险、第三方责任险、人员意外伤害险等。保险范围和金额应符合合同附件的约定。2.发包人应自行办理项目相关的建设期一切险或安装工程一切险(如需),并承担相关费用。3.任何一方未按合同约定购买保险或保险范围、金额不足的,由此产生的风险和损失由该方自行承担。合同生效、变更与终止1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。2.对本合同的任何修改或补充,均须经双方协商一致,并以书面形式作出,作为本合同不可分割的一部分。3.发生以下情况之一时,本合同可终止:*项目竣工验收合格,发包人支付完全部合同价款(扣除质保金),承包人完成所有善后工作。*双方协商一致同意终止合同。*因不可抗力导致合同无法继续履行。*一方严重违约,致使合同目的无法实现,守约方有权解除合同。4.合同终止后,双方应妥善处理合同未完成部分、已完成的工程、设备材料、款项支付、质保等事宜。知识产权1.承包人为履行本合同而专门设计、开发的技术成果(包括但不限于工程设计、软件程序、技术文档等)的知识产权,在发包人付清全部合同价款后,归发包人所有。2.承包人有权在后续项目中使用为本合同项目开发的技术成果,但不得侵犯发包人的知识产权。3.承包人应保证其提供的设计、设备、材料不侵犯任何第三方的知识产权。如发生侵权纠纷,由承包人负责解决,并承担全部责任和费用,给发包人造成损失的,承包人应予以赔偿。保密1.未经对方书面同意,任何一方不得将本合同内容、对方提供的商业秘密、技术秘密等泄露给任何第三方。2.本保密义务不因合同的终止而失效。双方应在合同终止后仍然遵守本保密条款。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向______(仲裁委员会名称)申请仲裁,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。或提交______(有管辖权的人民法院名称)诉讼解决。通知与送达1.双方在本合同首页载明的地址为有效通讯地址。任何书面通知或文件按该地址邮寄(以挂号信或快递方式)或直接送达即视为有效送达。2.任何一方变更通讯地址,应提前______日书面通知对方。否则,按原地址送达的通知视为有效送达。合同附件本合同的附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。附件包括:1.技术要求文件2.项目建议书或可行性研究报告(如需)3.主要设备材料清单及技术规格书4.项目进度计划5.质量保证计划6.安全文明施工方案7.付款计划表8.竣工验收标准9.双方资质证明文件未尽事宜本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。合同份数本合同一式______份,发包人执______份,承包人执______份,具有同等法律效力。(以下无正文)篇二合同当事人发包人:_________________________,地址:_________________________,法定代表人:_________________________。承包人:_________________________,地址:_________________________,法定代表人:_________________________。项目概况1.项目名称:_________________________。2.项目地点:_________________________。3.项目内容:建设一座储能电站,主要建设内容包括电池系统、变流系统、能量管理系统、升压系统、消防系统、温控系统、监控系统和附属设施等,总装机容量为______兆瓦/______兆瓦时,电池类型为______,PCS类型为______,系统效率不低于______%。4.主要技术标准:项目设计、施工、验收等应符合国家及行业相关标准规范,如______、______等,并满足发包人提出的功能、性能要求。合同范围承包人应按照本合同约定,负责本储能电站项目的设计、采购、施工、调试、试运行及相关的技术支持和培训等工作,具体包括:1.设计阶段:完成项目可行性研究报告(如需)、初步设计、施工图设计、设计文件报批、竣工图绘制等,确保设计文件符合国家及行业相关标准规范,满足发包人提出的功能、性能要求。2.采购阶段:按照设计文件和发包人确认的技术规格、数量、质量要求,完成项目所需设备(包括但不限于电池单体、电池模组、电池簇、电池管理系统(BMS)、功率转换系统(PCS)、变压器、高低压开关柜、电缆、消防设备、温控设备、能量管理系统(EMS)硬件及软件、监控系统硬件及软件等)、材料及工程设备的采购、运输、保险、检验、保管等工作。承包人应负责办理设备进口(如需)所需的海关手续并承担相关费用。3.施工阶段:负责项目土建工程(包括但不限于电池舱、PCS舱、变配电室、监控室、电缆沟、站内道路等)的建设、设备安装、管线敷设、系统连接、电气调试、机械调试、系统联调等工作,确保工程质量和安全。4.调试与试运行阶段:负责组织或配合项目进行系统调试、性能测试和试运行,确保项目达到合同约定的性能指标和可商业运营状态。5.竣工验收与交付:负责准备完整的竣工资料,配合发包人及相关单位进行竣工验收,办理项目移交手续。6.技术支持与培训:向发包人提供操作、维护等方面的技术支持和培训,包括但不限于______。7.备品备件:承包人应向发包人提供合同约定期限内的备品备件清单,并确保及时供应所需备品备件。8.其他:______。项目进度与工期1.项目计划:承包人应在合同签订后______日内,向发包人提交详细的项目实施计划,包括总体进度计划、各分项工程进度计划及关键里程碑节点。发包人应在收到后______日内进行确认或提出修改意见。2.工期:本项目的总工期为______日历天,自合同生效之日起计算,至项目通过竣工验收并移交发包人为止。关键里程碑节点包括:初步设计文件提交时间为______,施工图设计文件提交时间为______,主要设备到货时间为______,主体工程完工时间为______,系统调试完成时间为______,试运行完成并达到合同约定性能指标时间为______,竣工验收时间为______。3.工期延误:因发包人原因(包括但不限于未及时提供设计基础资料、未及时审批设计文件、未及时支付合同价款、未及时提供施工场地等)导致工期延误的,工期相应顺延,承包人应通知发包人并提供相关证明。因承包人原因(包括但不限于设计错误、管理不善、不可抗力等)导致工期延误的,承包人应承担违约责任,向发包人支付违约金,违约金计算方式为______。因不可抗力事件导致工期延误的,双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否顺延工期及顺延期限。质量标准与验收1.质量标准:项目工程设计、设备材料、施工安装、系统性能等应严格遵循国家、行业及地方现行有效标准规范,并满足发包人提供的《技术要求文件》中的各项质量指标和性能要求。主要相关标准规范包括但不限于:______、______、______等。2.质量保证:承包人应建立完善的质量保证体系,并提交详细的质量保证计划报发包人批准。承包人应保证所提供的设计、设备、材料、工程均符合合同约定的质量标准。3.检验与测试:承包人应按照合同约定及国家、行业相关标准,进行设计文件编制、设备材料出厂、施工安装过程中的自检、中间检验、出厂检验、现场安装检验、系统调试和性能测试等工作,并应通知发包人及监理单位(如设有)参与相关检验和测试。承包人应提交所有检验和测试报告。4.竣工验收:项目达到合同约定的竣工验收条件后,承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料。发包人应在收到申请后______日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格的,发包人应签署竣工验收报告;竣工验收不合格的,承包人应负责整改,直至验收合格,整改期间工期不予顺延。合同价款与支付1.合同价格:本合同采用______(固定总价/固定单价/成本加酬金)方式计价。合同总价款为人民币______元(大写:_________________________)。2.计价方式:如采用固定单价计价,则工程量按实际完成并经发包人确认的数量计算;如采用成本加酬金计价,则成本部分包括______,酬金部分按______方式计算。3.支付方式:合同价款分______次支付,具体支付节点和比例如下:*第一期款:合同签订后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第二期款:完成______节点并经发包人确认后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第三期款:完成______节点并经发包人确认后______日内支付,金额为合同总价款的______%,即人民币______元。*第四期款(含质保金):项目通过竣工验收并移交发包人后______日内支付至合同总价款的______%(扣除质保金______%),即人民币______元。质保金在项目缺陷责任期结束后______日内支付。4.支付条件:承包人每次申请支付时,应向发包人提交符合要求的发票及相应的支付申请文件。发包人应在收到支付申请及文件后______日内审核完毕并支付款项。5.结算:项目竣工验收合格后,承包人应向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。双方应在收到对方提交的结算资料后______日内共同进行核对,协商一致后签署竣工结算协议。如双方对结算价款有争议,提交______(仲裁/诉讼)解决。双方权利与义务发包人权利与义务1.有权对承包人的设计文件、设备材料、施工过程进行监督、检查和检验。2.有权审批承包人提交的初步设计文件和重大设计变更建议。3.应按照合同约定及时向承包人提供设计基础资料、项目场地、施工许可等必要条件。4.应按照合同约定的进度和金额及时向承包人支付合同价款。5.应组织或参与项目各阶段的检查、检验和竣工验收。6.应配合承包人办理项目所需的部分许可、批准手续,并承担相关费用。7.应承担因发包人原因造成的工期延误、费用增加和/或质量缺陷的责任。8.应按合同约定支付质保金。承包人权利与义务1.有权按照合同约定组织和实施项目的设计、采购、施工、调试等工作。2.应确保项目的设计、设备材料、施工安装、系统性能等符合合同约定的质量标准。3.应建立完善的项目管理体系,负责工程现场的管理、安全文明施工、环境保护等工作。4.应按照合同约定提交设计文件、设备材料、进度报告、检验报告、竣工资料等文件。5.应负责办理设备进口(如需)所需的海关手续及缴纳税费。6.应负责设备的运输、保险和保管,承担相关费用。7.应提供合同约定的技术支持和人员培训。8.应配合发包人及相关单位进行竣工验收和项目移交。9.应承担除发包人原因外的项目实施过程中的成本和风险。10.应按合同约定缴纳质保金。风险分担双方根据合同约定共同承担项目实施过程中的风险。承包人承担设计(在合理范围内)、采购、施工、调试等阶段的主要风险;发包人承担政策、资金、部分不可抗力等风险。具体风险承担条款见本合同相关约定。违约责任1.若承包人未能按合同约定的工期完成项目,每逾期一日,应向发包人支付合同总价款______%的违约金,但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。2.若承包人提供的设计、设备材料、工程存在质量问题,导致项目无法达到合同约定的性能指标或无法投入运行的,承包人应负责无偿修复或更换,并承担由此产生的全部费用。若修复或更换后仍无法满足要求,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人因此遭受的损失。3.若发包人未能按合同约定支付合同价款,每逾期一日,应向承包人支付应付未付款项______%的违约金。逾期超过______日的,承包人有权暂停施工或解除合同,并要求发包人赔偿因此遭受的损失。4.任何一方违反合同约定的保密义务,应向对方支付违约金人民币______元,并承担由此给对方造成的损失。5.因一方违约导致合同解除的,违约方应承担相应的违约责任,并返还已收或应得的款项。不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。2.发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并在______日内提供不可抗力事件的有效证明文件。3.双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否暂停合同履行、部分或全部免除责任、延长履行期限或解除合同。因不可抗力事件导致的合同解
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026年云南省普洱市社区工作者招聘笔试参考试题及答案解析
- 2026重庆市永川区南大街街道办事处招聘公益性岗位人员1人农业笔试备考试题及答案解析
- 2026年4月高邮市卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员55人农业笔试参考题库及答案解析
- 2026山东滨州健康科技职业学院教师招聘45人农业笔试备考试题及答案解析
- 2026新疆阿勒泰青河县垦北城投公司招聘1人农业笔试备考题库及答案解析
- 2026湖北宜昌金猇城市发展集团有限公司招聘4人农业笔试备考题库及答案解析
- 2026中新社(北京)国际传播集团宁夏分公司招聘3人农业笔试备考试题及答案解析
- 2026年池州市贵池区事业单位公开招聘工作人员56名农业笔试备考题库及答案解析
- 2026四川九洲线缆有限责任公司招聘质量技术岗1人农业笔试备考试题及答案解析
- 2026河南周口西华县人民医院校园招聘62人农业笔试参考题库及答案解析
- DB 5309-T 66-2023滇鸡血藤林下种植技术规程
- 《财政学》第七章 财政收入总论
- 产品供货方案、售后服务方案
- 《无人机操控飞行》课件 情境5 多旋翼无人机水平8字飞行
- 第九章骨关节与软组织课件
- 社会学与中国社会学习通课后章节答案期末考试题库2023年
- 城市道路交通规划设计规范
- 2022年江苏省扬中市卫生系统护士招聘考试《护理学》试卷及答案
- YS/T 337-2009硫精矿
- GB/T 12008.7-2010塑料聚醚多元醇第7部分:黏度的测定
- 2023年图书资料中级考试题库
评论
0/150
提交评论