新能源储能电站EPC整体承包协议合同三篇

新能源储能电站EPC整体承包协议合同三篇篇一合同协议书第一条定义与解释除合同另有约定外，下列词语具有以下含义：1.1“项目”指位于[项目具体地址]的新能源储能电站建设工程。1.2“发包人”指[发包人全称]，为本项目的投资和业主。1.3“承包人”指[承包人全称]，负责本项目的EPC总承包。1.4“EPC工程范围”指本合同附件一《EPC工程范围及内容》中明确承包人负责的设计、采购、施工、调试、试运行及相关的技术和管理服务。1.5“工程设备”指为本项目设计和建造所使用的各种设备、材料、部件、备品备件、软件及技术服务，包括但不限于电池系统、储能变流器（PCS）、变压器、开关柜、电缆、控制系统、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、消防系统、环境监测系统等。1.6“材料”指工程设备以外的构成工程实体的建筑材料，如混凝土、钢结构、管道、阀门等。1.7“合同文件”指构成合同的协议书、中标通知书（若有）、投标函及其附件（若有）、技术规格书、工程量清单（若有）、设计文件、图纸、标准规范、会议纪要、补充协议等，按其序号和日期整理后构成对协议书的补充。1.8“工期”指自开工日期至竣工日期的期限。1.9“开工日期”指合同约定的工程正式开始施工的日期；或发包人书面通知承包人开工的日期；或承包人收到发包人提供的施工场地和开工条件并书面确认的日期。1.10“竣工日期”指工程按合同约定完成设计、建造、调试并通过竣工验收的日期。1.11“设计文件”指承包人根据合同要求编制的各阶段设计图纸、计算书、说明等技术文件。1.12“变更”指对合同中任何一项内容的修改或增删，包括设计、工程量、工期、价款等。1.13“索赔”指承包人因非自身原因遭受损失，依据合同规定向发包人提出的补偿要求。1.14“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。1.15“缺陷责任期”指工程竣工验收合格后，承包人对工程缺陷承担修复责任的期限。1.16“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，未公开的，与项目或本合同相关的，具有商业价值或秘密性质的信息，包括技术信息、经营信息、财务信息等。1.17“第三方”指除发包人、承包人及其工作人员、代理人、分包人、供应商以外的任何个人、法人或其他组织。第二条项目概况与工程范围2.1项目名称：[项目具体名称]新能源储能电站项目。2.2项目地点：[项目具体地址]。2.3项目规模与主要技术参数：*储能电池总容量：[XX]MWh。*储能系统功率：[XX]MW。*电池类型：[例如：磷酸铁锂电池]。*PCS类型：[例如：双向直流充电型]。*变电站/开关站规模：[描述电压等级、主要设备]。*储能系统形式：[例如：电池储能系统+PCS+变压器+开关柜等]。*（其他关键技术参数）2.4工程范围：承包人根据发包人提供的资料和要求，按照国家及行业相关标准和规范，完成本合同附件一《EPC工程范围及内容》所定义的全部设计、设备材料采购、施工、安装、调试、试运行、配合竣工验收、移交及相应的技术和管理服务，直至工程保修期满。第三条合同价款与支付方式3.1合同价款：本合同采用[固定总价/固定单价/可调价格]方式。合同总价款为人民币[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。3.2价格构成：合同价款包括承包人为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用、利润、税金及风险金等。3.3支付方式：*3.3.1预付款：合同签订后[XX]个工作日内，发包人支付合同总价款的[XX]%作为预付款，即人民币[金额]元。承包人应向发包人提供等额银行保函或现金担保。*3.3.2工程进度款：承包人完成合同约定的工程形象进度节点[如：土建主体完工/主要设备到场安装/系统调试完成等]，并经发包人书面确认后[XX]个工作日内，发包人支付至该节点对应合同价款的[XX]%，即人民币[金额]元。*3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后[XX]个工作日内，承包人提交竣工结算报告及相关资料，经发包人审核确认后[XX]个工作日内，发包人支付至审定结算价款的[XX]%，即人民币[金额]元。*3.3.4质保金：合同总价款的[XX]%作为工程质量保证金（质保金），即人民币[金额]元，在缺陷责任期满、工程无质量问题经发包人确认后[XX]个工作日内支付。*3.3.5发包人应将合同款项支付至承包人指定的以下银行账户：*开户名称：[承包人全称]*开户银行：[承包人开户银行全称]*银行账号：[承包人银行账号]*3.3.6支付货币：本合同所有款项均以人民币支付。第四条开工与工期4.1开工日期：本合同生效后[XX]日内，或发包人书面通知承包人开工之日起，承包人正式开始施工。4.2合同工期：本合同约定的合同工期为[XX]日历天，自开工日期起算至竣工日期止。4.3进度计划：承包人应在合同签订后[XX]日内，向发包人提交详细的施工总进度计划及分阶段进度计划，并获得发包人认可。承包人应按批准的进度计划组织施工，并接受发包人的监督。4.4工期延误：因发包人原因（如提供资料延迟、场地移交延迟、指令错误、支付延迟等）导致工期延误，经承包人书面提出并发包人核实确认后，工期相应顺延。因承包人原因或不可抗力导致工期延误，承包人应承担责任并采取赶工措施，工期可能不予顺延或按合同约定承担违约责任。第五条设计5.1承包人负责根据发包人提供的[如：项目可研报告、场地条件、接入系统要求等]及国家、行业相关标准规范，完成本项目的[初步设计/施工图设计]。5.2设计文件应符合设计深度要求，内容完整、准确，并满足项目功能、安全、经济、环保等要求。5.3承包人应向发包人提交设计文件，并配合发包人组织设计审查。设计文件需经发包人确认后方可用于采购和施工。5.4承包人对设计文件的质量负责，确保设计不侵犯任何第三方知识产权，并符合国家强制性标准。第六条设备与材料采购6.1承包人负责本合同EPC工程范围内所有工程设备和主要材料的采购、运输、保险、卸货、仓储及保管。6.2所有工程设备和主要材料必须符合合同要求的技术规格、性能参数和品质标准，并具有出厂合格证、检测报告等证明文件。6.3采购前，对于关键设备或重要材料，承包人应将拟采购的品牌、型号、规格、供应商等提交发包人书面确认。6.4承包人应负责办理设备材料的运输保险，并将保险单副本提交发包人。6.5设备材料运抵现场后，承包人应负责组织检验和验收。发包人有权进行抽查或要求第三方检测，费用由责任方承担。第七条施工与安装7.1承包人应按照设计文件、国家及行业施工规范、标准和批准的施工方案组织施工，确保工程质量和施工安全。7.2承包人应自行负责施工现场的管理，包括但不限于临时设施、人员、设备、材料的组织和管理，以及施工现场的安全生产、文明施工。7.3承包人应遵守发包人现场的相关管理规定，并与发包人及现场其他单位协调配合。7.4承包人应配备必要的施工机械设备和劳动力，确保工程按计划推进。第八条调试与试运行8.1承包人负责完成所有工程设备和系统的单体调试、联动调试和系统整体调试，确保系统运行稳定、功能正常。8.2调试完成后，承包人应配合发包人进行设备厂商的厂家试运行和合同约定的试运行。8.3试运行期间，承包人应全程参与，及时解决出现的问题，确保试运行达到预期效果。第九条竣工验收9.1工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图纸、设备合格证、检测报告、调试报告、操作维护手册、各项许可文件复印件等）。9.2发包人应在收到验收申请后[XX]日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。9.3若验收不合格，承包人应负责整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。第十条变更10.1任何一方提出变更请求，应向对方发出书面变更通知，并提供必要的文件或说明。10.2变更内容需经对方书面确认后生效。变更涉及合同价款的，按以下原则处理：*10.2.1合同中有适用于变更工作的计价标准的，按计价标准确定价款。*10.2.2合同中没有计价标准的，由双方根据变更内容协商确定价格。*10.2.3变更导致合同总价款增加或减少的，相应调整合同总价款。10.3承包人应在收到变更指令后，根据变更内容调整施工计划和资源安排。第十一条质量与保修11.1质量标准：工程质量和材料设备必须符合合同约定、设计文件要求以及国家、行业现行有效标准和规范。11.2承包人应建立健全质量保证体系，严格执行质量控制程序，确保工程质量。11.3缺陷责任期：本项目的缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起[XX]年。11.4缺陷修复：在缺陷责任期内，承包人对工程出现的缺陷应负责免费修复。承包人应在接到发包人通知后[XX]日内予以修复，逾期未修复的，发包人有权委托第三方修复，费用由承包人承担。11.5保修期：主要设备（如电池、PCS等）的厂家保修期按设备制造商的保修条款执行，承包人负责协调设备制造商提供保修服务。合同约定的缺陷责任期结束后，承包人仍需履行合同约定的其他保修义务（若有）。11.6质保金：按第三条第3.3.4款约定扣留的质保金，在缺陷责任期满且工程无质量问题经发包人确认后[XX]个工作日内支付。第十二条违约责任12.1发包人违约责任：*12.1.1未按合同约定支付款项，每逾期一日，应向承包人支付逾期支付金额[XX]%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的[XX]%。*12.1.2未按合同约定提供必要施工条件或资料，导致工期延误，承包人工期顺延，并有权要求发包人赔偿停工、窝工损失。*12.1.3因发包人原因导致合同解除，承包人有权要求发包人支付已完成工作的费用、赔偿损失。12.2承包人违约责任：*12.2.1工程质量不符合合同约定，发包人有权要求承包人无偿返工、修复，并承担由此造成的损失。若返工后仍不合格，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失。*12.2.2工期延误，除不可抗力或发包人原因外，承包人应向发包人支付工期延误违约金，每日违约金为合同总价款的[XX]%，但累计违约金不超过合同总价款的[XX]%。逾期超过[XX]日，发包人有权解除合同。*12.2.3未能按合同约定履行保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。*12.2.4因承包人原因导致合同解除，承包人应承担由此给发包人造成的损失。*12.2.5未按约定履行保修义务，发包人有权委托第三方修复，费用由承包人承担，并可能被处以罚款。第十三条不可抗力13.1任何一方因不可抗力事件不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[XX]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。13.2双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。13.3因不可抗力导致的合同解除，双方应相互返还从对方取得的财产，已支付的款项根据实际履行情况予以处理。13.4因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第十四条保险14.1承包人应在本合同签订后[XX]日内，向[指定保险公司或发包人指定的保险公司]投保工程一切险和第三方责任险，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付发包人使用之日止。14.2保险金额应足额覆盖可能发生的损失。承包人应将保险单副本提交发包人。14.3发包人可根据需要，要求承包人增加其他险种或提高保险额度，费用由承包人承担。第十五条知识产权15.1承包人根据合同约定完成的设计成果（如图纸、计算书等）的知识产权归承包人所有，但发包人有权在为本项目建设和运营目的范围内使用该设计成果。15.2承包人保证其提供的所有设计、设备、材料均为原创或已获得合法授权，不侵犯任何第三方的知识产权。如因此发生纠纷，由承包人负责解决并承担全部法律责任和费用，给发包人造成损失的，应予以赔偿。15.3项目的软件系统（若有）的知识产权归属和使用权按相关协议约定执行。第十六条保密16.1双方应对在合作过程中获悉的对方商业秘密和技术信息承担保密义务。16.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，但法律法规另有规定或为履行合同所必需的除外。16.3本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，持续有效[例如：自合同签订之日起至合同终止后[XX]年]。第十七条争议解决17.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。17.2协商不成的，任何一方均有权向[项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。*或17.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十八条通知与送达18.1双方在本合同首页载明的地址为合同有效地址。任何书面通知或文件均应按此地址送达。18.2通知或文件可以通过专人递送、挂号信、快递、传真、电子邮件等方式送达。采用专人递送或挂号信方式的，签收日为送达日；采用快递方式的，快递签收日为送达日；采用电子邮件方式的，发出日（以邮戳或服务器记录为准）为送达日。18.3任何一方变更合同有效地址，应提前[XX]日书面通知对方。第十九条合同生效、变更与终止19.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。19.2本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。19.3除本合同另有约定外，合同在以下情况下终止：*19.3.1工程按合同约定完成，并办理完毕移交手续。*19.3.2双方协商一致解除。*19.3.3因一方严重违约，导致合同目的无法实现，守约方有权解除合同。*19.3.4依据本合同约定或法律规定解除。19.4合同终止后，双方应在[XX]日内完成结算、财产返还、资料移交等善后事宜。保密条款、保修条款等根据其性质应继续有效的条款，在合同终止后仍然有效。第二十条法律适用与管辖20.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。20.2本合同受中华人民共和国法律管辖并按其解释。第二十一条其他21.1本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的协议、谅解和承诺。21.2本合同任何一方对条款的修改、放弃或延迟履行，不影响其他条款的效力，也不构成对条款的进一步修改或放弃。21.3本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。21.4本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。（以下无正文）发包人（盖章）：[发包人全称]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日承包人（盖章）：[承包人全称]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日篇二合同协议书第一条定义与解释除合同另有约定外，下列词语具有以下含义：1.1“项目”指位于[项目具体地址]的新能源储能电站建设工程。1.2“发包人”指[发包人全称]，为本项目的投资和业主。1.3“承包人”指[承包人全称]，负责本项目的EPC总承包。1.4“EPC工程范围”指本合同附件一《EPC工程范围及内容》中明确承包人负责的设计、采购、施工、调试、试运行及相关的技术和管理服务。1.5“工程设备”指为本项目设计和建造所使用的各种设备、材料、部件、备品备件、软件及技术服务，包括但不限于电池系统、储能变流器（PCS）、变压器、开关柜、电缆、控制系统、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、消防系统、环境监测系统等。1.6“材料”指工程设备以外的构成工程实体的建筑材料，如混凝土、钢结构、管道、阀门等。1.7“合同文件”指构成合同的协议书、中标通知书（若有）、投标函及其附件（若有）、技术规格书、工程量清单（若有）、设计文件、图纸、标准规范、会议纪要、补充协议等，按其序号和日期整理后构成对协议书的补充。1.8“工期”指自开工日期至竣工日期的期限。1.9“开工日期”指合同约定的工程正式开始施工的日期；或发包人书面通知承包人开工的日期；或承包人收到发包人提供的施工场地和开工条件并书面确认的日期。1.10“竣工日期”指工程按合同约定完成设计、建造、调试并通过竣工验收的日期。1.11“设计文件”指承包人根据合同要求编制的各阶段设计图纸、计算书、说明等技术文件。1.12“变更”指对合同中任何一项内容的修改或增删，包括设计、工程量、工期、价款等。1.13“索赔”指承包人因非自身原因遭受损失，依据合同规定向发包人提出的补偿要求。1.14“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。1.15“缺陷责任期”指自工程竣工验收合格之日起[XX]年。1.16“缺陷修复：在缺陷责任期内，承包人对工程出现的缺陷应负责免费修复。承包人应在接到发包人通知后[XX]日内予以修复，逾期未修复的，发包人有权委托第三方修复，费用由承包人承担。1.17“保修期：主要设备（如电池、PCS等）的厂家保修期按设备制造商的保修条款执行，承包人负责协调设备制造商提供保修服务。合同约定的缺陷责任期结束后，承包人仍需履行合同约定的其他保修义务（若有）。1.18“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，未公开的，与项目或本合同相关的，具有商业价值或秘密性质的信息，包括技术信息、经营信息、财务信息等。1.19“第三方”指除发包人、承包人及其工作人员、代理人、分包人、供应商以外的任何个人、法人或其他组织。第二条项目概况与工程范围2.1项目名称：[项目具体名称]新能源储能电站项目。2.2项目地点：[项目具体地址]。2.3项目规模与主要技术参数：*储能电池总容量：[XX]MWh。*储能系统功率：[XX]MW。2.4工程范围：承包人根据发包人提供的资料和要求，按照国家及行业相关标准和规范，完成本合同附件一《EPC工程范围及内容》所定义的全部设计、设备材料采购、施工、安装、调试、试运行、配合竣工验收、移交及相应的技术和管理服务，直至工程保修期满。2.5发包人应向承包人提供[如：项目可研报告、场地条件、接入系统要求等]及国家、行业相关标准规范，承包人据此完成设计、采购、施工。2.6承包人负责办理项目所需各项许可、批准，或协助发包人办理。第三条合同价款与支付方式3.1合同价款：本合同采用固定总价方式。合同总价款为人民币[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。3.2价格构成：合同价款包括承包人为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用、利润、税金及风险金等。3.3支付方式：*3.3.1预付款：合同签订后[XX]个工作日内，发包人支付合同总价款的[XX]%作为预付款，即人民币[金额]元。承包人应向发包人提供等额银行保函或现金担保。*3.3.2工程进度款：承包人完成合同约定的工程形象进度节点[如：土建主体完工/主要设备到场安装/系统调试完成等]，并经发包人书面确认后[XX]个工作日内，发包人支付至该节点对应合同价款的[XX]%，即人民币[金额]元。*3.3.3竣工结算款：工程竣工验收合格后[XX]个工作日内，承包人提交竣工结算报告及相关资料，经发包人审核确认后[XX]个工作日内，发包人支付至审定结算价款的[XX]%，即人民币[金额]元。3.3.4质保金：合同总价款的[XX]%作为工程质量保证金（质保金），即人民币[金额]元，在缺陷责任期满、工程无质量问题经发包人确认后[XX]个工作日内支付。3.3.5发包人应将合同款项支付至承包人指定的以下银行账户：*开户名称：[承包人全称]*开户银行：[承包人开户银行全称]*银行账号：[承包人银行账号]3.3.6支付货币：本合同所有款项均以人民币支付。第四条开工与工期4.1开工日期：本合同生效后[XX]日内，或发包人书面通知承包人开工之日起，承包人正式开始施工。4.2合同工期：本合同约定的合同工期为[XX]日历天，自开工日期起算至竣工日期止。4.3进度计划：承包人应在合同签订后[XX]日内，向发包人提交详细的施工总进度计划及分阶段进度计划，并获得发包人认可。承包人应按批准的进度计划组织施工，并接受发包人的监督。4.4工期延误：因发包人原因（如提供资料延迟、场地移交延迟、指令错误、支付延迟等）导致工期延误，经承包人书面提出并发包人核实确认后，工期相应顺延。因承包人原因或不可抗力导致工期延误，承包人应承担承担责任并采取赶工措施，工期可能不予顺延或按合同约定承担违约责任。第五条设计5.1承包人负责根据发包人提供的[如：项目可研报告、场地条件、接入系统要求等]及国家、行业相关标准规范，完成本项目的[初步设计/施工图设计]。5.2设计文件应符合设计深度要求，内容完整、准确，并满足项目功能、安全、经济、环保等要求。5.3承包人应向发包人提交设计文件，并配合发包人组织设计审查。设计文件需经发包人确认后方可用于采购和施工。5.4承包人对设计文件的质量负责，确保设计不侵犯任何第三方知识产权，并符合国家强制性标准。第六条设备与材料采购6.1承包人负责本合同EPC工程范围内所有工程设备和主要材料的采购、运输、保险、卸货、仓储及保管。6.2所有工程设备和主要材料必须符合合同要求的技术规格、性能参数和品质标准，并具有出厂合格证、检测报告等证明文件。6.3采购前，对于关键设备或重要材料，承包人应将拟采购的品牌、型号、规格、供应商等提交发包人书面确认。6.4承包人应负责办理设备材料的运输保险，并将保险单副本提交发包人。6.5设备材料运抵现场后，承包人应负责组织检验和验收。发包人有权进行抽查或要求第三方检测，费用由责任方承担。第七条施工与安装7.1承包人应按照设计文件、国家及行业施工规范、标准和批准的施工方案组织施工，确保工程质量和施工安全。7.2承包人应自行负责施工现场的管理，包括但不限于临时设施、人员、设备、材料的组织和管理，以及施工现场的安全生产、文明施工。7.3承包人应遵守发包人现场的相关管理规定，并与发包人及现场其他单位协调配合。第八条调试与试运行8.1承包人负责完成所有工程设备和系统的单体调试、联动调试和系统整体调试，确保系统运行稳定、功能正常。8.2承包人应配合发包人进行设备厂商的厂家试运行和合同约定的试运行。8.3试运行期间，承包人应全程参与，及时解决出现的问题，确保试运行达到预期效果。第九条竣工验收9.1工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料（包括但不限于竣工图纸、设备合格证、检测报告、操作维护手册、各项许可文件复印件等）。9.2发包人应在收到验收申请后[XX]日内组织相关单位进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签署竣工验收报告。9.3若验收不合格，承包人应负责整改，并承担由此产生的费用，直至验收合格。第十条变更10.1任何一方提出变更请求，应向对方发出书面变更通知，并提供必要的文件或说明。10.2变更内容需经对方书面确认后生效。变更涉及合同价款的，按以下原则处理：*10.2.1合同中有适用于变更工作的计价标准的，按计价标准确定价款。10.2.2合同中没有计价标准的，由双方根据变更内容协商确定价格。10.2.3变更导致合同总价款增加或减少的，相应调整合同总价款。10.3承包人应在收到变更指令后，根据变更内容调整施工计划和资源安排。第十一条缺陷责任与保修（质保）11.1质量标准：工程质量和材料设备必须符合合同约定、设计文件要求以及国家、行业现行有效标准和规范。11.2承包人应建立健全质量保证体系，严格执行质量控制程序，确保工程质量。11.3缺陷责任期：本项目的缺陷责任期为自工程竣工验收合格之日起[XX]年。11.4在缺陷责任期内，承包人对工程出现的缺陷（非使用不当或不可抗力造成）负责免费修复。明确通知、修复时限和逾期处理方式。11.5保修期：明确主要设备（如电池、PCS）的厂家保修期按设备制造商的保修条款执行，承包人负责协调设备制造商提供保修服务。合同约定的缺陷责任期结束后，承包人仍需履行合同约定的其他保修义务（若有）。11.6质保金：按合同约定比例扣留质保金，在缺陷责任期满且确认无质量问题后支付。第十二条EPC总承包责任12.1承包人承担EPC阶段的设计风险（合理范围内）、采购风险（市场波动、供应延迟等）、施工风险（安全、质量、进度）。12.2承包人负责协调设计、采购、施工各环节，以及处理与第三方（如供应商、监理、政府部门）的关系。第十三条保险13.1承包人投保工程一切险、第三方责任险等，保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格并交付发包人使用之日止。13.2保险金额应足额覆盖可能发生的损失。承包人应将保险单副本提交发包人。第十四条知识产权14.1承包人作为设计方，其完成的设计成果（如图纸、计算书等）的知识产权归承包人所有，但发包人获得在本项目范围内的使用权。14.2承包人需配合发包人保护项目相关的知识产权。第十五条保密15.1双方对在合作过程中获悉的对方商业秘密和技术信息负有保密义务。15.2双方及其工作人员对保密信息负有保密义务，不得泄露或用于合同目的之外。15.3本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，持续有效[例如：自合同签订之日起至合同终止后[XX]年]。第十六条争议解决16.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。16.2协商不成的，任何一方均有权向[项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。*或16.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十七条通知与送达17.1双方在本合同首页载明的地址为合同有效地址。任何书面通知或文件均应按此地址送达。17.2通知或文件可以通过专人递送、挂号信、快递、传真、电子邮件等方式送达。采用专人递送或挂号信方式的，签收日为送达日。采用快递方式的，快递签收日为送达日。采用电子邮件方式的，发出日（以邮戳或服务器记录为准）。17.3任何一方变更合同有效地址，应提前[XX]日书面通知对方。第十八条合同生效、变更与终止18.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。18.2本合同的任何变更或补充，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。18.3合同在以下情况下终止：*18.3.1工程按合同约定完成，并办理完毕移交手续。*18.3.2双方协商一致解除。18.3合同终止后，双方应在[XX]日内完成结算、财产返还、资料移交等善后事宜。保密条款、保修条款等根据其性质应继续有效的条款，在合同终止后仍然有效。第十九条法律适用与管辖19.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。19.2本合同受中华人民共和国法律管辖并按其解释。第二十条其他20.1本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面上约定的内容。20.2本合同任何一方对条款的修改、放弃或延迟履行，不影响其他条款的效力，也不构成对条款的进一步修改或放弃。20.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件一、EPC工程范围及内容：详细列明承包人需完成的具体工作范围，通常包括设计、采购、施工、调试、试运行、配合竣工验收、移交及相应的技术和管理服务。附件二：可能包含附件，如技术规格书、工程量清单（若有）、图纸、标准规范、会议纪要、补充协议等。（注意：本合同主体部分不包含附件内容，附件是合同不可分割的组成部分。）第二十一条其他：可能包含其他必要的补充条款，如合同生效条件、合同文件的构成、合同生效日期、合同解除条件、违约责任、争议解决方式、通知与送达、法律适用、合同生效、合同解除、保密条款、知识产权条款、保险条款、合同生效、变更与终止等。（以下无正文）发包人（盖章）：[发包人全称]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日承包人（盖章）：[承包人全称]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日---标准合同内容分析三、合同主要条款分析1.词语定义与解释：定义EPC总承包范围、发包人、承包人、工程设备、材料、工期、验收标准、不可抗力等关键术语的定义。明确合同文件构成、知识产权归属、保密信息范围、第三方责任等。3.1明确EPC总承包范围：详细列出设计、采购、施工、调试、试运行、竣工验收、移交、保修等。3.2发包人提供的设计基础资料、场地条件、接入系统要求、进度计划、许可许可办理、设计文件编制、设备材料供应、施工、调试、试运行、配合竣工验收、移交、保修、保险、知识产权、保密、争议解决、通知送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与反索赔、风险分担、风险分担、保险、知识产权、保密、不可抗力、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与反索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与反索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与反索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担篇三合同协议书第一条定义与解释除合同另有约定外，下列词语具有以下含义：1.1“项目”指位于[项目具体地址]的新能源储能电站建设工程。1.2“发包人”指[发包人全称]，为本项目的投资和业主。1.3“承包人”指[承包人全称]，负责本项目的EPC总承包。1.4“EPC工程范围”指本合同附件一《EPC工程范围及内容》中明确承包人负责的设计、采购、施工、调试、试运行及相关的技术和管理服务。1.5“工程设备”指为本项目设计和建造所使用的各种设备、材料、部件、备品备件、软件及技术服务，包括但不限于电池系统、储能变流器（PCS）、变压器、开关柜、电缆、控制系统、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、消防系统、环境监测系统等。1.6“材料”指工程设备以外的构成工程实体的建筑材料，如混凝土、钢结构、管道、阀门等。1.7“合同文件”指构成合同的协议书、中标通知书（若有）、投标函及其附件（若有）、技术规格书、工程量清单（若有）、设计文件、图纸、标准规范、会议纪要、补充协议等，按其序号和日期整理后构成对协议书的补充。1.8“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。1.9“缺陷责任期”指自工程竣工验收合格之日起[XX]年。1.10“缺陷修复：在缺陷责任期内，承包人对工程出现的缺陷（非使用不当或不可抗力造成）负责免费修复。承包人应在接到发包人通知后[XX]日内予以修复，逾期未修复的，发包人有权委托第三方修复，费用由承包人承担。1.11“保修期：主要设备（如电池、PCS）的厂家保修期按设备制造商的保修条款执行，承包人负责协调设备制造商提供保修服务。合同约定的缺陷责任期结束后，承包人仍需履行合同约定的其他保修义务（若有）。1.12“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，未公开的，与项目或本合同相关的，具有商业价值或秘密性质的信息，包括技术信息、经营信息、财务信息等。1.13“第三方”指除发包人、承包人及其工作人员、代理人、分包人、供应商以外的任何个人、法人或其他组织。第二条项目概况与工程范围2.1项目名称：[项目具体名称]新能源储能电站项目。2.2项目地点：[项目具体地址]。2.3项目规模与主要技术参数：*储能电池总容量：[XX]MWh。*储能系统功率：[XX]MW。2.4工程范围：承包人根据发包人提供的资料和要求，按照国家及行业相关标准和规范，完成本合同附件一《EPC工程范围及内容》所定义的全部设计、设备材料采购、施工、安装、调试、试运行、配合竣工验收、移交及相应的技术和管理服务，直至工程保修期满。2.5发包人应向承包人提供[如：项目可研报告、场地条件、接入系统要求、设计、许可办理、人员培训等义务。2.6承包人负责办理EPC总承包范围内的设计、采购、施工、调试、试运行、配合验收、移交、保修、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、变更、解除、违约责任、索赔与索赔、风险分担、保险、知识产权、保密、争议解决、通知与送达、法律适用、合同生效、