2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习试题附完整答案详解（夺冠）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习试题附完整答案详解（夺冠）1.根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.设计人【答案】：A2.（2021年真题）某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B3.某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5【答案】：B4.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的()

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.考察报告【答案】：A5.工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.工程质量监督机构【答案】：B6.工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，（）属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位【答案】：C7.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A8.除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】：C9.调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，实施强有力的调度，属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施【答案】：D10.司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？

A.独立性

B.被动性

C.交涉性

D.程序性【答案】：C11.采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期【答案】：A12.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B13.下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。

A.对施工进行跟踪管理的人员分配

B.明确施工跟踪人员的任务分工

C.编制投资控制工作计划

D.编制施工的组织设计【答案】：D14.某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5【答案】：B15.根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，劳动保险和职工福利费应计入（）。

A.企业管理费

B.社会保险费

C.规费

D.人工费【答案】：A16.建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。

A.建设单位、供货单位、施工单位

B.供货单位、施工单位、项目监理机构

C.建设单位、施工单位、项目监理机构

D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】：C17.根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20【答案】：B18.用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】：A19.《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。

A.全费用综合单价

B.不完全费用综合单价

C.工料综合单价

D.实物量综合单价【答案】：B20.关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费【答案】：A21.下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？

A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响

B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使

C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响

D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】：A22.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】：D23.BIM技术通过三维的共同工作平台以及三维的信息传递方式，可以为实现()一体化提供良好的技术平台和解决方式。

A.参数和功能

B.模型和数据

C.设计与施工

D.时间及内容【答案】：C24.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D25.（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。

A.工程量、施工程序

B.主要工种、施工工艺

C.工程部位、施工特点

D.专业性质、楼层【答案】：B26.可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。

A.债务资金成本

B.权益资金成本

C.加权平均资金成本

D.融资风险成本【答案】：D27.2016年已建成年产60万t的某化工厂，2020年拟建年产100万t相同产品的新项目，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则采用生产能力指数法估算项目投资额时，生产能力指数的取值为（）。

A.0.4-0.5

B.0.6-0.7

C.0.8-0.9

D.近似为1【答案】：D28.某公司希望所投资项目2年末有100万元资金，年复利率为10％，则现在需要一次投入()万元。

A.82.64

B.121

C.90

D.110【答案】：A29.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B30.下列不属于BIM的特点的是()。

A.可视性

B.优化性

C.可塑性

D.可分析性【答案】：C31.某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元;当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为()。

A.＜12%

B.12%~13%

C.13%~14%

D.>14%【答案】：C32.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。

A.仪器仪表使用费

B.材料费

C.固定资产使用费

D.工具用具使用费【答案】：D33.适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.直测法【答案】：A34.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合（）的规定。

A.质量验收统一标准

B.工程技术规程

C.建设工程监理规范

D.专业验收规范【答案】：D35.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D36.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%【答案】：B37.应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。

A.表明实际进度是否匀速开展

B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量

C.预测偏差对后续工作及工期的影响

D.表明对工作总时差的利用情况【答案】：B38.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B39.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

A.工程设计

B.项目决策

C.工程施工

D.工程竣工验收【答案】：A40.监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是（）。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令【答案】：A41.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.投标控制价【答案】：B42.工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令【答案】：D43.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】：D44.不符合玻璃幕墙安装规定的是：()

A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求

B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理

D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】：C45.混凝土结构预埋螺栓检验时，外露长度允许偏差只允许有正偏差+10mm，不允许有负偏差，沿纵、横两个方向量测的中心线位置最大允许偏差为：()

A.2mm

B.3mm

C.5mm

D.10mm【答案】：A46.工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C47.影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。

A.人员素质

B.工程材料

C.方法

D.环境条件【答案】：B48.项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。

A.勘察场地的工程地质条件

B.岩土工程问题

C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查

D.工程勘察成果的齐全、可靠【答案】：D49.建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。

A.满足使用目的的各种性能

B.完成规定功能的能力

C.满足规定功能要求的使用年限

D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】：B50.设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】：A51.下列特征值中，描述质量特性数据离散程度的是()

A.总体算术平均数

B.样本算术平均数

C.样本中位数

D.总体标准偏差【答案】：D52.下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。

A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作

E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】：A53.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B54.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B55.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。

A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中

B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价

C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费

D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的【答案】：A56.估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。

A.建筑安装工程费

B.勘察设计费

C.基本预备费

D.工程保险费【答案】：C57.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B58.关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。

A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书

B.设计单位应编制防水工程专项施工方案

C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验

D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】：C59.工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B60.（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A61.大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。

A.市场采购

B.指定厂家

C.招标采购

D.委托采购【答案】：C62.某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。

A.4

B.5

C.6

D.7【答案】：D63.任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。

A.侧重面

B.选择范围

C.内在界限

D.内在关系【答案】：A64.建设工程在竣工验收时达到规定的指标，且在规定的使用期内保持正常功能，体现的是建设工程质量的（）特性。

A.耐久性

B.安全性

C.可靠性

D.经济性【答案】：C65.建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。

A.一般为1年，最长不超过2年

B.一般为2年，最长不超过5年

C.一般为2年，最长不超过10年

D.设计的合理使用年限【答案】：A66.工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性【答案】：A67.在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表【答案】：B68.施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。

A.施工单位技术负责人，专业监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师

D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】：B69.网络计划工期优化方法中，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标的前提是（）。

A.计算工期不满足计划工期

B.不改变各项工作之间的逻辑关系

C.计划工期不满足计算工期

D.将关键工作压缩成非关键工作【答案】：B70.物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。

A.物资供应计划

B.物资需求计划

C.物资采购计划

D.物资加工计划【答案】：B71.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】：D72.某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。

A.予以计量

B.不予计量

C.计量一半

D.由发包人与承包人协商处理【答案】：B73.工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。

A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.资源使用最少条件下的合理工期安排

D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】：D74.在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。

A.分层随机抽样

B.简单随机抽样

C.系统随机抽样

D.多级抽样【答案】：D75.在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.自由时差与总时差

C.总时差与进度偏差

D.时间间隔与进度偏差【答案】：A76.2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B77.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位直接工程费；②计算概算单价；③计算措施费、间接费、利润、税金；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是：()

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：B78.关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的

A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销

B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判

C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导

D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权【答案】：A79.下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】：C80.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B81.相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。

A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值

B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数

C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值

D.计算其中最大的时间间隔【答案】：C82.项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】：D83.施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的施工期限的下一步是（）。

A.计算工程量

B.编制初步施工总进度计划

C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系

D.编制正式施工总进度计划【答案】：C84.全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数【答案】：C85.工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：B86.财务分析的主要报表中，能够从项目权益者整体角度出发，用来比选项目融资方案，为投资者投资决策、融资决策提供依据的报表是（）。

A.投资现金流量表

B.资本金现金流量表

C.财务计划现金流量表

D.利润和利润分配表【答案】：B87.工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C88.2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1.0【答案】：B89.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。

A.269.41

B.216.00

C.254.32

D.225.41【答案】：A90.关于刑事诉讼中的延期审理和中止审理，下列哪一项说法是正确的？

A.由于申请回避而不能进行审判的，法院裁定中止审理

B.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查的，法院裁定延期审理

C.延期审理和中止审理，其时间都计入审理期限

D.延期审理适用于法庭审理过程中，中止审理适用于法院受理案件后至做出判决前【答案】：D91.在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。

A.检验批

B.隐蔽工程

C.一般项目

D.主控项目【答案】：B92.当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩()的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为零

C.总时差为零

D.时间间隔最小【答案】：C93.总投资收益率是()与总投资之比。

A.年销售收入

B.年销售利润斗年贷款利息

C.年销售收入+年折旧费及摊销费

D.年销售利润十年贷款利息斗年折旧费及摊销费【答案】：B94.2015年5月，中国进口的钢材部件大量激增，商务部拟采取保障措施。有关保障措施的说法，下列选项正确的是

A.必须在进口的产品对国内产业造成实质损害时，反倾销措施才可采取

B.保障措施的调查只能是商务部依职权发起

C.商务部需确定进口产品数量增加与国内产业损害是否存在因果关系。

D.保障措施的实施期限最长不超过10年【答案】：C95.根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

A.过程方法

B.持续改进

C.过程评价

D.管理的系统方法【答案】：D96.地下防水工程，不应选择下列哪种材料？()

A.高聚物改性沥青防水卷材

B.合成高分子防水卷材

C.沥青防水卷材

D.反应型涂料【答案】：C97.中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？

A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责

B.本案承运人签发的提单属于预借的提单

C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单

D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】：A98.建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工【答案】：A99.下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：D100.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B101.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.罚款单

D.整改通知单【答案】：A102.工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差最小

C.总时差最小

D.时间间隔最大【答案】：C103.在工程质量控制中，监理机构应以（）为依据，客观、公平地处理质量问题。

A.推断

B.理论

C.经验

D.数据资料【答案】：D104.组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性【答案】：C105.下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】：D106.按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A107.采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。

A.工程费用

B.设备购置费

C.工艺设备投资

D.建筑安装工程费【答案】：C108.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C109.某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】：D110.涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。

A.建设单位，原设计单位

B.施工单位，原设计单位

C.建设单位，其他设计单位

D.施工单位，其他设计单位【答案】：A111.根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程人材机费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（）元/m3。

A.38

B.44

C.57

D.66【答案】：C112.下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用【答案】：B113.在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。

A.不合理的施工方案

B.不明的水文气象条件

C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】：C114.建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位【答案】：D115.对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】：A116.（2020年真题）设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A117.（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B118.根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费【答案】：A119.下面的应用点中，()不是施工阶段的应用。

A.5D施工模拟

B.人流分析

C.场地规划

D.工厂预制加工【答案】：B120.工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】：C121.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】：B122.在建设项目的设计阶段，进行限额设计目标设置的关键环节是()

A.合理划分各专业、各单位工程和分部分项工程

B.准确分解投资限额数量

C.多层次控制设计工作

D.提高投资估算的合理性和准确性【答案】：D123.属于工程建设其他费用的是（）。

A.环境影响评价费

B.设备及工器具购置费

C.措施费

D.安装工程费【答案】：A124.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段

D.保修阶段【答案】：C125.钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70%

D.50%【答案】：A126.下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()

A.不得采取双方协议的方式

B.只能采取拍卖的方式

C.只能采取招标的方式

D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式【答案】：D127.下列实木复合地板的说法中，正确的是（）。

A.大面积铺设时应连续铺设

B.相邻板材接头位置应错开，间距不小于300mm

C.不应采用粘贴法铺设

D.不应采用无龙骨空铺法铺设【答案】：B128.某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B129.网络计划的资源优化分为两种，其中“资源有限，工期最短”的优化是指（）。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】：B130.在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有（）。

A.采用更先进的施工方法

B.改善外部配合条件

C.改善劳动条件

D.增加每天的施工时间【答案】：A131.项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C132.影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】：C133.①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？

A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”

B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”

C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”

D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】：A134.现浇混凝土板厚度检测常用（）。

A.超声回弹综合法

B.回弹法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：D135.建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()

A.分析工作之问的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标【答案】：D136.在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。

A.主控

B.一般

C.观感

D.基本【答案】：B137.某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4.15万元，外贸手续费13.8万元，增值税198.72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％。则该进口设备的抵岸价为()万元。

A.1212.67

B.1215.67

C.1320.67

D.1323.67【答案】：C138.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D139.质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。

A.施工单位和监理单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和分包单位

D.施工单位和建设单位【答案】：A140.（2020年真题）下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。

A.改善外部配合条件

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.增加工作面【答案】：D141.采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。

A.招标人

B.投标人

C.评标委员会

D.项目业主【答案】：A142.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】：D143.对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：B144.工作自由时差是指（）。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】：A145.在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。

A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单

B.专业监理工程师，不合格项通知单

C.总监理工程师，工程暂停令

D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】：A146.在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.双代号时标网络计划中无波形线

B.双代号网络计划中开始节点为关键节点

C.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

D.单代号搭接网络计划中时距最小【答案】：C147.当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C148.项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。

A.专业监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】：C149.在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控【答案】：B150.下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】：C151.（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70％

D.50%【答案】：A152.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B153.（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D154.下列选项中属于资金筹集成本主要特点的是（）。

A.在资金使用多次发生

B.与资金使用时间的长短有关

C.可作为筹资金额的一项扣除

D.与资金筹集的次数无关【答案】：C155.（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A156.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A157.某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。

A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价

B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价

C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔

D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更【答案】：A158.监理企业质量管理体系中，（）由监理单位质量部门和技术部门的领导共同牵头，各职能部门选派代表参加。

A.领导班子

B.工作班子

C.领导层

D.决策层【答案】：B159.某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50【答案】：D160.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A161.工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。

A.工程总成本最低时的工期安排

B.工程直接成本最低时的工期安排

C.工程间接成本最低时的工期安排

D.给定费用前提下的最短工期安排【答案】：A162.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A163.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是()。

A.临时设施费

B.二次搬运费

C.已完工程及设备保护费

D.经常修理费【答案】：D164.下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。

A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间【答案】：A165.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，其主要特点是（）。

A.在非关键线路上缩短工作持续时间

B.采用平行作业方式加快施工进度

C.不改变工作之间的先后顺序关系

D.保持网络计划中关键工作不变【答案】：C166.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C167.为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】：A168.关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B169.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量小、工期短

C.工程量大、工期长

D.工程量小、工程长【答案】：C170.某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。

A.200

B.150

C.100

D.50【答案】：B171.项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()

A.制订工作计划

B.编制与优化方案

C.进行项目评价

D.编制可行性研究报告【答案】：B172.关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。

A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆

B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏

C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量

D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完【答案】：C173.（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D174.（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】：A175.地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。

A.压实系数必须由设计指定

B.压实系数按规定执行

C.压实系数不得少于0.95

D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】：D176.根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人【答案】：B177.质量管理应以人为本，体现的是（）的管理原则。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.持续改进【答案】：C178.实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()

A.木材的强度

B.木材的含水率

C.木材的防火性能

D.木材的防蛀性能【答案】：B179.（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。

A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动

B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响

C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平

D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】：C180.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。

A.工艺关系

B.组织关系

C.施工关系

D.进度关系【答案】：A181.下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案【答案】：D182.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。

A.实体工程量的净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和