2026年一级建造师之一建工程法规押题宝典题库附答案详解【黄金题型】

2026年一级建造师之一建工程法规押题宝典题库附答案详解【黄金题型】1.甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当（）。

A.甲公司承担

B.乙公司承担

C.施工企业承担

D.甲公司和乙公司连带承担【答案】：A2.甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金40万元。由于资金周转困难，经与乙公司协商，甲公司交付了30万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还()万元。

A.45

B.50

C.55

D.60【答案】：B3.超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失（）。

A.实体权利

B.起诉权

C.胜诉权

D.上诉权【答案】：C4.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。2017

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】：A5.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000【答案】：C6.某建设单位于2015年2月15日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016年2月22日才决定开工，则建设单位应当()。

A.工向发证机关报告后即可开

B.向发证机关再次申请施工许可证延期

C.向发证机关重新申请领取施工许可证

D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C7.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C8.关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是（）

A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷

B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷

C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷

D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【答案】：A9.不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规童或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录.

A.乡(镇)

B.县

C.市

D.省【答案】：B10.发明专利权的期限，自（）起计算。

A.申请日

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册【答案】：A11.2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务，2007年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于（）。

A.2007年6月1日

B.2008年3月1日

C.2008年6月1日

D.2010年3月1日【答案】：C12.建筑业企业资质证书有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：D13.某工程项目的招标投标活动中发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

D.项目所在地的平均成本【答案】：C14.建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报()审查批准。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.环境保护行政主管部门

D.大气污染防止监管部门【答案】：C15.在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.国有土地使用权出让合同

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证【答案】：D16.某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为（）。

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日【答案】：C17.将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用，此项规定指的是（）。

A.循环经济

B.减量化

C.再利用

D.资源化【答案】：D18.建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，（）

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.吊销资质证书【答案】：D19.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为（）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.暂定级【答案】：C20.人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制【答案】：A21.关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。（2014）

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】：C22.甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以()

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥【答案】：D23.《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，下列对于评标委员的说法，正确的是()。

A.某投标人主要负责人的亲戚是评标委员会的专家

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济的专家不得少于成员总数的三分之一

D.评标委员会的名单在中标结果确定前应当保密【答案】：D24.关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018真题

A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】：B25.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先立案的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的【答案】：A26.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内【答案】：A27.投标文件应当由（）负责评审和比较。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.建设行政主管部门【答案】：C28.下列纠纷中，.适用《仲裁法》仲裁的是（）。

A.继承纠纷

B.对罚款不服发生的纠纷

C.总分包之间的合同纠纷

D.劳动合同纠纷【答案】：C29.关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()。

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】：A30.标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是()。

A.强制性国家标注的代号“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行【答案】：B31.施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金6万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金3万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是()。

A.请求水泥厂双倍返还定金12万元

B.请求水泥厂双倍返还定金12万元，同时请求甲支付违约金3万元

C.请求水泥厂返还定金6万元

D.请求水泥厂支付违约金3万元，同时请求甲返还定金6万元【答案】：A32.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，关于建设单位安全生产责任的说法中，错误的是()。

A.对向施工企业提供的勘查资料的真实性、正确性、完整性负责

B.施工前进行安全施工技术交底

C.不得任意压缩合同约定的工期

D.对拆除工程进行备案【答案】：B33.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是()。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D.一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理【答案】：D34.甲将名下房子卖给乙，并就房屋买卖订立书面合同，但未进行房屋产权变更登记，关于房屋所有权的说法，正确的是（）。

A.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，但未经登记，不能对抗善意第三人

C.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

D.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有【答案】：C35.发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】：A36.下列选项，属债权合同的是（）。

A.监护合同

B.买卖合同

C.行政合同

D.劳动合同【答案】：B37.某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】：D38.下列关于工程分包的表述中，正确的是（）。

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成

C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】：C39.分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。2018真题

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】：C40.按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳()的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税【答案】：D41.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地【答案】：A42.下列关于工程总承包的表述中，不符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包

C.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

D.工程总承包企业应当加强对分包的管理,不得将工程总承包项目转包,也不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位【答案】：B43.根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。（2015）

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章【答案】：D44.建设行政管理部门对建设工程合同争议进调解，施工单位不服。施工单位可以采取的行为是（）。

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼【答案】：B45.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）（2013）

A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B.由行政主管部门主持达成的调解书

C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议【答案】：B46.在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A.定金

B.抵押

C.保证

D.质押【答案】：C47.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。

A.增加工程内部装饰

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程【答案】：B48.《标准化法》规定，对需要在全国范围内统一的技术要求，应当制定（）。

A.行业标准

B.国家标准

C.地方标准

D.推荐性标准【答案】：B49.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()。2016

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】：C50.在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是()。

A.在历史文化名城开山、采石

B.占用保护规划范围内的园林绿地

C.扩建必要的基础设施

D.在历史建筑上刻划、涂污【答案】：C51.下列单项合同中，可以不招标的是()。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同【答案】：A52.国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满（）个月，即行公布。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：C53.按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取的措施时（）。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工【答案】：C54.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。

A.编制基坑支护专项施工方案

B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议

C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

D.依法实施拆除工程备案【答案】：C55.在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4【答案】：C56.下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】：C57.某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪【答案】：D58.在正常使用条件下，（）以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.供热、供冷系统

B.基础设施工程

C.屋面防水工程

D.节能保温工程【答案】：B59.施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《民法典》，电梯生产公司的回函属于（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.部分承诺

D.新要约【答案】：D60.建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是()

A.申请行政复议或提起行政诉讼

B.申请仲裁或提起民事诉讼

C.申请行政复议后提起行政诉讼

D.申请仲裁后提起民事诉讼【答案】：B61.关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。

A.不得批准开工建设

B.已开工建设的，应当责令停止施工

C.已开工建设的，应当责令限期改正

D.已经建成的，可以正常使用【答案】：D62.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限【答案】：D63.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）（2013）

A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件

D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资质等级【答案】：C64.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的()。2014

A.重点是防治排放污染物

B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【答案】：B65.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（）。

A.缺席判决

B.按撤诉处理

C.中止审理

D.终止审理【答案】：A66.建筑起重机械安装单位的安全职责是（）。

A.监督检查建筑起重机械的使用情况

B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字

D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员【答案】：C67.2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2012年2月28日

B.2012年5月31日

C.2012年8月1日

D.2012年2月1日【答案】：C68.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。2014

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】：D69.甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。（2012）

A.效力待定

B.自动解除

C.失效

D.继续有效【答案】：D70.关于城市建设维护税税率的说法,正确的是（）。

A.纳税人所在地在市区的,税率为5%

B.纳税人所在地在县城的,税率为4%

C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%

D.纳税人所在地在镇的,税率为3%【答案】：C71.关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。2014

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】：B72.下列关于工程最低保修期限的说法，错误的是（）。

A.屋面防水工程的保修期为5年

B.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

C.地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

D.给水管道的保修期为3年【答案】：D73.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，以下有关施工单位安全生产责任的表述，不正确的是（）。

A.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物应采取专项保护措施

C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员

D.施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装【答案】：C74.根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同【答案】：C75.关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准

B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段

D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】：A76.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金最高不得超过50万元

B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止

C.投标保证金不得采用银行保函方式

D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【答案】：D77.下列标书不应认定为废标的是（）。

A.投标文件没有单位盖章

B.标书中附有修改报价的函件

C.多方案报价未声明哪一个有效

D.联合体投标未附联合体共同投标协议【答案】：B78.关于评标规则的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序【答案】：C79.作为解决纠纷的方式，下列涉及仲裁与和解的关系中表述错误的是（）。

A.和解是当事人进行仲裁前的必经程序

B.当事人申请仲裁后，可以自行和解

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

D.当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请【答案】：A80.行政处分的种类包括（）。

A.罚款

B.行政拘留

C.警告

D.责令停产停业【答案】：C81.甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。

A.市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学【答案】：C82.关于工程建设项目质量监督手续的说法,正确的是（）。

A.监理单位需依法办理工程质量监督手续

B.办理工程质量监督手续是法定程序,不办理质量监督手续的工程不得开工

C.办理工程质量监督手续时应提交用地规划许可证?

D.办理工程质量监督手续时不必提交监理单位资质等级证书【答案】：B83.关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生【答案】：D84.经批准需要使用国有建设用地的建设项目，申请建设用地须经（）批准。

A.县级以上土地行政主管部门

B.当地人民政府

C.自然资源主管部门的同级人民政府

D.自然资源主管部门的上级土地管理部门【答案】：C85.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是()。

A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】：A86.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。2014

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】：C87.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业【答案】：A88.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由()承担。

A.违约方

B.当事人

C.防止扩大的行为方

D.各方【答案】：A89.张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日【答案】：C90.关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）（2013）

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判【答案】：C91.在下列情形中，构成承诺的是()。

A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容

C.甲向乙发出要约，明确7天内答复，乙8天后表示同意

D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】：D92.关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有()。

A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证

C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审查

D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产许可证【答案】：B93.某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成。则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A.总承包单位

B.建设单位

C.分包单位

D.监理单位【答案】：A94.在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则()。

A.该投标文件应作否决投标处理

B.该报价降低了工程造价，应当提倡

C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止

D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止【答案】：A95.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝【答案】：C96.某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定，也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照（）。

A.交易习惯

B.国家标准

C.行业标准

D.ISO9000标准【答案】：A97.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）（2013）

A.可以转包检测业务

B.具有独立的法人资格

C.是中介机构

D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】：A98.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《民法典》的规定，该定金金额最多为()万元。

A.3

B.6

C.10

D.18【答案】：C99.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（）（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工【答案】：C100.关于意外伤害保险的保险期限和最低保险金额的表述中，不正确的是（）。

A.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日

B.工程提前竣工的，保险责任仍按约定竣工日期截止

C.最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿

D.各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额【答案】：B101.仲裁以不公开审理为原则，主要目的是（）。

A.专业性过强他人无法参与

B.独立性不需要干涉

C.保密性不需要外人参与

D.快捷性的需要【答案】：C102.某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.甲、乙按照债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】：B103.某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是（）。

A.扣除质量保证金

B.罚款

C.申请资质增项不予批准

D.作为不良行为记入信用档案【答案】：B104.人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当（）。

A.判决被告在一定期限内履行

B.判决撤销或者部分撤销行政行为

C.判决确认无效

D.判决被告履行给付义务【答案】：D105.下列损失中,属于安装工程一切险的保险责任范围的是()

A.因原材料缺引起的保险财产本身的损失

B.火灾造成的损失

C.由于超电压造成电气设备本身的损失

D.施工用机失灵造成的本身损失【答案】：B106.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.监理单位

D.各分包单位【答案】：B107.关于调解的说法，不正确的有()。

A.法院调解书、仲裁调解书均有强制执行力，而人民调解、行政调解协议具有法律约束力，无强制执行力

B.人民调解协议不履行的，可以提起诉讼

C.行政调解属于诉讼内调解

D.调解维持收养关系的案件，法院可以不制作调解书【答案】：C108.施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定【答案】：B109.关于效力待定合同的说法，正确的是()。

A.权利人有撤销的权利

B.善意相对人对合同有追认权

C.撤销应当向人民法院或仲裁机构申请

D.限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认【答案】：D110.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是()

A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列

B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别

C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级

D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级【答案】：D111.根据《绿色施工导册》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全级文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化【答案】：C112.下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是（）。

A.平等原则

B.自愿原则

C.公平原则

D.诚实信用原则【答案】：B113.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。（2012）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】：A114.关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】：B115.在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则()。

A.按照年利率24%计息

B.利息不予支持

C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息

D.垫资不予返还【答案】：B116.建设用地使用权自()时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记【答案】：D117.（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任【答案】：D118.某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据《劳动法》的规定,对劳动仲裁的理解正确的是（）。

A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁

C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出

D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】：B119.根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院采取的证据保全措施不包括()。（2012）

A.先予执行

B.查封

C.拍照

D.制作笔录【答案】：A120.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。（2012）

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A121.关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系

B.工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准

C.未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收

D.监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用【答案】：C122.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。

A.乙供应商因无过错，无需返还

B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求

C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款

D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】：B123.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同签订地法院

D.工程所在地法院【答案】：D124.根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。（2014）

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】：A125.关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是（）

A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担

D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】：A126.某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以()万元为根据。

A.1100

B.950

C.980

D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】：A127.根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。2017真题

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.分包单位【答案】：C128.下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】：C129.甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是（）。

A.该委托代理行为合法

B.该代理行为的后果应由被代理人承担

C.该代理行为的后果应由代理人承担

D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】：D130.根据《建设工程质量管理条例》,工程质量必须实行（）。

A.企业监督

B.社会监督

C.政府监督

D.行业监督【答案】：C131.下列责任种类中，属于行政处罚的是()。

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款【答案】：D132.根据《公司法》，公司法人成立日期是()之日。

A.公司营业执照签发

B.申请公司设立

C.工商管理机关批准

D.组织机构代码证签发【答案】：A133.关于民事诉讼证据的说法，正确的是()。2014

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】：B134.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理()。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续【答案】：B135.单位工程竣工结算由（）。

A.发包人编制，承包人审查

B.承包人编制并审查

C.发包人编制并审查

D.承包人编制，发包人审查【答案】：D136.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于()。

A.国家强制性标准

B.行业强制性标准

C.地方强制性标准

D.推荐性标准【答案】：A137.建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过（）验收。

A.地方政府主管领导

B.建设单位主管领导

C.大气污染防治监管部门

D.生态环境主管部门【答案】：D138.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合（）后方可申请初始注册。

A.本专业继续教育的要求

B.注册一个单位的要求

C.具备完全民事行为能力

D.具有工程业绩的要求【答案】：A139.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

A.勘察、设计单位

B.监理单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构【答案】：A140.根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3【答案】：C141.根据物权的权利主体是否为财产的所有人划分，物权包括（）。

A.动产物权、不动产物权

B.自物权、他物权

C.用益物权、担保物权

D.以上都不正确【答案】：B142.根据建筑起重机械安全监管管理规走》,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法,正确的是()

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任

B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程所在地安全监管理部门【答案】：B143.许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：B144.不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准是()。

A.将承包的工程转包或违法分包的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】：B145.专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件和专门由特定的法院管辖，则下列不适用专属管辖的是（）。

A.房屋买卖纠纷

B.土地使用权让纠纷

C.建设工程施工合同纠纷

D.土地买卖纠纷【答案】：C146.下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】：A147.对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。

A.制定机关

B.地方人民政府

C.国务院

D.全国人民代表大会【答案】：A148.在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是()。

A.行政法规

B.法律

C.地方性法规

D.部门规章【答案】：B149.按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A.特级、一级、三级

B.施工总承包、专业分包和劳务承包

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和劳务分包【答案】：D150.甲施工总承包企业承包某工程项目,将该工程的专业工程分包给乙企业,乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业,工程完工后,上述专业工程质出现向题,经调查,是由于丙企业施工作业不规范导致,则该专业工程的质量责任应当由()。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业乙企业和丙企业对建设单位共同承责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任【答案】：C151.认定法律责任的前提是（）。

A.行政责任

B.法律义务

C.国家强制力

D.权利义务的大小【答案】：B152.根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。（2012）

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册【答案】：D153.某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保，这种担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置【答案】：C154.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品【答案】：A155.根据《循环经济促进法》，下列说法正确的是()。

A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施

B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施

C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施

D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】：A156.下列关于物权的说法,正确的是（）

A.物权是权利人直接支配的权利,无须他人的意思或义务人的行为介入

B.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权

C.物权是绝对权,因此权利人和义务人都是不特定的

D.能够成为物权权利人的只有法人和自然人【答案】：A157.甲、乙两建筑公司于2012年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现的质量问题遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2013年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。

A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利

B.因约定各自承担50%，故乙公司只应当向建设单位承担40万元的赔偿责任

C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任

D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【答案】：C158.债权相对性理论的内涵不包括()。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

D.债权客体的相对性【答案】：D159.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由()负责。☆2014真题

A.监理单位

B.责任方

C.建设单位

D.施工单位【答案】：B160.（2019年真题）下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）

A.拒不执行生效法律文书确定义务的

B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的

C.拒不履行执行和解协议的

D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的【答案】：D161.建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成（）。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪【答案】：B162.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】：A163.下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）（2013）

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金【答案】：D164.关于地役权，说法正确的是()。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权【答案】：C165.施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故，则（）。

A.甲有权追究乙、丙的连带责任

B.甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失

C.甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失

D.甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失【答案】：C166.根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》,施工企业消防安全第一责任人是其（）。

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人【答案】：B167.（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密【答案】：A168.注册建造师的下列行为中，不属于不良行为记录记入其信用档案的有()。

A.符合工程质量、安全、环保和用工方面的规定

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.不积极配合有关部门监督检査的

D.弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录【答案】：A169.甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。

A.仲裁

B.诉讼

C.调解

D.和解【答案】：A170.下列关于建设工程承包制度说法正确的是（）。

A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料

B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商

C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包

D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势【答案】：D171.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。(2015真题)

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水【答案】：A172.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（）。

A.直接损失

B.实际损失

C.全部损失

D.违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失【答案】：D173.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查,审查的重点在于是否符合（）。

A.建筑工程质量标准

B.工程建设强制性标准

C.施工技术标准

D.施工合同【答案】：B174.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将()报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.保证安全施工的措施

B.施工组织方案

C.拆除建筑物的措施

D.建设单位编制的工程概要【答案】：A175.关于一级建造师注册的说法，正确的是()。

A.一级建造师执业资格认定实行承诺制

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.变更注册后注册期重新计算【答案】：A176.根据《建筑工程施转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列不属于违法发包的情形是（）。

A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

B.未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的

C.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的

D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】：D177.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括（）

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】：B178.甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。

A.—审法院庭审辩论期间

B.—审法院判决前

C.举证期限内

D.二审法院开庭前【答案】：C179.关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是()。

A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件

B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理

C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件

D.发证机关自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】：B180.某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。

A.均无效

B.均有效

C.给排水管道的保修期有效

D.装修工程的保修期有效【答案】：B181.甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.缺席判决

C.不予判决

D.进入再审程序【答案】：B182.下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是（）。

A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置

D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】：C183.承包人与材料供应商