2026年监理工程师《合同管理》通关题库及参考答案详解【基础题】

2026年监理工程师《合同管理》通关题库及参考答案详解【基础题】1.根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），下列风险应由承包商承担的是？

A.业主提供的设计文件错误

B.业主应承担的风险

C.承包商施工组织不当导致的工期延误

D.不可抗力【答案】：C

解析：本题考察FIDIC合同条件下的风险划分。A、B、D选项均属于业主应承担的风险：A为业主方设计责任；B为业主方风险（通常指不可预见的物质条件、业主原因等）；D为不可抗力风险，双方按约定分担。C选项“承包商施工组织不当”属于承包商自身管理责任，应由承包商承担工期延误及相关损失，因此正确答案为C。2.下列关于合同成立时间的说法中，正确的是？

A.承诺生效时合同成立

B.双方当事人签字盖章时合同成立

C.要约发出时合同成立

D.合同备案后合同成立【答案】：A

解析：本题考察合同成立的法律规定。根据《民法典》第四百八十三条，承诺生效时合同成立，法律另有规定或当事人另有约定的除外。选项B错误，因为签字盖章是实践中常见的确认方式，但并非法律强制的成立条件；选项C错误，要约发出仅为合同订立的起始阶段，不产生合同约束力；选项D错误，合同备案属于行政管理程序，不影响合同成立效力。3.下列关于合同生效的说法，正确的是（）。

A.依法成立的合同，自成立时生效

B.附生效条件的合同，自条件成就时生效

C.无民事行为能力人签订的合同自签订时生效

D.合同必须经过公证才生效【答案】：B

解析：本题考察合同生效的条件。根据《民法典》规定：A选项错误，依法成立的合同自成立时生效，但法律另有规定或当事人另有约定的除外（如附条件、附期限合同）；B选项正确，附生效条件的合同自条件成就时生效；C选项错误，无民事行为能力人签订的合同无效，不存在生效问题；D选项错误，合同生效不以公证为前提，除非法律规定或当事人约定。4.关于合同变更的表述，正确的是（）。

A.合同变更需经双方当事人协商一致

B.合同变更必须采用书面形式

C.合同变更后，原合同中未变更部分自动失效

D.一方当事人可单方提出合同变更要求【答案】：A

解析：本题考察合同变更的条件及程序。B项错误，合同变更原则上需书面形式，但法律无强制性要求时，双方口头协商变更且实际履行的也有效；C项错误，合同变更仅对约定变更内容生效，未变更部分仍合法有效；D项错误，合同变更需双方协商一致，单方无权提出；A项正确，《民法典》规定当事人协商一致可变更合同。5.根据《民法典》规定，先履行合同义务的一方当事人，在对方出现经营状况严重恶化、转移财产逃避债务等情形时，可行使的抗辩权是（）

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先履行抗辩权【答案】：C

解析：本题考察合同履行中的抗辩权类型。A选项错误，同时履行抗辩权适用于双方当事人均未履行合同义务且无先后顺序的情形；B选项错误，后履行抗辩权是后履行义务方针对先履行方违约的抗辩；C选项正确，不安抗辩权由先履行义务方行使，当对方存在经营恶化、丧失履约能力等情形时，先履行方可中止履行；D选项错误，《民法典》中无“先履行抗辩权”独立概念，其与不安抗辩权性质不同。6.在建设工程施工合同履行中，承包商提出索赔要求后，监理工程师处理索赔的首要步骤是（）

A.审查索赔报告的完整性和依据

B.与承包商协商索赔金额

C.向业主提交索赔处理意见

D.要求承包商提交索赔意向通知书【答案】：D

解析：本题考察索赔处理程序知识点。选项A错误，审查索赔报告是在收到索赔意向通知书后的后续步骤，非首要步骤；选项B错误，协商索赔金额是在监理工程师初步认可索赔责任后的环节，属于后续协商阶段；选项C错误，监理工程师向业主提交处理意见是最终处理环节，非首要步骤；选项D正确，根据索赔管理程序，承包商提出索赔后，首要步骤是向监理工程师提交索赔意向通知书，明确索赔事件、依据及初步要求，为后续详细索赔报告奠定基础。7.某建设工程施工合同中约定，发包人延迟支付工程款时，应按合同总价的0.5%/日支付违约金，同时约定承包人支付10万元定金作为担保。若发包人违约导致工程停工，承包人依法可采取的措施是（）。

A.只能要求发包人支付违约金

B.只能要求发包人双倍返还定金

C.可选择要求支付违约金或双倍返还定金

D.可同时要求支付违约金和双倍返还定金【答案】：C

解析：本题考察违约金与定金的适用规则。根据《民法典》第五百八十八条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。因此C选项正确。A、B选项均限制了选择权利，不符合法律规定；D选项同时主张违约金和定金违反法律禁止性规定，故错误。8.合同当事人一方违约后，另一方可以要求其继续履行的情形是？

A.法律上或事实上不能履行

B.债务的标的不适于强制履行

C.债权人在合理期限内未要求履行

D.非金钱债务能够实际履行【答案】：D

解析：本题考察违约责任中继续履行的适用条件。根据《民法典》，当事人一方不履行非金钱债务或履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但存在以下情形除外：法律上或事实上不能履行（A错误）、债务标的不适于强制履行（B错误）、债权人在合理期限内未要求履行（C错误）。非金钱债务能够实际履行时，可要求继续履行，D正确。9.下列情形中，当事人可以依法解除合同的是（）。

A.因不可抗力致使合同目的无法实现

B.对方迟延履行主要债务，经催告后合理期限内仍未履行

C.对方明确表示不履行合同主要义务

D.以上均可以【答案】：D

解析：本题考察合同解除的法定情形。根据《民法典》第五百六十三条，合同解除分为约定解除和法定解除：选项A（不可抗力导致合同目的落空）、B（迟延履行主要债务经催告未履行）、C（明确违约预期违约）均属于法定解除情形。因此三种情形均符合解除条件，故正确答案为D。10.下列关于委托合同的说法，正确的是？

A.委托合同是实践合同，自双方签字盖章时成立

B.委托合同不得解除，否则应承担违约责任

C.委托合同可以是有偿合同，也可以是无偿合同

D.委托合同的受托人必须以委托人的名义订立合同【答案】：C

解析：本题考察委托合同的法律特征。委托合同是诺成合同（A错误），自双方意思表示一致时成立；委托合同中委托人或受托人可随时解除合同（B错误），除不可归责事由外，解除合同给对方造成损失的应赔偿；委托合同可约定有偿或无偿（C正确）；受托人可选择以委托人名义或自己名义订立合同（D错误，如显名代理或隐名代理）。故正确答案为C。11.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金的最高金额为（）

A.50万元

B.80万元

C.项目估算价的2%

D.项目估算价的3%【答案】：B

解析：本题考察投标保证金的金额限制。根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过80万元（B正确）。A、C选项仅提及部分规定，未明确最高限额；D选项比例错误（应为2%）。12.关于建设工程投标保证金，下列说法正确的是？

A.投标保证金金额可超过项目估算价的2%

B.投标保证金有效期应与投标有效期一致

C.投标保证金必须以现金形式提交

D.未中标人的投标保证金不予退还【答案】：B

解析：本题考察投标保证金的法律规定。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过项目估算价的2%（选项A错误）；有效期应与投标有效期一致（选项B正确）；提交方式可采用银行保函、现金或支票等（选项C错误）；未中标人投标保证金应在中标通知书发出后5日内退还（选项D错误）。13.某建设工程施工合同的生效时间，一般情况下应为（）。

A.双方当事人签字盖章时

B.工程开工报告批准时

C.监理单位批准开工时

D.合同备案完成时【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间的法律规定。根据《民法典》，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立，依法成立的合同自成立时生效（法律另有规定或当事人另有约定的除外）。B选项“工程开工报告批准”是施工许可程序，与合同生效无关；C选项“监理批准开工”属于合同履行中的管理行为，不影响合同生效；D选项“合同备案”是行政管理要求，非合同生效的法定条件。14.监理合同在法律性质上属于？

A.承揽合同

B.委托合同

C.行纪合同

D.居间合同【答案】：B

解析：本题考察合同类型的法律区分。A选项承揽合同以完成特定工作成果为核心（如建筑施工合同），监理合同无“交付成果”要求；C选项行纪合同以贸易活动为目的（如拍卖行），与监理服务无关；D选项居间合同以促成交易为目的，非监理合同性质；B选项正确，监理合同是委托人和监理单位约定，由监理单位处理建设单位工程监理事务的合同，符合委托合同“受托人处理委托人事务”的法律特征。15.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），下列风险中，属于业主应承担的风险是（）。

A.施工过程中遭遇的罕见暴雨

B.承包商施工设备损坏

C.承包商施工组织不当导致的停工

D.现场地质条件与招标文件描述不一致【答案】：A

解析：本题考察FIDIC合同条件中业主与承包商的风险划分。FIDIC合同中，业主承担的风险包括不可抗力（如罕见暴雨，属于自然不可抗力事件）、业主应承担的设计错误及提供资料不准确等。B选项（承包商设备损坏）属于承包商自身风险；C选项（施工组织不当）属于承包商管理责任风险；D选项（地质条件与描述不符）虽涉及业主责任，但根据FIDIC惯例，若地质条件异常复杂且招标文件未充分揭示，通常视为业主风险，但“罕见暴雨”属于明确的不可抗力风险，是业主承担的典型风险。相比之下，A选项更直接对应业主应承担的不可抗力风险。正确答案为A。16.工程监理合同的法律性质属于（）。

A.承揽合同

B.委托合同

C.行纪合同

D.技术合同【答案】：B

解析：本题考察合同类型法律性质。工程监理合同中，监理单位受业主委托提供监理服务，符合《民法典》委托合同的定义（委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务）。选项A“承揽合同”以完成工作成果为核心，监理服务无独立工作成果交付；选项C“行纪合同”以行纪人名义从事贸易活动，与监理服务性质不符；选项D“技术合同”涉及技术开发、转让等专业技术内容，监理合同不涉及。因此正确答案为B。17.根据《标准施工招标文件》，承包人提出工程变更建议时，应首先向（）提交书面变更建议书

A.发包人

B.监理人

C.设计单位

D.造价咨询机构【答案】：B

解析：本题考察工程变更的提出程序。A选项错误，承包人不得直接向发包人提交变更建议，需通过监理人传递；B选项正确，承包人应向监理人提交书面变更建议书，监理人审查后报发包人审批；C选项错误，设计单位是工程变更的设计主体，承包人提出的变更建议需经监理人审核；D选项错误，造价咨询机构不直接受理承包人的变更建议，仅负责造价核算。18.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金的有效期应当（）。

A.短于投标有效期

B.长于投标有效期

C.与投标有效期一致

D.由招标人自主确定【答案】：C

解析：本题考察招投标中投标保证金有效期的知识点。根据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。A错误，有效期短于投标有效期可能导致投标保证金提前失效，无法约束投标人；B错误，有效期长于投标有效期会增加招标人风险，法律无此规定；D错误，投标保证金有效期需符合法规要求，非招标人自主确定。19.根据《民法典》合同编规定，下列关于合同生效时间的说法，正确的是（）

A.合同双方当事人签字或者盖章后生效

B.监理单位审批同意后生效

C.合同约定的生效条件成就时生效

D.工程开工后生效【答案】：A

解析：本题考察合同生效的一般原则。根据《民法典》，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。法律、行政法规规定应当办理批准等手续生效的，依照其规定；未规定的，一般情况下合同成立即生效。A选项符合一般合同生效原则。B选项错误，监理审批并非合同生效的法定或约定条件；C选项适用于附生效条件的合同，题目未提及条件；D选项错误，工程开工是合同履行开始，与生效无关。20.施工单位因延误工期构成违约，业主可依法要求（）

A.双倍返还定金

B.支付违约金并双倍返还定金

C.继续履行合同并赔偿损失

D.解除合同并赔偿预期利润损失【答案】：C

解析：本题考察违约责任的承担方式。A项定金罚则仅适用于给付方违约（如施工单位违约，业主可要求双倍返还定金，但需合同明确约定定金条款），但题目未明确定金约定且非核心责任；B项错误，违约金与定金不可同时适用；D项错误，工期延误一般不构成法定解除条件，需符合根本违约要件。正确答案为C，业主可要求违约方继续履行合同（即使延误工期，工程仍需完成）并赔偿损失。21.下列关于合同成立与生效的说法，正确的是？

A.合同成立即生效，二者没有本质区别

B.合同生效后才成立，成立是生效的前提条件

C.合同成立不一定生效，生效需满足法定或约定条件

D.合同成立后必须经双方签字盖章才生效【答案】：C

解析：本题考察合同成立与生效的法律关系。合同成立是指双方当事人意思表示一致（如承诺生效时合同成立），而生效是指合同具备法律效力。A错误，合同成立与生效可能存在时间差（如附生效条件的合同）；B错误，成立是生效的前提，生效以成立为基础；D错误，签字盖章是合同成立的常见形式，但非唯一形式（如实际履行合同主要义务也可成立）。C正确，合同成立后若未满足法定或约定生效要件（如附条件未成就），则未生效。22.在建设工程施工中，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人提交索赔意向通知书

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C

解析：本题考察索赔程序中的时间要求。A、B选项错误，7天和14天均非索赔意向通知书的法定提交时限；C选项正确，根据《标准施工招标文件》，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人提交索赔意向通知书，逾期未提交视为放弃索赔权利；D选项错误，56天是承包人未及时提交索赔报告时，发包人可拒绝受理的期限，非提交意向书的时限。23.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应在索赔事件发生后（）内向监理工程师提交索赔意向通知书。

A.7天

B.14天

C.28天

D.42天【答案】：C

解析：本题考察FIDIC合同条件下索赔程序。FIDIC《施工合同条件》明确规定，承包商应在索赔事件发生后28天内提交索赔意向通知书，否则将丧失索赔权利。A、B选项时间过短，不符合索赔程序要求；D选项时间过长，超出合理期限。24.下列哪种情形下签订的合同属于无效合同？

A.恶意串通损害第三人利益的合同

B.因重大误解订立的合同

C.显失公平的合同

D.乘人之危订立的合同【答案】：A

解析：本题考察合同效力类型。根据《民法典》，“恶意串通，损害国家、集体或第三人利益”的合同属于无效合同（自始无法律约束力）。B、C、D选项均属于“可撤销合同”范畴：B“重大误解”、C“显失公平”、D“乘人之危”均需当事人申请撤销，撤销前合同有效。无效合同与可撤销合同的核心区别在于前者自始无效，后者仅在撤销后无效。25.下列关于监理工程师在施工合同管理中权限的说法，正确的是（）。

A.有权直接解除合同关系

B.有权批准工程变更

C.有权决定工程款支付金额

D.有权直接决定合同争议的最终解决方式【答案】：B

解析：本题考察监理工程师的合同管理权限。监理工程师受业主委托实施监理，其权限限于合同管理范围内的具体事务。A选项错误，监理工程师无权直接解除合同；B选项正确，监理工程师有权审查并批准工程变更；C选项错误，工程款支付金额需业主最终审批，监理仅负责核实；D选项错误，合同争议最终解决方式（仲裁或诉讼）由当事人约定，监理无此权限。26.建设工程合同中，当事人既约定违约金，又约定定金的，当一方违约时，对方（）。

A.应当适用违约金条款

B.应当适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.必须同时适用违约金和定金条款【答案】：C

解析：本题考察定金与违约金的适用规则。根据《民法典》第588条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款，二者不可同时主张。选项A、B错误，不可“应当”适用某一条款；选项D错误，法律禁止同时适用，以防止守约方获得超额赔偿。27.建设单位与施工单位就工程进度款支付发生争议，双方协商不成，且合同中未约定仲裁条款。此时，争议解决的首选途径是（）。

A.向人民法院提起诉讼

B.申请建设行政主管部门调解

C.提交工程所在地仲裁委员会仲裁

D.要求监理单位按合同约定裁决【答案】：A

解析：本题考察合同争议解决方式。根据《民法典》，争议解决顺序为：协商→调解→仲裁（有条款时）→诉讼（无条款时）。题目中无仲裁条款（C错误），监理单位无裁决权（D错误）；调解非“首选”（B错误），诉讼是法定最终途径（A正确）。正确答案为A。28.在FIDIC《施工合同条件》（红皮书）中，业主应承担的风险不包括（）

A.不可预见的物质条件（地质条件变化）

B.业主应承担的设计风险

C.业主应承担的法律变化风险

D.承包商应承担的施工工艺风险【答案】：D

解析：本题考察FIDIC合同条件中业主与承包商的风险划分。FIDIC合同中业主承担的风险包括不可预见的物质条件（地质条件变化）、法律变化风险等，A、C属于业主风险；B错误，设计风险属于业主应承担的范围（因业主负责提供设计文件）；D属于承包商应承担的施工组织与工艺风险，不属于业主风险。29.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），业主应承担的风险是？

A.不可预见的自然物质条件（如地质条件与招标文件描述不符）

B.承包商施工组织设计不合理导致的工期延误

C.施工现场遇到的异常恶劣气候条件

D.承包商采购的材料因质量问题导致的工程缺陷【答案】：A

解析：本题考察FIDIC合同条件中业主风险的界定。A选项不可预见的自然物质条件（如地质条件与招标文件不符）属于业主应承担的风险，承包商可据此提出索赔；B选项属于承包商施工管理责任，风险由承包商承担；C选项异常恶劣气候条件的风险分担需结合具体合同条款，通常业主仅承担部分或无额外责任；D选项材料质量问题属于承包商采购责任，风险由承包商承担。因此正确答案为A。30.下列关于建设工程监理合同性质的说法，正确的是（）。

A.单务合同

B.实践合同

C.诺成合同

D.无偿合同【答案】：C

解析：本题考察合同性质知识点。建设工程监理合同属于委托合同，委托合同是典型的诺成合同（双方意思表示一致即成立生效），而非实践合同（需交付标的物或完成其他行为才成立）。A选项单务合同错误，委托合同是双务合同（双方互负义务：监理单位提供监理服务，业主支付报酬）；B选项实践合同错误，委托合同无需以交付标的物为成立条件；D选项无偿合同错误，监理合同通常为有偿合同（业主支付监理报酬）。故正确答案为C。31.下列关于合同生效的说法，正确的是（）。

A.合同自双方当事人签字或者盖章时生效

B.合同自要约发出时生效

C.合同自公证机关公证后生效

D.合同自审批机关批准后生效【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间知识点。根据《民法典》规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立，依法成立的合同自成立时生效（法律另有规定或当事人另有约定的除外）。B选项错误，要约发出不等于合同生效，需到达受要约人；C选项错误，公证并非合同生效的必要条件；D选项错误，仅法律、行政法规规定需审批的合同才需经批准生效，并非所有合同均需审批。32.关于定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同签订之日起生效

B.定金的数额不得超过主合同标的额的30%

C.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金

D.收受定金的一方不履行约定债务的，应当返还定金【答案】：C

解析：本题考察定金法律规则知识点。根据《民法典》，定金合同为实践合同，自实际交付定金时生效，A错误；定金数额不得超过主合同标的额的20%，B错误；收受定金方违约时应“双倍返还定金”，D错误；给付定金方违约时，无权要求返还定金，C正确。33.合同履行过程中，当事人一方要求变更合同内容，正确的处理程序是（）

A.提出变更建议→双方协商→签订书面变更协议

B.提出变更建议→监理工程师批准→签订变更协议

C.提出变更建议→建设单位批准→签订变更协议

D.提出变更建议→双方协商→监理工程师确认【答案】：A

解析：本题考察合同变更的程序。根据《民法典》第五百四十三条，合同变更需当事人协商一致，无需监理工程师或建设单位“批准”（B、C错误）。协商一致后，应签订书面变更协议，明确变更内容及双方权利义务。监理工程师确认仅为履行监理职责的备案环节，非变更生效的必要条件（D错误）。因此正确答案为A。34.根据《标准施工招标文件》，承包人应在索赔事件发生后（）内向监理人提交索赔意向通知书。

A.7天

B.14天

C.28天

D.42天【答案】：C

解析：本题考察索赔程序的时间要求。根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人提交索赔意向通知书，逾期未提交视为放弃索赔权利。选项A、B错误，7天、14天不符合标准文件规定；选项D错误，42天超过法定时限，丧失索赔主张权。35.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），下列关于工程师职责的说法中，错误的是（）

A.工程师有权指示变更工程的任何部分的标高、基线、位置和尺寸

B.工程师可以批准承包商提出的索赔

C.工程师应在收到索赔报告后直接决定索赔金额

D.工程师负责处理合同争议【答案】：C

解析：本题考察FIDIC合同条件中工程师职责知识点。FIDIC红皮书下，工程师需对索赔进行评估并提出处理建议，最终需业主批准才能确定索赔金额，而非“直接决定”，故C错误。A、B、D均为工程师的法定职责（变更指示权、索赔处理权、争议协调权）。36.在FIDIC《施工合同条件》（1999版）中，下列属于业主应承担的风险是（）

A.承包商施工组织设计不合理导致的工期延误

B.业主应提供的现场条件不具备导致的延误

C.承包商采购的材料质量不合格导致的返工

D.异常恶劣气候条件下承包商为保护工程采取的措施费用【答案】：B

解析：本题考察FIDIC合同条件下业主风险。FIDIC中业主风险包括业主应提供的现场条件、不可预见的自然条件、业主责任等。A、C属于承包商自身风险；D选项，异常恶劣气候下承包商采取的措施费，根据条款通常由业主承担额外费用，但题目问“风险”，而B选项“现场条件不具备”是业主直接责任，属于明确的业主风险。37.根据《民法典》规定，下列关于合同生效的说法，正确的是（）。

A.合同自双方当事人签字或盖章时生效

B.合同自实际履行时生效

C.法律规定应当办理批准登记手续的，自登记完成之日起生效

D.合同自双方约定的生效条件成就时生效【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间的知识点。根据《民法典》第五百零二条规定：“依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。”因此，一般情况下合同成立即生效（A选项正确）；实践合同（如保管合同）自实际交付标的物时生效，但题干未限定合同类型，且“签字盖章”是合同成立的常见形式，成立后即生效；法律规定需批准登记的，未登记可能影响合同生效，但并非绝对自登记之日起生效（C选项错误）；若当事人约定生效条件（如附条件合同），则条件成就时生效，但这属于特殊约定，非一般规则（D选项错误）；合同生效与实际履行无必然关联（B选项错误）。38.根据FIDIC《施工合同条件》（红皮书），关于工程师职责的说法，错误的是（）。

A.工程师有权处理合同变更与索赔事宜

B.工程师的指示是合同文件的组成部分，对业主和承包商具有约束力

C.工程师负责工程的具体施工组织与管理工作

D.工程师负责对工程进度、质量和费用进行监督与控制【答案】：C

解析：本题考察FIDIC合同条件中工程师的核心职责。FIDIC《施工合同条件》中，工程师主要负责：（1）工程变更的审批与指示（A选项正确）；（2）索赔的审查与决定；（3）签发付款证书与接收证书；（4）监督工程进度、质量和费用（D选项正确）。工程师的指示是合同文件的一部分，对双方具有约束力（B选项正确）。但具体施工组织与管理工作由承包商负责（C选项错误），工程师仅对施工过程进行监督而非直接管理。39.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件的解释顺序中，排在第一位的是（）。

A.中标通知书

B.投标函及其附录

C.专用合同条款

D.协议书【答案】：D

解析：本题考察合同文件的解释顺序知识点。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同文件组成及解释顺序为：协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、施工图纸、已标价工程量清单或预算书等。其中协议书是合同文件的基础，具有最高解释效力，故正确答案为D。A选项中标通知书是基于协议书发出的确认文件，效力次于协议书；B选项投标函及其附录是承包人投标文件的核心内容，效力低于协议书；C选项专用合同条款是对通用条款的补充和细化，效力在协议书之后。40.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以（）

A.只能选择适用违约金条款

B.只能选择适用定金条款

C.可以选择适用违约金或者定金条款

D.同时适用违约金和定金条款【答案】：C

解析：A、B错误，对方有权根据实际情况选择适用违约金或定金，而非只能选其一；C正确，《民法典》第五百八十八条明确规定，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款；D错误，定金与违约金性质不同，同时适用会过分加重违约方责任，法律禁止双重适用。41.下列合同中，属于效力待定合同的是？

A.限制民事行为能力人超出其年龄、智力范围订立的合同

B.恶意串通损害第三人利益的合同

C.因重大误解订立的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】：A

解析：本题考察效力待定合同的类型。效力待定合同包括限制民事行为能力人订立的合同（A正确，需法定代理人追认）、无权代理合同等。B项属于无效合同（《民法典》第154条）；C项属于可撤销合同（重大误解）；D项属于无效合同（《民法典》第153条）。故正确答案为A。42.下列关于合同成立与生效的说法，正确的是（）。

A.合同成立即生效，二者没有区别

B.合同生效是合同成立的前提

C.合同成立后，若符合生效要件则生效

D.合同成立后，一定立即生效【答案】：C

解析：本题考察合同成立与生效的关系知识点。合同成立是指当事人意思表示一致达成协议，属于事实状态；合同生效是法律对合同效力的评价，属于法律状态。二者区别在于：合同成立后不一定立即生效（如附生效条件、附生效期限的合同），生效以成立为前提但成立不等于生效。A错误，成立与生效可能存在时间差；B错误，合同成立是生效的前提而非相反；D错误，如附条件合同成立后需条件成就才生效。正确答案为C。43.下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.当事人协商一致变更合同的，变更内容自双方签字盖章时生效

B.合同变更需经监理人同意的，应在收到变更指示后7天内提出书面意见

C.因不可抗力导致合同无法履行的，当事人可解除合同且无需通知对方

D.合同变更仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更【答案】：D

解析：本题考察合同变更的法律规定。合同变更包括内容变更和主体变更（如债权债务转让），但主体变更属于合同转让，不属于合同变更，D选项正确。A选项错误，合同变更自双方意思表示一致时生效，无需签字盖章；B选项错误，监理人对合同变更的处理时限无法律强制规定，具体以合同约定为准；C选项错误，当事人解除合同需通知对方，不可抗力导致合同无法履行的，仍需履行通知义务。44.下列合同中，自合同成立时生效的是（）

A.一般买卖合同

B.房屋买卖合同

C.附生效条件的赠与合同

D.附生效期限的技术开发合同【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间知识点。一般买卖合同属于诺成合同，自承诺生效（即合同成立）时生效，故A正确。B选项房屋买卖合同属于不动产合同，需办理登记手续后才生效；C、D选项合同均为附条件或附期限合同，自条件成就或期限届至时生效，并非成立即生效。45.下列关于合同成立时间的说法，正确的是？

A.承诺生效时合同成立

B.双方签字盖章时合同成立

C.要约发出时合同成立

D.合同备案后合同成立【答案】：A

解析：本题考察合同成立时间的法律规定。根据《民法典》，承诺生效时合同成立（A正确）。B错误，签字盖章是书面合同成立的形式要件，但并非唯一判断标准（如实际履行也可成立合同）；C错误，要约是希望订立合同的意思表示，未生效时不构成合同成立；D错误，合同备案属于行政管理程序，不影响合同成立时间。46.根据《建设工程监理规范》，监理工程师在工程变更中的职责是（）。

A.直接发布变更指令

B.提出变更建议并协助业主确定变更内容

C.决定变更价款的调整方案

D.要求承包人无条件执行所有变更【答案】：B

解析：本题考察监理工程师在工程变更中的职责。监理工程师的核心职责是提出变更建议并协助业主完成变更审批流程（包括确定变更内容、范围及技术参数），而非直接指令或决策。A选项错误，监理工程师需经业主授权后发布变更指令；C选项错误，变更价款需由业主、监理、承包人协商确定；D选项错误，承包人对不合理变更可提出异议并协商解决，不得无条件执行。47.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，首先应当（）

A.按照交易习惯确定

B.按照合同有关条款确定

C.由双方当事人协商补充

D.按照订立合同时履行地的市场价格确定【答案】：C

解析：本题考察合同内容约定不明的处理规则知识点。根据《民法典》第五百一十条，合同内容约定不明确时，首先应当由双方协商补充，故C正确。A、B项为协商不成后的补充方式；D项仅适用于价款约定不明且无政府定价/指导价时的特殊规则，非首要步骤。48.监理合同的当事人是指？

A.建设单位与施工单位

B.建设单位与监理单位

C.监理单位与施工单位

D.建设单位、监理单位与施工单位【答案】：B

解析：本题考察监理合同的主体。监理合同是委托监理合同，当事人为委托方（建设单位）和监理方（监理单位）（B正确）。A错误，建设单位与施工单位是施工合同当事人；C错误，监理单位与施工单位是监理与被监理关系，非合同当事人；D错误，工程总承包合同可能涉及三方，但监理合同仅建设单位与监理单位。49.下列情形中，当事人可以解除合同的是（）。

A.因不可抗力致使合同目的不能实现

B.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

C.当事人一方明确表示不履行主要债务

D.以上都是【答案】：D

解析：本题考察合同法定解除的情形。根据《民法典》第五百六十三条，选项A（不可抗力导致合同目的无法实现）、选项B（迟延履行主要债务经催告未履行）、选项C（明确拒绝履行主要债务）均属于法定解除情形，因此D为正确答案。50.下列关于合同生效的说法，正确的是？

A.合同自双方签字盖章时生效

B.附生效条件的合同自条件成就时生效

C.附生效期限的合同自期限届至时失效

D.合同自实际履行时生效【答案】：B

解析：本题考察合同生效条件知识点。A选项错误，合同生效时间需区分类型：诺成合同（如买卖合同）签字盖章即成立生效，但实践合同（如自然人借款合同）需实际履行才生效，因此“签字盖章即生效”表述过于绝对；C选项错误，附生效期限的合同自期限届至时生效，而非失效；D选项错误，一般合同自成立时生效（除非法律另有规定或当事人另有约定），实际履行并非生效的必要条件。B选项正确，《民法典》规定附生效条件的合同自条件成就时生效，符合法律规定。51.当事人一方不履行合同义务，在履行义务后对方仍有其他损失的，应当承担的责任是？

A.继续履行

B.赔偿损失

C.采取补救措施

D.支付违约金【答案】：B

解析：本题考察违约责任的承担方式。根据《民法典》第五百七十七条，当事人违约后应承担继续履行、补救措施或赔偿损失等责任。选项A“继续履行”仅指强制按约定履行，未涉及损失赔偿；选项C“采取补救措施”（如修理、更换）是针对质量瑕疵的修复，不直接覆盖“其他损失”；选项D“支付违约金”属于约定赔偿，需双方事先约定且不影响实际损失赔偿。题目中明确“履行后还有其他损失”，故应承担赔偿损失责任。52.下列关于合同变更的说法，错误的是（）

A.合同变更需经合同双方当事人协商一致

B.合同变更不影响当事人就原合同履行损失要求赔偿的权利

C.合同变更后，原合同未履行部分不再履行

D.合同变更应采用书面形式（若原合同为书面形式）【答案】：C

解析：A正确，合同变更属于双方意思表示一致的法律行为，需协商一致；B正确，变更仅针对特定条款，原履行过程中的违约损失仍可主张赔偿；C错误，合同变更仅对变更部分产生约束力，原合同未履行部分仍需按原约定履行（除非双方另有约定终止）；D正确，书面形式是合同变更的法定形式（原合同为书面时），便于明确变更内容。53.某建设工程合同中约定，因合同履行发生的一切争议，双方应提交“某省建设工程仲裁委员会”仲裁解决。后承包人因发包人拖欠工程款向法院起诉。法院应当如何处理？

A.不予受理，因双方已约定仲裁

B.应当受理，因诉讼是解决争议的最终方式

C.应当受理，因仲裁协议未明确仲裁事项

D.不予受理，因仲裁协议无效【答案】：A

解析：本题考察仲裁协议的效力。根据《仲裁法》第五条，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。本题中双方明确约定了仲裁委员会，仲裁协议有效，承包人向法院起诉不符合约定，法院应不予受理。B选项错误，诉讼并非绝对优先，仲裁协议排除法院管辖；C选项仲裁协议已明确提交仲裁委员会，仲裁事项虽未详述但可视为涵盖合同争议；D选项仲裁协议约定了明确的仲裁机构，形式合法，应为有效。因此正确答案为A。54.根据《民法典》规定，承诺生效时合同成立，下列关于承诺生效时间的表述中，正确的是（）。

A.承诺发出时生效

B.承诺到达要约人时生效

C.承诺作出时生效

D.合同签订时生效【答案】：B

解析：本题考察合同成立时间相关知识点。根据《民法典》，承诺生效时合同成立，承诺生效时间因承诺方式不同而不同：以对话方式作出的承诺，相对人知道其内容时生效；以非对话方式作出的承诺，承诺通知到达要约人时生效。A选项错误，承诺发出时通常不立即生效（如邮件方式）；C选项错误，承诺作出时仅为合同成立的前提，非生效时间；D选项错误，合同签订是合同成立的形式要件之一，但成立时间以承诺生效为准。正确答案为B。55.当事人一方不履行合同义务，应当承担的违约责任形式不包括（）

A.继续履行

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.解除合同【答案】：D

解析：本题考察违约责任形式。违约责任法定形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等，解除合同属于合同终止方式，并非违约责任形式，故D错误。A、B、C均为法定违约责任形式。56.在建设工程施工招标中，适用于技术简单、标准明确的项目，以投标报价最低为主要评审因素的评标方法是（）。

A.综合评估法

B.经评审的最低投标价法

C.最低评标价法

D.性价比法【答案】：B

解析：本题考察招投标评标方法的适用场景。综合评估法（A）适用于技术复杂项目，需综合价格、技术方案、资质等因素；最低评标价法（C）通常为综合评估法的一种辅助手段，非独立评标方法；性价比法（D）非教材规定的标准评标方法。经评审的最低投标价法（B）仅以投标报价最低为核心评审因素，适用于技术简单、标准明确的项目，因此正确答案为B。57.关于监理合同的变更与履行，下列说法正确的是（）。

A.监理合同签订后，任何一方不得单方面变更合同内容

B.变更监理服务范围需经双方协商一致并签订书面补充协议

C.委托人可随时增加监理工作内容，无需额外支付报酬

D.监理人可单方面调整监理服务标准，以提高服务质量【答案】：B

解析：本题考察监理合同的变更规则。根据《民法典》及监理合同相关规定：监理合同作为委托合同，双方协商一致可变更合同内容（A选项错误，单方面变更无效）；变更监理范围、内容或服务标准需签订书面补充协议（B选项正确）；委托人增加监理工作内容属于合同变更，应按约定支付额外报酬（C选项错误）；监理人不得单方面调整服务标准，需经委托人书面同意（D选项错误）。58.建设工程合同发生争议时，当事人不愿协商、调解，且合同未约定仲裁条款，正确的解决方式是（）。

A.任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼

B.可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁

C.应先仲裁后诉讼

D.诉讼时效期间为3年，自争议发生之日起计算【答案】：A

解析：本题考察合同争议的解决途径。根据《民法典》，当事人未约定仲裁条款的，争议发生后可直接向人民法院起诉，且工程所在地法院对建设工程合同纠纷有管辖权，A选项正确。B选项错误，无仲裁条款时仲裁机构不予受理；C选项错误，未约定仲裁条款不得仲裁，更不存在“先仲裁后诉讼”；D选项错误，诉讼时效自当事人知道或应当知道权利受损之日起算，而非“争议发生之日”。59.根据《民法典》合同编，下列关于要约生效的表述，正确的是（）。

A.要约自发出时生效

B.要约自到达受要约人时生效

C.要约自受要约人理解时生效

D.要约自受要约人同意时生效【答案】：B

解析：本题考察合同订立中要约的生效时间。根据《民法典》第四百七十四条，要约到达受要约人时生效。A错误，要约发出时可能未被受要约人收到，无法产生约束力；C错误，生效时间以到达为准，而非受要约人主观理解；D错误，同意是承诺的内容，与要约生效无关。60.根据《民法典》，一般情况下，合同生效的时间是（）。

A.双方协商一致时

B.合同成立时

C.双方签字盖章时

D.合同履行时【答案】：C

解析：本题考察合同生效时间的知识点。合同成立是指双方当事人就合同主要条款达成合意，而合同生效是指合同具备法律效力。根据《民法典》规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。一般情况下，合同成立即生效（除非法律另有规定或当事人另有约定生效条件）。选项A“协商一致时”仅为合同成立的前提，未涉及生效；选项B“合同成立时”通常成立与生效一致，但题目强调“一般情况”下的生效时间，签字盖章是明确的生效节点；选项D“合同履行时”为履行阶段，与生效无关。因此正确答案为C。61.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人提出索赔意向通知书的时限是（）

A.索赔事件发生后14天内

B.索赔事件发生后28天内

C.索赔事件影响结束后14天内

D.收到索赔意向通知书后，监理人应在28天内答复【答案】：B

解析：本题考察索赔程序中的时限要求。正确答案为B。根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由。A选项错误，14天为监理人答复时限（或索赔报告补充时限）；C选项错误，索赔意向通知书应在事件发生后及时提交，而非影响结束后14天；D选项错误，该选项描述的是监理人对索赔意向的答复时限，与承包人提交时限无关。62.根据《民法典》，要约生效的时间是（）。

A.要约发出时

B.要约到达受要约人时

C.受要约人作出承诺时

D.受要约人承诺期限届满时【答案】：B

解析：本题考察要约生效时间。根据《民法典》第四百七十四条，要约采用到达主义，即要约到达受要约人时生效。A选项“发出时生效”错误，这是“发出主义”（如要约无需受领即可生效，仅适用于特定情形），不符合一般合同订立规则；C选项“承诺作出时”是承诺生效时间（承诺到达要约人时生效），非要约；D选项“承诺期限届满”是承诺失效的情形之一，与要约生效无关。故正确答案为B。63.甲施工企业向乙供应商订购钢材，合同约定甲支付定金8万元，合同总金额40万元。后乙因自身原因无法供货，根据《民法典》，甲最多可主张乙赔偿（）万元。

A.8

B.12

C.16

D.20【答案】：C

解析：本题考察定金罚则知识点。根据《民法典》，定金罚则为：给付定金方违约无权要求返还，收受方违约应双倍返还定金。定金数额不得超过合同标的额的20%（40万×20%=8万，题目中定金8万合法）。乙违约时，甲可主张双倍返还定金（8万×2=16万）。选项A仅为定金本身，未适用罚则；选项B、D无法律依据（定金与违约金不可同时主张，且违约金无约定时不适用）。因此正确答案为C。64.根据《民法典》规定，下列合同中，自办理批准登记手续后生效的是（）

A.某建筑材料采购合同

B.中外合资经营企业合同

C.房屋租赁合同

D.技术开发合同【答案】：B

解析：本题考察合同生效的法定条件。正确答案为B。解析：A项建筑材料采购合同属于一般民事合同，自双方签字盖章时成立并生效，无需批准登记；B项中外合资经营企业合同属于需经政府主管部门批准登记的特殊合同，自批准登记时生效；C项房屋租赁合同以登记备案为对抗要件而非生效要件；D项技术开发合同一般自双方签字盖章时生效，除非另有约定。因此，B选项符合生效条件。65.根据《民法典》规定，建设工程合同成立并生效的时间是（）

A.合同双方签字盖章时

B.承诺生效时

C.工程开工通知下达时

D.合同备案完成时【答案】：B

解析：本题考察合同成立与生效时间知识点。根据《民法典》，诺成合同（如建设工程合同）自承诺生效时成立，成立即生效；而实践合同需交付标的物才成立。建设工程合同属于诺成合同，因此合同成立时间为承诺生效时，生效时间与成立时间一致。A选项签字盖章是合同成立的形式要件，但非生效要件（除非约定生效条件）；C选项工程开工通知是施工指令，与合同生效无关；D选项合同备案是行政管理程序，不影响合同生效。66.下列哪种合同类型适用于工程量较小、工期较短、技术不太复杂且风险较小的工程项目？

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同【答案】：A

解析：本题考察合同类型的适用条件。固定总价合同在约定风险范围内总价固定，适用于工程量明确、工期短、风险小的项目，故A正确。固定单价合同适用于工程量可能变化但单价确定的项目（如设计图纸不明确但工程量暂估），B错误；可调价格合同需考虑价格调整因素，适用于工期长、价格波动大的项目，C错误；成本加酬金合同由业主承担大部分成本，承包商风险小，适用于风险高、技术复杂的项目，D错误。67.关于建设工程施工投标保证金的有效期，下列说法正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金有效期短于投标有效期

C.投标保证金有效期长于投标有效期

D.投标保证金有效期由投标人自行决定【答案】：A

解析：本题考察招投标中投标保证金有效期知识点。根据《招标投标法实施条例》，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。B、C项混淆有效期长短关系；D项投标保证金有效期由招标文件规定，而非投标人自行决定。68.关于合同争议解决方式的说法，正确的是（）

A.仲裁协议必须以书面形式订立，口头仲裁协议无效

B.仲裁裁决作出后，当事人可就同一纠纷再申请仲裁

C.诉讼管辖法院只能是合同签订地人民法院

D.调解达成的协议具有强制执行力【答案】：A

解析：本题考察合同争议解决方式的核心规则。仲裁协议必须以书面形式订立，口头仲裁协议无效（A正确）。仲裁实行一裁终局制度，裁决作出后不得就同一纠纷再申请仲裁（B错误）。诉讼管辖法院包括被告住所地、合同履行地、合同签订地等，并非只能是合同签订地（C错误）。调解协议需经法院司法确认后才具有强制执行力，未经确认的调解协议不具有强制执行力（D错误）。69.根据《建设工程监理规范》，监理人在监理过程中发现工程设计不符合合同约定的质量标准时，应当采取的措施是（）

A.要求设计单位立即改正

B.向建设单位报告并要求设计单位改正

C.直接修改设计文件并通知施工单位

D.要求施工单位停止施工并进行整改【答案】：B

解析：本题考察监理人的职责与义务。监理人受建设单位委托，依据监理合同及相关规范开展工作。当发现工程设计不符合质量标准时，监理人无权直接要求设计单位改正（设计单位的合同相对方是建设单位），也无权修改设计文件。监理人应向建设单位报告，由建设单位与设计单位沟通解决。选项A“要求设计单位改正”错误（监理人无此权限）；选项C“直接修改设计文件”违法且越权；选项D“要求施工单位停止施工”错误（施工单位按图施工，问题在设计），且停止施工需经建设单位同意。故正确答案为B。70.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），下列风险中，属于业主应承担的风险是（）。

A.承包商施工组织设计失误导致的工期延误

B.现场不利物质条件（含地下障碍物）

C.恶劣气候条件造成的工程损坏

D.承包商施工人员操作不当引发的安全事故【答案】：B

解析：本题考察FIDIC风险分担原则。FIDIC红皮书规定，业主承担不可预见的物质条件（B正确）；承包商承担施工技术失误（A）、安全事故（D）及一般气候风险（C）。正确答案为B。71.根据《招标投标法》，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的？

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.1/3【答案】：B

解析：本题考察招投标评标委员会组成要求。《招标投标法》明确规定，评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，以确保评标专业性和公正性。A、C、D选项均不符合法定比例要求，因此正确答案为B。72.下列关于建设工程合同类型适用范围的说法，错误的是（）

A.固定总价合同适用于工程量小、工期短、技术简单的项目

B.固定单价合同适用于设计图纸完整但工程量可能随施工过程发生变化的项目

C.成本加酬金合同适用于风险较大、不确定因素多的工程项目

D.可调总价合同适用于工期在1年以上的大型复杂工程，且价格调整条件明确【答案】：D

解析：本题考察建设工程合同类型的适用条件。A选项正确，固定总价合同因风险由承包人承担，适合工程量小、工期短的简单项目；B选项正确，固定单价合同在工程量变化时可按约定调整单价，适用于设计完整但工程量波动的项目；C选项正确，成本加酬金合同由发包人承担大部分风险，适用于风险大、不确定因素多的项目；D选项错误，可调总价合同通常适用于工期较短（如1年以内）、价格波动可预见的项目，工期1年以上的大型复杂工程更适合成本加酬金或单价合同。73.甲公司与乙公司签订建材购销合同，约定甲支付乙定金5万元，若一方违约需支付违约金8万元。后甲公司违约，乙公司可主张的最大权益是（）

A.要求甲公司支付违约金8万元

B.要求甲公司双倍返还定金10万元

C.要求甲公司支付违约金8万元并双倍返还定金10万元

D.要求甲公司支付违约金8万元并返还定金5万元【答案】：B

解析：本题考察定金与违约金的适用规则。正确答案为B。解析：根据《民法典》，定金与违约金不可同时主张，只能择一适用。双倍返还定金（5×2=10万元）高于违约金8万元，因此乙公司选择双倍返还定金可获得更大权益；A项仅主张违约金，金额低于定金赔偿；C项同时主张定金与违约金违反法律规定；D项仅返还定金未体现定金罚则，故B为最优选项。74.当事人一方不履行合同义务，在履行义务或采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当（）。

A.不再承担赔偿责任

B.应当赔偿损失

C.双方协商分担损失

D.由违约方承担全部损失【答案】：B

解析：本题考察违约责任的承担方式。根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务，在履行义务或采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。A选项错误，补救措施不能免除赔偿责任；C选项错误，赔偿责任由违约方独立承担，非双方协商分担；D选项错误，赔偿范围以实际损失为限，并非全部损失。75.当事人一方不履行合同义务，在履行义务或采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。这体现了违约责任的哪种承担方式？

A.继续履行

B.赔偿损失

C.违约金

D.定金罚则【答案】：B

解析：本题考察违约责任承担方式。A选项“继续履行”仅指强制违约方按合同约定履行义务，不涉及赔偿损失；C选项“违约金”是合同约定的违约补偿，题目未提及约定金额；D选项“定金罚则”是通过定金的双倍返还或丧失定金实现担保，与赔偿损失无关。B选项“赔偿损失”是违约责任的核心方式之一，包括直接损失和间接损失，即使违约方已履行义务或补救，仍需赔偿对方其他损失，符合题意。76.因设计单位未按时提交设计文件，导致施工单位窝工，窝工费应由（）承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A

解析：本题考察违约责任的承担原则。设计单位与建设单位签订设计合同，未按时提交设计文件属于设计单位的违约行为。根据违约责任“谁违约谁承担”原则，设计单位应承担因其违约给施工单位造成的窝工损失。选项B错误，施工单位无过错；选项C错误，建设单位与设计单位是合同关系，与施工单位窝工无直接责任；选项D错误，监理单位不直接承担设计单位的违约责任。因此正确答案为A。77.关于定金与违约金的适用规则，下列说法正确的是（）。

A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款

B.当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可同时适用违约金和定金条款

C.定金超过合同金额20%的，定金条款全部无效

D.违约金低于造成的损失的，当事人只能请求增加违约金，不得请求双倍返还定金【答案】：A

解析：本题考察违约责任中定金与违约金的适用规则。根据《民法典》第五百八十八条规定：“当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。”因此，A选项正确（可择一适用）；B选项错误（不得同时适用）；C选项错误（定金超过合同金额20%的部分无效，而非全部）；D选项错误（违约金低于损失可请求增加，且适用定金条款与增加违约金可并行，如定金不足以弥补损失，可继续索赔）。78.关于合同生效的说法，正确的是（）

A.监理合同自双方签字盖章时生效

B.建设工程施工合同自工程开工时生效

C.定金合同自实际交付定金时生效

D.自然人之间的借款合同自合同签订时生效【答案】：A

解析：本题考察合同生效的条件及合同类型特点。监理合同属于委托合同，是诺成合同，自双方当事人签字盖章时成立并生效（A正确）。建设工程施工合同为诺成合同，自双方签字盖章时生效，与工程开工时间无关（B错误）。定金合同是实践合同，自实际交付定金时生效（C错误）。自然人之间的借款合同是实践合同，自贷款人提供借款时生效（D错误）。79.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应在索赔事件发生后（）天内向监理人递交索赔意向通知书。

A.7天

B.14天

C.28天

D.42天【答案】：C

解析：本题考察工程索赔程序中索赔意向通知书的提交时限。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人递交索赔意向通知书，说明索赔事由及初步依据，逾期未递交视为放弃索赔权利。A选项（7天）为紧急索赔的时限，非一般索赔意向通知；B选项（14天）常见于变更指令的确认，非索赔意向通知；D选项（42天）为索赔报告的补充时限，非意向通知。正确答案为C。80.下列不属于违约责任承担方式的是（）。

A.继续履行

B.赔偿损失

C.支付违约金

D.解除合同【答案】：D

解析：本题考察违约责任的承担方式。根据《民法典》第五百七十七条，违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。选项D“解除合同”属于合同解除的法律后果，而非违约责任本身。合同解除的情形包括约定解除、法定解除等，与违约行为的救济方式不同。故正确答案为D。81.施工单位逾期完工，业主可要求施工单位承担的违约责任形式不包括（）。

A.继续履行合同义务

B.赔偿因逾期造成的损失

C.支付合同约定的违约金

D.解除合同并要求返还已付款项【答案】：D

解析：本题考察违约责任承担方式。根据《民法典》第五百七十七条，违约责任形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。选项A（继续履行）、B（赔偿损失）、C（支付违约金）均为法定违约责任形式；选项D“解除合同”属于合同终止方式，并非违约方直接承担的责任形式，通常需守约方通过协商或法定程序解除合同，而非违约方被动履行解除义务。故正确答案为D。82.根据《民法典》规定，建设工程监理合同的生效时间是（）。

A.合同双方签字盖章时

B.监理单位开始履行监理职责时

C.业主支付监理酬金后

D.监理规划经业主批准后【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间知识点。根据《民法典》，一般合同自双方当事人签字或盖章时成立并生效，除非合同另有生效条件约定。建设工程监理合同属于委托合同，适用一般合同生效规则。选项B错误，“开始履行监理职责”是合同履行的起点，并非生效条件；选项C错误，支付酬金是合同履行内容，不影响合同生效；选项D错误，监理规划经业主批准是监理工作内部流程，不构成合同生效的法定条件。83.下列关于定金与预付款的说法，正确的是（）。

A.定金和预付款均具有担保合同履行的作用

B.定金的数额不得超过主合同标的额的30%

C.给付预付款的一方违约，仍有权要求返还预付款

D.定金合同自签订书面合同时生效【答案】：C

解析：本题考察定金与预付款的区别知识点。A错误，预付款仅为支付手段，无担保作用；B错误，定金数额不得超过主合同标的额的20%；C正确，预付款本质是提前支付的款项，违约时一般可按实际履行情况返还，而定金适用罚则；D错误，定金合同为实践合同，自实际交付定金时生效，而非签订书面合同时。正确答案为C。84.下列关于合同生效的说法，正确的是（）

A.建设工程合同自双方当事人签字盖章后成立生效

B.自然人之间的借款合同自双方签字时成立生效

C.附生效条件的合同自条件成就时失效

D.法律、行政法规规定应当办理批准手续生效的合同，自批准时成立【答案】：A

解析：本题考察合同生效的条件及诺成合同与实践合同的区别。建设工程合同属于诺成合同，自双方当事人意思表示一致（签字盖章）即成立生效，故A正确。B错误，自然人之间的借款合同属于实践合同，自贷款人提供借款时生效；C错误，附生效条件的合同自条件成就时生效而非失效；D错误，法律规定需批准生效的合同，自批准时生效，成立时间为双方签字盖章时。85.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（）。

A.应当适用违约金条款

B.应当适用定金条款

C.可以选择适用违约金或者定金条款

D.同时适用违约金和定金条款【答案】：C

解析：本题考察定金与违约金的适用规则。根据《民法典》第五百八十八条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。选项A、B错误，不可单独适用其一；选项D错误，定金与违约金不能同时主张。因此正确答案为C。86.下列关于合同解除的说法，符合《民法典》规定的是？

A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除合同

B.合同解除后，尚未履行的债务自动终止，已履行部分无需恢复原状

C.协议解除合同必须经人民法院或仲裁机构确认才生效

D.因不可抗力导致合同目的无法实现的，需双方协商解除【答案】：A

解析：本题考察合同解除的法定条件。选项A符合《民法典》第563条关于迟延履行主要债务的法定解除情形；选项B合同解除后已履行部分应根据履行情况恢复原状或采取补救措施；选项C协议解除合同只需双方意思表示一致，无需第三方确认；选项D因不可抗力导致合同目的无法实现的，当事人可单方解除，无需协商。87.关于中标通知书的法律性质，下列说法正确的是？

A.中标通知书发出后，招标人可随时改变中标结果

B.中标通知书发出即意味着合同成立

C.中标通知书发出后，招标人无正当理由拒绝签订合同应承担缔约过失责任

D.中标通知书与投标文件具有同等法律效力【答案】：C

解析：本题考察招投标法律后果。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的应承担法律责任，无正当理由拒绝签订合同构成缔约过失。选项A招标人不得随意改变中标结果；选项B中标通知书发出仅表示招标人接受中标，合同成立需双方签订书面合同；选项D中标通知书是合同成立的前置文件，其法律效力高于投标文件（投标文件为要约，中标通知书为承诺）。88.根据FIDIC《施工合同条件》（1999年版），业主应承担的风险是（）

A.承包商施工机械故障

B.战争、敌对行动

C.现场气候条件异常

D.承包商管理失误导致的安全事故【答案】：B

解析：本题考察FIDIC合同条件中业主风险的界定。A选项错误，属于承包商应承担的施工设备风险；B选项正确，战争、敌对行动等不可抗力事件属于业主应承担的风险；C选项错误，现场气候条件异常属于承包商应承担的现场不利条件；D选项错误，承包商管理失误属于自身责任，业主不承担。89.监理合同在法律性质上属于？

A.委托合同

B.承揽合同

C.买卖合同

D.技术合同【答案】：A

解析：本题考察监理合同的法律性质。正确答案为A。监理合同是委托人与监理人约定，由监理人处理委托人（业主）委托事务（工程监理）的合同，符合委托合同“一方委托另一方处理事务”的特征。B项（承揽合同）以完成工作成果为核心，C项（买卖合同）以转移财产所有权为目的，D项（技术合同）涉及技术开发、转让等，均与监理合同性质不符。90.根据FIDIC《施工合同条件》（红皮书），承包商应承担的风险是（）

A.业主提供的工程地质资料不准确

B.异常恶劣气候条件

C.施工机械故障

D.业主延迟提供场地【答案】：C

解析：FIDIC合同中，业主风险包括A（资料错误）、B（异常气候）、D（场地延迟）；施工机械故障属于承包商自身责任，因承包商负责设备采购、维护及使用，故C为承包商应承担的风险。91.因不可抗力导致合同目的无法实现时，下列说法正确的是？

A.当事人必须经双方协商一致后才能解除合同

B.受不可抗力影响的一方可直接解除合同，无需通知对方

C.受影响方应在不可抗力发生后14天内书面通知对方解除合同

D.合同自因不可抗力无法履行时自动解除，或当事人可依法解除【答案】：D

解析：本题考察因不可抗力解除合同的规则。正确答案为D。根据《民法典》，因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可依法解除合同，无需双方协商一致（A项错误），但应及时通知对方（B项错误），通知时限无明确“14天”限制（C项错误）。合同自通知到达对方时解除，或因不可抗力导致履行不能时自动失去效力。92.某施工单位因自身原因延误工期，合同约定逾期竣工违约金为5000元/天，工期延误10天，同时业主因工期延误遭受损失10万元。此时，施工单位应向业主支付的违约金应为（）。

A.5000元

B.10万元

C.5万元

D.双方协商确定【答案】：C

解析：本题考察违约金与实际损失的关系。根据《民法典》第五百八十五条，违约金低于造成的损失时，当事人可请求增加；过分高于损失时可请求减少。题目中约定违约金5000元/天×10天=5万元，低于实际损失10万元，但题目未明确业主是否提出增加违约金的请求，且合同约定优先于实际损失赔偿（除非约定过低）。因此按合同约定计算，正确答案为C。93.下列建设工程合同类型中，适用于工程量小、工期短、技术简单的建设项目的是（）。

A.固定总价合同

B.固定单价合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同【答案】：A

解析：本题考察合同类型适用范围知识点。固定总价合同适用于工程量小、工期短、技术简单、风险低的项目，承包人承担主要风险，合同总价一次性包死。B选项固定单价合同适用于工程量可能变化但单价明确的项目；C选项可调价格合同适用于价格波动较大或工期较长的项目；D选项成本加酬金合同适用于风险高、不确定因素多的项目（如紧急工程、研究开发项目）。因此工程量小、工期短、技术简单的项目应采用固定总价合同，正确答案为A。94.甲施工单位与乙供应商签订材料采购合同，合同约定违约金为合同总价款的10%，定金50万元，后乙违约致甲损失80万元。甲可主张的最高赔偿金额为（）。

A.50万元（违约金）

B.80万元（违约金+损失）

C.100万元（定金罚则）

D.130万元（定金+违约金+损失）【答案】：C

解析：本题考察违约金与定金的适用规则。根据《民法典》第五百八十八条，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。若选择定金罚则，乙供应商应双倍返还定金，即50×2=100万元；若选择违约金，违约金为合同总价款的10%（假设总价款500万元，违约金50万元），此时损失80万元，定金50万元不足以弥补损失，可请求赔偿超过定金的30万元，总赔偿80万元。因此，选择定金罚则可获得最高赔偿100万元，C选项正确。95.关于合同成立与生效的说法，正确的是（）

A.合同成立即生效

B.合同生效以合同成立为前提

C.合同成立后必然生效

D.合同生效的时间一定晚于合同成立的时间【答案】：B

解析：本题考察合同成立与生效的关系。合同成立是双方当事人意思表示一致的结果，而生效是合同具备法律效力的状态。一般情况下，合同成立即生效（如诺成合同），但特殊合同（如实践合同需交付标的物、附生效条件合同需条件成就）除外。A错误，因附生效条件的合同成立但未生效；C错误，实践合同（如保管合同）成立后需交付标的物才生效；D错误，诺成合同（如买卖合同）成立与生效时间一致。正确答案为B，合同生效必须以合同已成立为前提，未成立的合同不可能生效。96.建设工程合同争议解决的首选方式是（）。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼【答案】：A

解析：本题考察合同争议解决的基本原则。根据《建设工程施工合同（示范文本）》及《民法典》，协商是解决争议的首选方式，双方应优先通过友好协商达成一致，避免矛盾升级。调解（B）、仲裁（C）、诉讼（D）均为协商不成后的后续途径，其中仲裁需以有效仲裁协议为前提，诉讼为法定程序，均非首选。97.根据《招标投标法》及相关规定，下列关于评标委员会组建的说法，正确的是（）

A.评标委员会成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的1/2

B.评标委员会由招标人代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为7人以上单数

C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密

D.与投标人有利害关系的人员可以作为评标委员会成员，以保证评标公正性【答案】：C

解析：本题考察评标委员会组建知识点。选项A错误，根据《招标投标法》，评标委员会中技术、经济专家应不少于成员总数的2/3，而非1/2；选项B错误，评标委员会成员人数应为5人以上单数（而非7人以上），且人数下限为5人；选项C正确，评标委员会成员名单在中标结果确定前保密是法定要求，可防止串标行为；选项D错误，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会成员，否则可能影响评标公正性。98.建设工程合同的生效时间通常为（）。

A.双方当事人签字或盖章时

B.合同备案完成时

C.工程开工通知下达时

D.实际履行主要义务时【答案】：A

解析：本题考察合同生效时间知识点。建设工程合同属于诺成合同，一般自双方当事人签字或者盖章时成立并生效，除非合同另有约定生效条件或法律另有规定。选项B错误，合同备案并非生效的法定条件；选项C错误，工程开工时间与合同生效无直接关联；选项D错误，实际履行主要义务是合同履行行为，不影响合同生效时间。99.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人（）时合同成立。

A.签字或者盖章

B.最后一方签字或者盖章