2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习题库及完整答案详解1套

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习题库及完整答案详解1套1.某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：D2.工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。

A.坚持质量第一

B.坚持质量标准

C.坚持预防为主

D.坚持科学的职业道德规范【答案】：C3.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A4.工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有()性质。

A.最高裁定

B.最终裁定

C.一般裁定

D.行政裁定【答案】：B5.（2019年真题）因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C6.下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.试运转所需的原料费

B.生产职工培训费

C.办公家具购置费

D.生产家具购置费【答案】：B7.（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B8.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。

A.7

B.14

C.1

D.28【答案】：A9.措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。

A.脚手架工程费

B.二次搬运费

C.安全文明施工费

D.夜间施工增加费【答案】：C10.工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。

A.α≤5%，β≤5%

B.α≤5%，β≤10%

C.α≤10%，β≤5%

D.α≤10%，β≤10%【答案】：A11.某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。

A.2160

B.2240

C.2480

D.2519【答案】：C12.建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。

A.各单位工程施工工期

B.进度控制分界点

C.各单位工程施工目标

D.进度控制责任【答案】：B13.某土方工程，计划总工程量为4800m3，预算单价为580元/m3，计划6个月内均衡完成，开工后，实际单价为600元/m3，施工至第3个月底，累计实际完成工程量3000m3，若运用赢得值法分析，则至第3个月底的进度偏差为（）万元。

A.34.8

B.-6

C.6

D.-34.8【答案】：A14.工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()

A.修补处理

B.返工处理

C.补强处理

D.不做处理【答案】：D15.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.投资收益率

C.利息备付率

D.项目投资财务净年值【答案】：B16.与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。

A.可以找出关键线路和关键工作

B.可以明确各项工作的机动时间

C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整

D.直观明了【答案】：D17.在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】：A18.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B19.（2020年真题）某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D20.危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师

B.施工单位技术负责人、总监理工程师

C.施工项目技术负责人、专业监理工程师

D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】：B21.设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满【答案】：A22.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C23.在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。

A.领导力

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】：A24.全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数【答案】：C25.初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A.设计方案的优化选择

B.工程量清单的编制

C.设计预算的审查

D.设计变更的审批【答案】：A26.（）是指各项单位工程验收后、试运行之前，确认建设项目工程是否达到设计文件及标准要求，是否满足城市轨道交通试运行要求的验收。

A.单位工程验收

B.专项验收

C.项目工程验收

D.竣工验收【答案】：C27.关于宪法实施，下列选项错误的是？

A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式

B.制度保障并非宪法实施的方式

C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障

D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障【答案】：D28.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

A.结果

B.战略

C.顾客与市场

D.测量、分析和改进【答案】：D29.（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B30.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B31.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C32.下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A33.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D34.关于最终结清的阐述中，正确的是（）。

A.质量保修期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请

B.发包人收到最终结清支付申请后的7天内予以核实

C.发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，向承包人支付

D.承包人被扣留的质量保证金不足以扣减发包人工程缺陷修复费用的，按争议解决方式处理【答案】：C35.编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费【答案】：A36.在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。

A.勘察规划

B.勘察方案

C.勘察管理文件

D.勘察工作责任制【答案】：B37.下列建设工程进度控制因素中，属于业主提供的是()

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C38.某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.6290

B.5890

C.4700

D.6250【答案】：C39.（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

A.工程质量管理体系

B.ISO质量管理体系

C.工程项目质量控制系统

D.质量目标控制体系【答案】：A40.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C41.实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A42.监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。

A.向施工单位提供有关工期的信息

B.进行环境及施工现场条件的调查和分析

C.审查工程项目建设总进度计划

D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】：B43.用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A44.影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。

A.材料设备因素

B.资金因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】：B45.某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。

A.由发包人确定

B.直接采用该项目综合单价

C.相应调低

D.相应调高【答案】：D46.（2020年真题）商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B47.城市轨道交通工程竣工验收应具备的条件描述不正确的是（）。

A.已通过工程质量监督机构对建设工程质量的核实和全部专项验收

B.项目工程验收的遗留问题全部整改完毕

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告【答案】：A48.某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.90.00

B.167.25

C.240.00

D.244.50【答案】：B49.适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。

A.S曲线比较法

B.香蕉曲线比较法

C.前锋线比较法

D.列表比较法【答案】：C50.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金【答案】：D51.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A52.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D53.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满【答案】：D54.在工程施工质量验收活动中，（）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。

A.质量控制资料

B.竣工验收记录

C.阶段性验收记录

D.各检验批验收记录【答案】：A55.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】：B56.持续改进的核心是提高质量管理体系的（）。

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力【答案】：A57.承包人应在收到发包人指令后的7天内，向发包人提交现场签证报告，发包人应在收到现场签证报告后的（）内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.7天【答案】：B58.分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A59.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B60.某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成600万元的直接经济损失，这一事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：A61.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。

A.索赔

B.暂估价

C.计日工

D.不可抗力【答案】：B62.相比装运港交货，采用目的地交货方式时，卖方需要额外承担的责任是（）。

A.将货物装上买方指定的船只

B.负责办理出口手续

C.负责提供有关装运单据

D.负责租船订舱【答案】：D63.采用设备系数法估算和建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。

A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率

B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率

C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比

D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】：C64.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现了进度偏差，经分析该偏差仅对后续工作有影响而对总工期无影响，则该偏差值应（）。

A.大于总时差，小于自由时差

B.大于总时差，大于自由时差

C.小于总时差，小于自由时差

D.小于总时差，大于自由时差【答案】：D65.监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。

A.质量计划

B.质量文件

C.质量信息

D.质量手册【答案】：B66.（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A67.（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】：C68.某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A69.项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。

A.专业监理工程师

B.项目经理

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表【答案】：C70.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D71.某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C72.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：B73.对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.专业质量检查员【答案】：B74.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更处理

D.质量事故责任【答案】：A75.工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。

A.项目经理

B.技术负责人

C.项目技术负责人

D.测量负责人【答案】：C76.根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】：A77.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B78.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.考察报告【答案】：A79.某分项工程招标工程量清单数量为1000m3,施工中由于设计变更调整为1200m3，该分项工程招标控制价单价为300元/m3，投标报价单价为360元/m3，根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000【答案】：C80.下面关于管线优化设计遵循的原则说法正确的是()。

A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动

B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间

C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量

D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】：A81.组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。

A.流水施工

B.平行施工

C.依次

D.分别施工【答案】：B82.连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15【答案】：D83.在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()

A.监理工作联系单

B.备忘录

C.会议纪要

D.监理工程师通知【答案】：D84.工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。

A.设备安装单位、专业监理工程师

B.设备安装单位、总监理工程师

C.施工单位、专业监理工程师

D.施工单位、总监理工程师【答案】：A85.在下列什么情况下，用人单位不得解除劳动合同？

A.某私企员工赵某因工负伤而丧失劳动能力

B.职工王某因偷窃自行车1辆而被公安机关给予行政处罚

C.职工徐某因与他人同居而怀孕

D.职工陈某被派往境外逾期未归【答案】：A86.我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()

A.直接工程费

B.企业管理费

C.利润

D.税金【答案】：D87.（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。

A.混凝土工

B.木工

C.建筑架子工

D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】：C88.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯

B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚

C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚

D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】：B89.下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：C90.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。

A.2

B.3

C.5

D.15【答案】：C91.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D92.在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。

A.确定质量方针、质量目标

B.加强与顾客的沟通与联络

C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】：A93.2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。

A.企业管理系统和其他信息技术

B.施工管理系统与安全管理系统

C.BIM管理系统与可视化系统

D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】：A94.“组织应当关注和理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望”，体现了质量管理的（）原则。

A.关系管理

B.全员参与

C.改进

D.以顾客为关注焦点【答案】：D95.工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期,但不影响后续工作

B.不影响总工期,但影响后续工作

C.既不影响总工期,也不影响后续工作

D.影响总工期,也影响后续工作【答案】：B96.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D97.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A98.对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A99.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】：D100.建设工程流水施工方式的特点之一是()

A.单位时间内投入的劳动力较少

B.专业工作队能够连续施工

C.能够充分地利用工作面进行施工

D.施工现场的组织管理比较简单【答案】：B101.根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.造成拖延的责任方【答案】：D102.隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由()签字。

A.施工单位质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.质量监督站监督员【答案】：C103.监理工程师应在每月召开的（）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。

A.高级协调会

B.普通协调会

C.管理层协调会

D.操作层协调会【答案】：A104.施工单位签署的工程质量保修书，应（）向建设单位提交

A.在竣工前

B.在竣工后

C.与竣工验收报告同时

D.在工程决算时【答案】：C105.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。

A.专业性质

B.设备类别

C.专业系统

D.设计系统或组别【答案】：D106.（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C107.由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。

A.施工单位技术负责人

B.项目监理机构

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：B108.持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。

A.对组织不断的改进

B.提高有效性和效率

C.确定挑战性的改进目标

D.确定关键、重要过程【答案】：D109.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A110.施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算。司机每台班工资与台班动力费等合计为100元。该台挖掘机的使用费为（）万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01【答案】：D111.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。

A.1.07

B.1.6

C.0.93

D.1.05【答案】：B112.关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。

A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内

B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm

C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中

D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】：D113.监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。

A.大型建设工程实行施工总承包

B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位

C.建设工程存在分包

D.各单位工程已有单位工程施工进度计划【答案】：B114.在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。

A.适用

B.安全

C.耐久

D.合理【答案】：B115.向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。

A.原设计负责人

B.建设单位代表

C.总监理工程师

D.采购方负责人【答案】：C116.设计交底会议的程序和内容不包括（）。

A.设计项目负责人介绍工程概况

B.各专业设计负责人进行专业设计交底

C.工程材料的来源是否有保证

D.设计方会同建设方将会议意见集中并形成会议纪要，经与会各单位负责人讨论确认后，在会上宣读【答案】：C117.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可()处理。

A.返工

B.补强

C.不作

D.延后【答案】：C118.某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C119.建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】：B120.下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。

A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路

B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期

C.关键线路上的工作就是关键工作

D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】：A121.某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>

A.9

B.11

C.14

D.15【答案】：A122.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B123.建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有（）特点。

A.隐蔽性

B.波动性

C.影响多样性

D.影响复杂性【答案】：A124.水泥砂浆抹灰层应处于下列哪种条件下养护？()

A.湿润条件

B.自然干燥条件

C.一定温度条件

D.任意的自然条件【答案】：A125.工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，下列不属于初步设计成果评审应重点审查的内容（）。

A.审核设计项目的完整性，项目是否齐全、有无遗漏项

B.总平面布置、工艺流程、施工进度能否实现

C.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光、通风等要素

D.设计方案是否全面，经济评价是否合理【答案】：A126.（2017年真题）评审工程初步设计成果时，重点评审的是（）。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准【答案】：A127.与横道计划相比，网络计划的主要特点包括()。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】：D128.任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。

A.侧重面

B.选择范围

C.内在界限

D.内在关系【答案】：A129.施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A130.下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.建设工程设计单位配合施工的能力

B.施工单位项目经理部组织能力

C.已完工程项目的实际进度

D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】：D131.施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由()组织验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】：B132.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C133.关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本表现为资金所有者的利息收入

B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数

D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】：D134.某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（）d。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36【答案】：A135.涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度属于环境条件中的()。

A.工程技术环境

B.工程管理环境

C.工程作业环境

D.周边环境【答案】：B136.任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。

A.12小时

B.24小时

C.2天

D.7天【答案】：B137.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A138.（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B139.为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的()和结果进行控制。

A.方案策划

B.组织计划

C.管理状态

D.实施状态【答案】：D140.对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】：A141.某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。

A.-18

B.-5

C.5

D.18【答案】：B142.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A143.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资控制目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A144.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划【答案】：C145.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元＝6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）万元。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D146.根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B147.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.审查承包商提交的进度计划

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.加强索赔管理，公正地处理索赔【答案】：D148.（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】：C149.工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门【答案】：A150.（2022年真题）对于核心边界条件和技术经济参数明确、完整，符合国家法律法规和政府采购政策，且采购中不做更改的PPP项目，适宜采用的采购方式是（）。

A.公开招标

B.竞争性谈判

C.竞争性磋商

D.单一来源采购【答案】：A151.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C152.影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于（)

A.一般工程质量事故

B.较大质量事故

C.重大质量事故

D.特大质量事故【答案】：A153.对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】：B154.总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。

A.施工方案编制人资格是否符合要求

B.施工方案是否有针对性和可操作性

C.施工方案审批人资格是否符合要求

D.工程概况是否全面【答案】：B155.国际上，将BIM模型的深度分为几级？()

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：C156.（）是控制概算定额(指标)的水平。

A.预算定额

B.估算指标

C.计划定额

D.计算定额【答案】：B157.确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位【答案】：C158.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论由参加验收单位共同商定后，由()填写，并对总体质量水平做出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B159.工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（）阶段。

A.工程设计

B.工程施工

C.工程决策

D.工程竣工验收【答案】：B160.造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.特别重大事故【答案】：B161.（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B162.（2021年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析进度偏差对工期的影响

C.确定工期的限制条件

D.比较实际进度与计划进度【答案】：D163.某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A164.某土方工程，招标工程量清单中的工程量为1000m3，承包人投标报价中的综合单价为30元/m3，合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程价款为（）元。

A.42300

B.41250

C.40800

D.37800【答案】：B165.在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.3

B.2

C.4

D.5【答案】：A166.建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。

A.监督工程保修

B.颁发移交证书

C.监理工程师审核

D.监理工程师审批【答案】：B167.在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A168.工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D169.某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B170.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期【答案】：B171.关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】：C172.下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。

A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础

B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础

C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础

D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】：D173.某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不做处理

D.通过后续工序弥补【答案】：C174.按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》，下列监理行为中，不属于既责令限期改正，并处1万以上3万以下的罚款，又对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下罚款的情形是（）。

A.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》参与组织危大工程验收的

B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C.未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建立危大工程安全管理档案的

D.总监理工程师未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》审查危大工程专项施工方案的【答案】：D175.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】：A176.项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B177.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是()。

A.设备及工器具购置费

B.土地使用费

C.铺底流动资金

D.涨价预备费【答案】：C178.在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D179.建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。

A.勘察阶段

B.设计阶段

C.招标阶段

D.施工阶段【答案】：B180.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建