2026年监理工程师之合同管理押题练习试卷及完整答案详解【历年真题】

2026年监理工程师之合同管理押题练习试卷及完整答案详解【历年真题】1.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】：B2.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B3.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】：D4.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】：A5.对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。

A.不需征求承包人意见

B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示

D.经发包人同意后发出变更指示【答案】：D6.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】：B7.关于设计招标的说法，正确的是()

A.招标文件中应有具体的工作量

B.评标时不考虑设计资历

C.评标时应进行投入、产出经济效益的比较

D.开标时应按报价高低排定标价次序【答案】：C8.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】：C9.（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】：C10.大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式【答案】：B11.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】：B12.某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数P

A.1.0

B.1.05

C.1.06

D.1.07【答案】：B13.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010【答案】：B14.与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格【答案】：C15.个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录【答案】：A16.分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】：D17.根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B18.（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书【答案】：A19.不可用于抵押的财产是（）

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具【答案】：C20.关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【答案】：B21.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.开始进行竣工验收日

C.竣工验收合格日

D.签发工程接收证书日【答案】：C22.下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】：B23.（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】：D24.以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】：C25.合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D26.在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】：C27.编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（）。

A.必须与其他地方所公开的信息一致

B.项目名称需要与预审文件封面一致

C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致

D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】：D28.高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是()

A.1.50h

B.2.50h

C.3.75h

D.4.50h【答案】：C29.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】：B30.以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】：A31.根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算【答案】：B32.关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销【答案】：D33.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天【答案】：A34.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D35.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】：B36.下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】：C37.在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A38.在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。

A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

B.（投标人报价-标底）/标底×100%

C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%

D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%【答案】：A39.九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28【答案】：D40.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】：C41.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】：B42.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】：D43.设计施工总承包合同模式下，以下说法不正确的是（）。

A.设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查

B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致

C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件

D.发包人应在审查同意承包人设计文件后7在内，向政府有关部门报送设计文件【答案】：B44.由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期.费用和利润

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.费用，但不包括工期【答案】：B45.虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人【答案】：C46.甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】：B47.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地【答案】：C48.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：B49.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A50.体内缺铁处于红细胞生成缺铁期时表现为（）。

A.游离原卟啉浓度升高

B.血红蛋白浓度下降

C.运铁蛋白浓度升高

D.出现临床症状【答案】：A51.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】：D52.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】：C53.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天【答案】：D54.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D55.关于联合体投标的说法不正确的是（）。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

B.联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标

C.联合体投标的、其投标保证金必须由各成员根据协议分别向招标人提供

D.联合体各成员就中标项目向招标人承担连带责任【答案】：C56.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A57.（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：D58.（2017年真题）建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】：C59.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】：C60.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑设备

B.施工安装

C.知识产权

D.工程设计【答案】：B61.一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。

A.25

B.35

C.67

D.77【答案】：C62.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B63.合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准【答案】：D64.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】：C65.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B66.某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日【答案】：A67.依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】：C68.根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D69.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C70.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B71.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理【答案】：A72.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B73.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A74.由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商【答案】：C75.根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称【答案】：D76.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】：A77.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】：A78.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000【答案】：A79.供货方逾期交货，如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的（）天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。

A.15

B.20

C.21

D.28【答案】：A80.建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】：D81.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】：C82.（2019年真题）关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】：B83.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款【答案】：C84.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】：D85.根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费【答案】：A86.一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐【答案】：D87.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】：C88.采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】：A89.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】：B90.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】：C91.（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D92.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰【答案】：C93.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.简明施工合同

D.预付款保函【答案】：C94.(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】：A95.标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】：D96.关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】：C97.（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B98.关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】：A99.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证【答案】：B100.由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】：C101.关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整【答案】：D102.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】：D103.我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】：A104.（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】：B105.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】：A106.刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。

A.12.1%、35.1%、52.8%

B.13.1%、42.1%、45.8%

C.15.3%、35.1%、49.7%

D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】：A107.下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（）。

A.设计方案不一定最优

B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：D108.（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】：B109.《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12【答案】：D110.下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价【答案】：D111.通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日【答案】：A112.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B113.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】：B114.AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】：A115.在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】：C116.根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】：D117.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12【答案】：C118.根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】：D119.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼【答案】：D120.以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程【答案】：A121.根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿

C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】：C122.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】：D123.对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（）直接确定评标专家。

A.招投标监督机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人【答案】：D124.如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（）。

A.保管方面的特殊要求

B.每个包装箱的重量和尺寸

C.处理意外情况的方法

D.合同设备的数量【答案】：B125.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】：D126.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要【答案】：B127.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。

A.发包人与工程师

B.工程师与承包人

C.发包人与承包人

D.工程师与供货人【答案】：C128.根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。

A.投标人名称

B.投标内容

C.投标文件格式

D.联合体协议书【答案】：B129.建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】：D130.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B131.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】：A132.下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()

A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)

B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板

C.加气混凝土砌块墙

D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】：C133.下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力【答案】：A134.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】：A135.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B136.甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】：D137.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】：C138.下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】：D139.根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标【答案】：C140.数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性【答案】：A141.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】：D142.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商【答案】：B143.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】：A144.某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.维修公司【答案】：A145.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标

B.中标人无正当理由拒绝签订合同

C.投标人没有通过资格预审

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】：C146.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】：C147.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A148.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C149.下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素【答案】：C150.与邀请招标相比，公开招标的特点是()

A.竞争程度低

B.评标工作量小

C.招标时间长

D.费用低【答案】：C151.(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】：B152.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】：D153.设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。

A.承包人建议书

B.合同协议书

C.专用条款

D.通用合同条款【答案】：A154.（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人【答案】：A155.关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人【答案】：A156.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】：A157.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】：B158.依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】：D159.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】：C160.某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。

A.≤10

B.≤5

C.≤3

D.≤1【答案】：B161.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】：C162.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A163.设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天【答案】：A164.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】：B165.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】：D166.关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】：A167.在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】：A168.根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】：B169.设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】：A170.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】：A171.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法【答案】：A172.下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】：D173.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】：C174.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】：D175.关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】：C176.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】：C177.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格

B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格

C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件【答案】：B178.（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C179.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】：D1