2026年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷附完整答案详解（典优）

2026年设备监理师之设备监理合同模拟考试试卷附完整答案详解（典优）1.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】：A2.FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】：C3.某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】：D4.承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师助理

D.项目经理【答案】：B5.设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】：C6.按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】：D7.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】：C8.甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】：C9.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】：B10.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】：A11.业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：C12.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。

A.执行

B.撤销

C.中止执行

D.不予执行【答案】：C13.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】：A14.FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：B15.甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】：B16.代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】：B17.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】：B18.凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保【答案】：B19.在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定【答案】：D20.无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】：D21.根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】：A22.甲方向乙方购买10台设备，双方在买卖合同中没有约定履行顺序。乙向甲供应了5台设备，却要求甲支付全部货款。甲依法有权行使的权利是()。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.合同撤销权【答案】：A23.如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.政府主管部门【答案】：B24.世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】：D25.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天【答案】：D26.某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：D27.对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】：B28.产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括()。

A.民事责任

B.行政责任

C.经济责任

D.刑事责任【答案】：C29.国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】：D30.根据《合同法》规定，甲方违约，乙方采取适当措施减少了损失，为此多支出了合理费用，该费用应当由()承担。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例【答案】：B31.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】：B32.根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】：C33.在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】：B34.按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】：D35.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】：A36.根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】：A37.根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】：A38.下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。

A.投标保证金不得超过投标总价的2%

B.招标人不得挪用投标保证金

C.投标保证金不得以支票形式提交

D.投标保证金有效期应超出投标有效期15天【答案】：B39.根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物【答案】：C40.在()后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。

A.收到开工通知

B.收到中标通知

C.进驻现场

D.提供设计文件【答案】：A41.如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用【答案】：B42.根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。

A.外商投资工业项目

B.涉及国家安全工程

C.关系社会公共利益的大型基础设施

D.抢险救灾工程【答案】：C43.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】：C44.下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是()。

A.如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费

B.误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额

C.支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务

D.误期损害赔偿费按日计算【答案】：C45.《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存【答案】：D46.我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】：D47.根据《安全生产法》，除从事矿山开采、建筑施工和危险品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过()人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】：D48.根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】：A49.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：C50.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】：C51.如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】：D52.甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】：A53.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】：C54.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】：C55.被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止【答案】：B56.对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】：C57.在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】：C58.根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】：C59.跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测【答案】：B60.一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】：D61.承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】：B62.《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】：C63.与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】：D64.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格【答案】：B65.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：B66.《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】：B67.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】：C68.单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验【答案】：A69.FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】：C70.设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划【答案】：B71.生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】：D72.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。

A.工程师

B.工程师助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】：C73.根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】：C74.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：B75.甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准【答案】：B76.对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】：A77.FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C78.合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】：A79.有关组织或机构编制的合同条件范本，一般分为通用条件和专用条件，其中专用合同条件构成是()。

A.履约保证和合同格式

B.合同格式和合同数据

C.合同格式和对拟招标合同的特殊条款规定

D.合同数据和对拟招标合同的特殊条款规定【答案】：D80.根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】：B81.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】：C82.在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】：C83.《安全生产法》确定的安全生产管理方针是()。

A.行业管理、企业负责

B.安全为了生产、生产必须安全

C.安全第一、人人有责

D.安全第一、预防为主【答案】：D84.根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】：C85.建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】：C86.乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】：B87.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.合同约定的全部设计费【答案】：C88.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】：A89.下列单位可以作保证人的是()。

A.教育部直属高校

B.医科大学附属医院

C.社会团体

D.企业法人的子公司【答案】：D90.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】：C91.在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局【答案】：B92.甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】：A93.FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】：C94.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】：C95.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：B96.设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】：A97.承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】：A98.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】：C99.按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】：C100.某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5【答案】：D101.下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】：A102.根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时【答案】：B103.与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】：D104.根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】：A105.甲、乙双方在合同中既约定违约金，又约定定金，乙违约时，()。

A.违约金与定金可以同时并用

B.甲方可以选择适用违约金或者定金

C.乙方可以选择适用违约金或者定金

D.双方应当协商适用违约金或定金【答案】：B106.恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。

A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】：C107.下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】：C108.在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】：C109.根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】：C110.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同【答案】：C111.甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】：A112.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】：D113.工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C114.按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】：C115.FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D116.承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是()。

A.即时处分权

B.使用权

C.留置权

D.收益权【答案】：C117.甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】：D118.某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】：A119.在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。

A.支付定金

B.支付价款

C.交付设备所有权凭证

D.交付设备【答案】：D120.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】：C121.下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】：C122.如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】：A123.当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】：D124.2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】：A125.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】：D126.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】：A127.公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】：D128.甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】：B129.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】：C130.根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】：D131.承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】：B132.承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时【答案】：B133.某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】：C134.按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】：B135.FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】：B136.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】：A137.承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】：D138.根据《民法通则》，诉讼时效期间届满之后，权利人丧失()。

A.实体民事权利

B.胜诉权

C.起诉权

D.抗辩权【答案】：B139.承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表【答案】：B140.根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过【答案】：A141.如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B142.下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。

A.出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务

B.出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务

C.出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务

D.出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金【答案】：B143.设备工程安装合同中的性能验收()。

A.由采购方负责，供货方参加

B.由供货方负责，采购方参加

C.由采购方会同监理人员一并参加

D.由供货方会同监理人员一并参加【答案】：A144.根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】：C145.与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘【答案】：A146.在承包商负责照管期间，由于业主风险中所列的风险以外的原因，致使工程发生任何损失，由()承担修正该项损失的费用。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.保险公司【答案】：B147.下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】：C148.生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】：A149.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】：C150.工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】：C151.李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日【答案】：C152.在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】：A153.根据《合同法》，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为()年。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】：A154.某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B155.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】：A156.下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】：A157.根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】：C158.一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商【答案】：A159.招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】：A160.若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】：B161.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】：C162.如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】：A163.合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】：B164.某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】：A165.在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】：B166.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：C167.下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】：C168.根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】：A169.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】：B170.下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】：D171.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】：D172.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】：B173.某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】：C174.2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。

A.赠与合同无效

B.赠与合同可撤销

C.赠与合同效力待定

D.赠与合同有效【答案】：D175.设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】：D176.某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】：B177.下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】：A178.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】：B179.资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司【答案】：C180.根据《安全生产法》，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须与主体工程()。

A.同时开工、同时竣工

B.同时设计、同时开工、同时竣工

C