2026年监理工程师之土木建筑目标控制练习试题及完整答案详解（名校卷）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制练习试题及完整答案详解（名校卷）1.某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。

A.39.44

B.50.96

C.52.40

D.51.44【答案】：D2.下列有关变异系数的描述，正确的是（）。

A.变异系数是用标准差除以极差得到的相对数

B.变异系数越小，说明分布集中程度高

C.变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好

D.变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较【答案】：B3.总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。

A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工

B.采用未经审查认可的代用材料

C.施工中出现质量缺陷的异常情况

D.承包单位未经许可擅自施工【答案】：D4.在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（）。

A.偶有偏差不足为怪

B.将实际进度调整到计划进度

C.废除计划进度

D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题【答案】：D5.根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。

A.监理单位法定负责人

B.监理范围技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师【答案】：B6.项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C7.下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。

A.任意拆除承重结构部件

B.技术交底不清，违章作业

C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒

D.疏于检查.验收【答案】：A8.在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。

A.分析产生偏差的原因

B.采取措施调整进度计划

C.实施调整后的进度计划

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】：B9.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B10.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工程长【答案】：B11.关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？

A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头

B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容

C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证

D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日【答案】：B12.下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。

A.简单随机抽样检验法

B.分层随机抽样检验法

C.系统随机抽样检验法

D.多阶段抽样检验法【答案】：A13.在分项工程质量验收记录表中，施工单位的检查结果应由（）签字。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位项目负责人

C.施工单位项目专业技术负责人

D.专业监理工程师【答案】：C14.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A15.水泥混凝土楼梯踏步面层宽度和高度，应符合设计要求，楼梯段相邻踏步高度差不大于()mm，每踏步两端宽度差不应大于()mm。

A.5，5

B.6，6

C.8，8

D.10，10【答案】：D16.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.整改通知书

D.责令停工、立即整改【答案】：A17.工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。

A.压缩关键工作的持续时间

B.改变关键工作的开始时间

C.压缩非关键工作的持续时间

D.改变非关键工作的开始时间【答案】：A18.流水作业是施工现场控制施工进度的一种经济效益很好的方法。相比之下在施工现场应用最普遍的流水形式是（）。

A.非节奏流水

B.固定节拍流水

C.加快成倍节拍流水

D.一般成倍节拍流水【答案】：A19.采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（）。

A.实物工程量变化

B.工程单价变化

C.工期延误

D.工程范围变更【答案】：D20.采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。

A.招标人

B.投标人

C.评标委员会

D.项目业主【答案】：A21.（2020年真题）工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：B22.工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是()。

A.工程质量监督机构

B.国家建设行政主管部门

C.省级建设行政主管部门

D.市、县级建设行政主管部门【答案】：C23.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B24.采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B25.下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动安全卫生评价费【答案】：B26.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A27.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】：B28.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D29.建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C30.住房部《建筑工程设计信息模型交付标准》中规定，模型精度不低于()时，项目应进行碰撞检测。

A.LOD100

B.LOD200

C.LOD300

D.LOD400【答案】：C31.下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()

A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费

B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资

C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费

D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】：B32.以下属于BIM模型交付标准的是()。

A.IFC

B.IDM

C.IF

D.IPD【答案】：A33.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C34.（2018年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603【答案】：D35.由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。

A.不能索赔工期、成本、利润

B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润

C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润

D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】：A36.工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C37.建设工程质量检测业务，由（）委托具有相应资质的检测机构进行检测。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.建设单位【答案】：D38.两栋多层建筑物之间在第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30㎡，则两层走廊的建筑面积应为：()

A.30㎡

B.45㎡

C.60㎡

D.75㎡【答案】：B39.当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。

A.尽快做出延长工期的临时决定

B.及时向政府有关部门报告

C.要求承包单位提出工程延期意向申请

D.重新审核施工合同条件【答案】：A40.建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式【答案】：B41.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.考察报告【答案】：A42.某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。

A.3

B.4

C.10

D.11【答案】：C43.下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。

A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作

B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期

C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作

D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】：C44.监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（）。

A.监理大纲

B.程序文件

C.作业文件

D.质量手册【答案】：D45.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】：A46.下列参数中属于流水施工时间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水步距

D.施工过程【答案】：C47.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.甲行为应以收买被拐卖的妇女罪与拐卖妇女罪实行并罚

B.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但由于二个行为具有牵连关系，对甲仅以拐卖妇女罪论处

C.甲虽然实施了收买与拐卖二个行为，但根据《刑法》的特别规定，对甲仅以拐卖妇女罪论处

D.由于收买与拐卖行为侵犯的客体相同，而且拐卖妇女罪的法定刑较重，对甲行为仅以拐卖妇女罪论处，也能做到罪刑相适应【答案】：C48.在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。

A.先行工作

B.先做工作

C.后续工作

D.后做工作【答案】：C49.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A50.（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】：D51.下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。

A.审核承包人编制的施工组织设计

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.审核竣工结算

D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】：D52.法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。

A.一般裁定

B.权威裁定

C.最终裁定

D.最高裁定【答案】：C53.针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。

A.整体项目的

B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用

C.施工阶段的B.IM技术应用

D.整体项目的成本和造价【答案】：A54.（2021年真题）某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】：C55.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】：A56.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A57.在确定规划设计条件时其中有一程序是（）。

A.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规则设计条件

B.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向业主和监理工程师申请确定拟建项目的规划设计条件

C.由建设单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件

D.由施工单位持建设项目的批文和确定的建设用地通知书，向城市规划管理部门申请确定拟建项目的规划设计条件【答案】：C58.规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位【答案】：C59.建设工程施工进度控制目标体系中，按施工阶段分解，划定()。

A.各单位工程施工工期

B.进度控制分界点

C.各单位工程施工目标

D.进度控制责任【答案】：B60.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从工程实体中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】：B61.门窗工程中，安装门窗前应对门窗洞口检查的项目是：()

A.位置

B.尺寸

C.数量

D.类型【答案】：B62.某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B63.某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】：A64.在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A65.（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。

A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件

B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述

C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件

D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】：D66.关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】：B67.某工程施工至2013年12月底，经分析，已完成工作预算投资为100万元；已完成工作实际投资为1.15万元；计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为()

A.超前l5万元

B.延误15万元

C.超前10万元

D.延误10万元【答案】：D68.关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任

B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿

C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错

D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】：A69.在施工期间发生合同价款调增事项，承包人应在该事项发生后的（）天内，向（）提交合同价款调增报告及相关资料，否则视为承包人对该事项不存在调整价款要求。

A.7，发包人

B.14，监理人

C.14，发包人

D.28，监理人【答案】：C70.工程质量检验机构出具的检验报告需经建设单位或工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B71.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C72.环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。

A.通风照明条件

B.工程地质

C.施工环境作业面大小

D.临近的地下管线【答案】：B73.当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】：A74.（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】：C75.在建设工程施工阶段，（）是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】：C76.下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（）。

A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害

B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理

C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任

D.我国工程建设实行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】：A77.（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：B78.施工阶段监理工程师进行投资控制的技术措施之一是()

A.明确投资控制人员的责任

B.确定工程变更的价款

C.审核施工方案

D.做好施工记录【答案】：C79.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。

A.已完成工作实际投资75000元

B.费用绩效指数为0.76

C.进度绩效指数0.93

D.投资偏差为－3000元【答案】：D80.采用造价信息进行价格调整时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由（）审批。

A.承包人

B.发包人

C.监理机构

D.价格监管机构【答案】：B81.（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A82.进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。

A.此项工作是否位于关键线路上

B.此项工作的进度偏差与质量的关系

C.此项工作的进度偏差是否大于总时差

D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】：B83.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D84.关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。

A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定

B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准

C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定【答案】：A85.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算数平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算数平均数和中位数

D.中位数和标准偏差【答案】：C86.纵向钢筋加工不包括（）。

A.钢筋绑扎

B.钢筋调直

C.钢筋除锈

D.钢筋剪切与弯曲【答案】：A87.（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。

A.向承包单位提出整改通知书

B.向建设单位提出指令单

C.向承包单位提出工程暂停令

D.向建设单位提出建议书【答案】：A88.在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A89.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D90.监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。

A.决定物资供应分包方式及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】：C91.根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A92.确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D93.由总包单位或设备安装单位采购的设备，（）应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。

A.施工单位技术负责人

B.项目监理机构

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：B94.关于联合试运转费的说法，正确的是（）。

A.联合试运转费包括单机的调试费

B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用

C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出

D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】：C95.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A96.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】：D97.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A98.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C99.能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.跟踪监控【答案】：A100.生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.流动资金

D.建设期利息【答案】：C101.建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。

A.标准预算审查法

B.筛选审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法【答案】：B102.在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。

A.7天内、7天内

B.7天内、14天内

C.14天内、28天内

D.28天内、56天内【答案】：B103.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B104.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()

A.分析法

B.量测法

C.试验法

D.目测法【答案】：D105.在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于（）的主要方式。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.实际进度数据的加工处理

C.实际进度数据的统计分析

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：A106.某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B107.在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门【答案】：A108.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】：C109.不符合玻璃幕墙安装规定的是：()

A.玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求

B.玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接

C.所有幕墙玻璃不得进行边缘处理

D.明框玻璃幕墙的玻璃与构件不得直接接触【答案】：C110.在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。

A.主控

B.一般

C.观感

D.基本【答案】：B111.总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。

A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价

B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款

C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价

D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算【答案】：D112.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划【答案】：A113.（2021年真题）项目监理机构应在（）后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收【答案】：C114.地面应铺设在均匀密实的基土上。填土的施工可采用机械或人工方法压(夯)实，下列说法正确的是()。

A.压实系数必须由设计指定

B.压实系数按规定执行

C.压实系数不得少于0.95

D.设计无要求时，压实系数不小于0.9【答案】：D115.编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()

A.30cm

B.40cm

C.45cm

D.50cm【答案】：A116.利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度拖后的时间

B.实际进度超前的时间

C.拖欠的任务量

D.超额完成的任务量【答案】：A117.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B118.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D119.下列关于内部审核的说法，错误的是（）。

A.由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价

B.认证前，一般需进行2~3次

C.可验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行

D.其目的之一是在外部审核前做好准备【答案】：A120.在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】：D121.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告【答案】：D122.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资和建设期利息

B.建设投资.建设期利息和流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资【答案】：B123.下列费用中，属于建筑安装工程费中措施项目费的是（）。

A.计日工

B.暂列金额

C.工程定位复测费

D.规费【答案】：C124.以下()是BIM的全称的正确描述。

A.BuildingInformationModel

B.BuildingInformationModeling

C.BuildingInformationManagement

D.BuildingInformationManager【答案】：B125.施工过程中，检验批的验收应由()组织。

A.项目技术负责人

B.建设单位现场代表

C.项目经理

D.专业监理工工程师【答案】：D126.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C127.工程施工前，检验批的划分方案应由（）审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C128.政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.内控主体

D.监控主体【答案】：D129.建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。

A.动态控制设计进度

B.调节计划进度与实际进度的改变

C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益

D.加强与业主.监理单位.科研单位与承包商的协作与配合【答案】：C130.建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（）。

A.一般为1年，最长不超过2年

B.一般为2年，最长不超过5年

C.一般为2年，最长不超过10年

D.设计的合理使用年限【答案】：A131.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A132.某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B133.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C134.下列标准中，属于由国家或部门统一制定，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件是（）。

A.混凝土结构工程施工质量验收规范

B.电焊操作规程

C.混凝土施工操作规程

D.砌体操作规程【答案】：A135.实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。

A.总体

B.个体

C.样本

D.子样【答案】：B136.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。

A.生产单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.使用单位【答案】：A137.当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C138.（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为零

C.总时差为零

D.时间间隔最小【答案】：C139.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：C140.已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，

A.486.44

B.503.54

C.503.81

D.505.90【答案】：D141.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B142.（2021年真题）某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B143.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B144.估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。

A.建筑安装工程费

B.勘察设计费

C.基本预备费

D.工程保险费【答案】：C145.下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】：A146.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A147.实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。

A.工程竣工验收

B.承包单位进行自检

C.工序产品质量评定

D.施工过程作业活动【答案】：C148.对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：B149.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D150.城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相关专项验收【答案】：A151.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A152.在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】：A153.某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。

A.5

B.7

C.9

D.11【答案】：B154.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B155.质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书【答案】：D156.关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本表现为资金所有者的利息收入

B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数

D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】：D157.涉及结构的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取防范措施，由（）提出保修方案。

A.建设单位

B.原设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B158.（）主要用于对标准设备的采购。

A.市场采购

B.向生产厂家订货

C.招标采购

D.赊购【答案】：A159.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经（）审查同意。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】：B160.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C161.下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.月度进度计划【答案】：D162.组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是（）。

A.平行施工

B.流水施工

C.依次施工

D.垂直施工【答案】：A163.经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。

A.监理总结报告

B.质量评估报告

C.监理验收报告

D.质量检验报告【答案】：B164.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D165.工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期,但不影响后续工作

B.不影响总工期,但影响后续工作

C.既不影响总工期,也不影响后续工作

D.影响总工期,也影响后续工作【答案】：B166.工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。

A.勘察单位

B.建设单位

C.设计单位

D.政府监督部门【答案】：B167.监理工程师物资供应进度控制的主要工作内容不包括（）。

A.组织物资供应招标工作

B.编制、审核和控制物资供应计划

C.协助工程业主进行物资供应决策

D.办理物资运输事宜【答案】：D168.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A169.某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5【答案】：B170.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C171.（2017年真题）计算索赔费用最常用的方法是（）。

A.总费用法

B.实际费用法

C.修正的总费用法

D.单价法【答案】：B172.下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。

A.分析实际进度偏差对总工期的影响

B.整理实际进度数据

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.采集实际进度数据【答案】：A173.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.开工报审表【答案】：D174.建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】：B175.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D176.在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。

A.实行包干奖励

B.改进施工工艺和施工技术

C.实施强有力的调度

D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】：D177.《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】：A178.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】：C179.影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于（）。

A.业主因素

B.勘察设计因素

C.施工技术因素

D.社会环境因素【答案】：D180.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作

C.工程网络计划中关键工作的