2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库附完整答案详解【考点梳理】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试题库附完整答案详解【考点梳理】1.室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程【答案】：A2.下列关于IFC标准介绍正确的是()。

A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准

B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础

C.IFC标准是我国自定义标准

D.IFC标准是一种计算机语言

E.IFC标准是一种数据格式【答案】：A3.分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位【答案】：B4.按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。

A.工伤保险费

B.养老保险费

C.劳动保护费

D.流动施工津贴【答案】：C5.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。

A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格

C.所含检验批的质量应验收合格

D.观感质量应符合相应要求【答案】：C6.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D7.（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D8.某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699

A.1510万元和3.67年

B.1510万元和2.67年

C.645万元和2.67年

D.645万元和3.67年【答案】：D9.在建设工程进度计划执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先（）。

A.确定可调整进度的范围

B.确定可利用的资源数量

C.分析所采取措施的成本

D.分析比较各种措施的优劣【答案】：A10.下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。

A.总体也称母体，是所研究对象的全体

B.个体并非是组成总体的最基本元素

C.总体中含有个体的数目通常用N表示

D.总体分为有限总体和无限总体【答案】：B11.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（）。

A.3％

B.5％

C.8％

D.10％【答案】：B12.对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是()

A.不改变结构的外形尺寸

B.不造成永久性缺陷

C.不影响主要功能和正常使用寿命

D.不影响安全和主要使用功能【答案】：D13.质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.分层随机抽样

C.等距抽样

D.多阶段抽样【答案】：B14.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B15.（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.建设工程监理规划

D.建设工程监理大纲【答案】：C16.监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。

A.承包单位自检

B.平行检验

C.承包单位互检

D.交叉检验【答案】：B17.施工过程中见证取样的试验室应是()。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室【答案】：D18.如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。

A.直接费和间接费均增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费均减少

D.直接费减少，间接费增加【答案】：B19.当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。

A.将顺序进行的工作改为搭接进行

B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间

C.提高某些工作的劳动效率

D.增加施工机械来缩短某些工作的持续时间【答案】：A20.关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂

B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚

C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪

D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂【答案】：B21.建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。

A.适用性

B.耐久性

C.功能性

D.可靠性【答案】：A22.工作自由时差是指（）。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】：A23.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C24.在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。

A.投资收益率

B.借款偿还期

C.财务净现值

D.财务内部收益率【答案】：A25.物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。

A.申请量和采购量

B.采购量和库存量

C.库存量和供应量

D.供应量和申请量【答案】：A26.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.企业法人

D.监理员【答案】：A27.对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。

A.调整型抽样方案

B.计数型抽样方案

C.二次抽样方案

D.多次抽样方案【答案】：C28.（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。

A.总需求计划

B.一次性需求计划

C.前期需求计划

D.各计划期需求计划【答案】：B29.在建设工程施工阶段，按承包单位分解建设工程施工进度总目标是指（）。

A.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

B.确定各单位工程的开工及交工动用日期

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度、季度、月（旬）工程量及形象进度【答案】：A30.在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()

A.抗碱性封闭底漆

B.界面剂

C.建筑胶水

D.浅色涂料【答案】：A31.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是()万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6586【答案】：D32.在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A33.关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】：B34.（2018年真题）为确保建设工程进度控制目标的实现，项目监理机构可采取的技术措施是（）。

A.建立工程进度信息沟通网络

B.审查承包商提交的进度计划

C.及时办理工程进度款支付手续

D.建立实际进度检查分析制度【答案】：B35.钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？

A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕

B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉

C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准

D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】：A36.下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。

A.模板工程

B.建筑电气

C.钢筋工程

D.混凝土工程【答案】：B37.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013），下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。

A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜

B.处理施工单位提出的工程变更费用

C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审

D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】：B38.下列可行性研究内容中属于建设方案研究与比选的是（）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模【答案】：D39.（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期，但不影响后续工作

B.不影响总工期，但影响后续工作

C.既不影响总工期，也不影响后续工作

D.影响总工期，也影响后续工作【答案】：B40.某项目施工过程中，由于施工不当发生质量事故，造成25人死亡，80人重伤，直接经济损失高达8000万元。根据建质[2010]111号文的规定，此次事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.严重事故【答案】：B41.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A42.网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差，则说明该工作（）。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响【答案】：B43.进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。

A.7.327

B.7.527

C.44.697

D.45.731【答案】：C44.（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.发包单位【答案】：A45.下列有关变异系数的描述，正确的是（）。

A.变异系数是用标准差除以极差得到的相对数

B.变异系数越小，说明分布集中程度高

C.变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好

D.变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较【答案】：B46.按建设工程特点的不同，定额可分为()等。

A.行业定额和企业定额

B.人工消耗定额和材料消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.预算定额和概算定额【答案】：C47.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A48.下列选项中，属于其他直接费定额的是()

A.企业管理费定额

B.夜间施工增加费定额

C.机械消耗定额

D.建设单位管理费定额【答案】：B49.某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节秦流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D50.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C51.（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理【答案】：B52.（2017年真题）在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。

A.确定可调整进度的范围

B.进行调整措施的技术经济分析

C.进行调整方案的比选论证

D.分析进度偏差产生的原因【答案】：A53.（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C54.根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%【答案】：D55.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资和建设期利息

B.建设投资.建设期利息和流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资【答案】：B56.根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县

B.工程所在地县

C.建设单位所在地市

D.工程所在地市【答案】：B57.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B58.根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）

A.多次抽样

B.计数抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：D59.某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B60.下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。

A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路

B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期

C.关键线路上的工作就是关键工作

D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】：A61.单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门【答案】：B62.对某些有严重质量缺陷的项目，可采用（）的质量事故处理方案的辅助决策方法，以便确定缺陷的严重程度。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：A63.桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】：B64.在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施【答案】：A65.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A66.李某申请公开自己的社保信息，社保局拒绝公开，李某遂提起了诉讼，关于本案，下列哪些说法是正确的？

A.本案可以适用简易程序

B.本案应有审判员和陪审员组成合议庭进行审理

C.社保局须对拒绝公开的根据以及履行法定告知和说明理由义务的情况举证

D.法院应在立案之日起45日内审结，有特殊情况需延长的经批准可以延长【答案】：A67.根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】：B68.（）表明流水施工的速度和节奏性。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.施工过程【答案】：A69.在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。

A.《质量管理体系基础和术语》

B.《质量管理体系要求》

C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》

D.《管理体系审核指南》【答案】：A70.项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】：D71.试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。

A.建设单位

B.政府主管部门

C.法定计量部门

D.监理单位【答案】：C72.采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（）。

A.实行强有力的调度

B.改善外部配合条件

C.增加每天的工作班次

D.采用更先进的施工机械【答案】：D73.昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有

A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪

B.吴某的行为构成故意伤害罪

C.吴某的行为构成强奸罪

D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】：B74.某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（）。

A.奖金

B.津贴补贴

C.特殊情况下支付的工资

D.缴纳的保险费【答案】：C75.下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。

A.审核监理单位的管理体系文件

B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况

C.为策划第二阶段审核提供关注点

D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】：D76.根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由（）负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】：D77.施工方案程序性审查应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性

B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求

D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】：C78.（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A79.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：B80.采用估算工程量单价合同时，最后的工程结算总价是按（）计算确定的。

A.发包人提供的估计工程量及承包人所填报的单价

B.发包人提供的估计工程量及承包人实际发生的单价

C.实际完成的工程量及承包人所填报的单价

D.实际完成的工程量及承包人实际发生的单价【答案】：C81.工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。

A.正确确定事故性质、处理范围

B.安全可靠、不留隐患

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术上可行、经济上合理【答案】：A82.当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量【答案】：D83.监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.提出物资供应分包方式

C.确定物资供应单位

D.签订物资供应合同【答案】：B84.（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施【答案】：C85.（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】：C86.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B87.（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表【答案】：B88.工程开工前，应由（）组织召开工程设计技术交底会议。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C89.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.丙行为是刑讯逼供的结果加重犯

B.对丙行为应以故意伤害罪从重处罚

C.对丙行为应以刑讯逼供罪与过失致人重伤罪实行并罚

D.对丙行为应以刑讯逼供罪和故意伤害罪实行并罚【答案】：B90.某新建学校项目由教学楼、行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程【答案】：C91.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A92.（）搭接关系是指紧前工作i结束到紧后工作j开始的时间间隔。

A.结束—开始（FTS）

B.开始—开始（STS）

C.结束—结束（FTF）

D.开始—结束（STF）【答案】：A93.某分部工程有4个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为4天、3天、2天；3天、2天、2天；4天、2天、5天和3天、2天、4天。则流水施工工期为（）天。

A.19

B.21

C.22

D.25【答案】：C94.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D95.编制物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.确定物资的来源

C.有足够的资金

D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间【答案】：A96.施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】：C97.下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案【答案】：D98.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构【答案】：A99.以下属于BIM模型交付标准的是()。

A.IFC

B.IDM

C.IF

D.IPD【答案】：A100.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

A.3日

B.5日

C.15日

D.30日【答案】：C101.某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。

A.4

B.5

C.6

D.7【答案】：B102.建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。

A.人工计时工资

B.定额人工费

C.人工计件工资

D.企业管理费【答案】：B103.某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。

A.24

B.26

C.27

D.29【答案】：B104.在编制招标控制价时，涉及到计日工中的施工机械台班单价，应按（）计算。

A.工程造价管理机构公布的单价

B.清单中列出的单价

C.市场调查确定的单价

D.暂估单价【答案】：A105.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：D106.施工进度计划实施中常用的检查方式是()。

A.不定期的现场实地检查和监督

B.召开施工单位负责人参加的现场会议

C.定期收集施工绩效报表资料

D.邀请建设单位管理人员面对面交流【答案】：B107.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A108.分项工程质量验收时，（）对施工单位所报资料逐项进行审查，符合要求后签认分项工程报审表、报验表及质量验收记录。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位【答案】：B109.在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量【答案】：B110.某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润【答案】：B111.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A112.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工

A.预算单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.扩大单价法【答案】：D113.根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进虔计划

C.工程项目总进虔计划

D.工程项目年虔进虔计划【答案】：C114.甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】：A115.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A116.在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。

A.设计计算允许误差

B.材料规格品种使用错误

C.施工方法不当

D.机械设备出现故障【答案】：A117.某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】：B118.（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A119.某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。

A.243.33

B.245.00

C.252.50

D.253.06【答案】：D120.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C121.下列各项中，属于违背基本建设程序导致工程质量缺陷的有（）。

A.无证设计

B.越级设计

C.擅自修改设计

D.不经竣工验收就交付使用【答案】：D122.某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A123.（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】：D124.工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。

A.≤5%，≤5%

B.≤5%，≤10%

C.≤10%，≤5%

D.≤10%，≤10%【答案】：C125.根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，如果拟采用的新技术、新工艺，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：C126.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A127.（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。

A.编制保修实施细则

B.保修责任界定

C.审查保修实施方案

D.编制保修资料【答案】：B128.工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果【答案】：D129.工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。

A.静态控制原理

B.动态控制原理

C.事前控制原理

D.事后控制原理【答案】：B130.（）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

A.人员素质

B.工程材料

C.机械设备

D.建造方法【答案】：B131.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。

A.1.07

B.1.6

C.0.93

D.1.05【答案】：B132.关于净现值指标的说法，正确的是（）。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果【答案】：A133.开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。

A.制定工作计划

B.收集整理资料

C.提案编写

D.成果评价【答案】：B134.采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。

A.起点节点

B.中间节点

C.重点节点

D.终点节点【答案】：A135.下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()

A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率

B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小

D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值【答案】：C136.建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划【答案】：C137.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（）组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A138.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C139.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D140.（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B141.（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.程序文件

B.质量计划

C.作业指导书

D.质量记录【答案】：A142.专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.测量设备检定证书

C.施工平面控制网的测量成果及控制桩的保护措施

D.施工单位的测量依据【答案】：D143.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B144.在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】：B145.关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B146.监理单位受业主委托控制物资供应进度的工作内容是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.确定物资供应分包方式及分包合同清单

C.审核物资供应计划

D.办理物资运输及进出口许可证【答案】：C147.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】：C148.下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。

A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础

B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础

C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础

D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】：D149.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B150.关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。

A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出

B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用

C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人

D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】：B151.普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。

A.200mm×200mm×200mm

B.160mm×160mm×160mm

C.120mm×120mm×120mm

D.150mm×150mm×150mm【答案】：D152.根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】：A153.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A154.从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是（）。

A.开始和结束时较多，中间阶段较少

B.开始和结束时较少，中间阶段较多

C.开始时较多，结束时较少

D.开始时较少，结束时较多【答案】：B155.与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。

A.形象、直观、易于编制

B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确

C.不能明确工程进度控制中的工作重点

D.可以明确各项工作的机动时间【答案】：D156.在工程质量事故处理的依据中，施工单位需提供质量事故调查报告，在调查报告中首先（）。

A.就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明

B.提出质量事故处理方案

C.准确估计伤亡人数和直接经济损失

D.分析产生事故的原因【答案】：A157.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B158.关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准

C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】：B159.某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.258.96【答案】：D160.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A161.某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C162.在建筑工程施工验收统一标准的规范体系中，作为支持性标准的施工工艺操作规程属于()标准。

A.企业

B.行业

C.部门

D.国家【答案】：A163.《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为()。

A.全费用综合单价

B.不完全费用综合单价

C.工料综合单价

D.实物量综合单价【答案】：B164.为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检【答案】：B165.某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.6290

B.5890

C.4700

D.6250【答案】：C166.企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。

A.项目名称

B.项目特征

C.项目划分

D.项目编码【答案】：C167.下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()

A.直接费会随着工期的缩短而增加

B.直接费率会随着工期的增加而减少

C.间接费会随着工期的缩短而增加

D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】：A168.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A169.在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】：B170.在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.流水强度

B.施工过程

C.施工段

D.流水节拍【答案】：C171.工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”属（）的质量范畴。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.与环境的协调性【答案】：C172.监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.质量监督机构【答案】：B173.施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。符合要求的，由（）签认。

A.施工单位技术负责人，专业监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.施工单位项目技术负责人，专业监理工程师

D.施工单位项目技术负责人，总监理工程师【答案】：B174.在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()

A.采用更先进的施工方法

B.增加每天的施工时间

C.实施强有力的施工调度

D.增加施工作业面【答案】：A175.某工程由4个施工过程组成，分为四个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过49天，则流水节拍的最大值为（）天。

A.5

B.6

C.7

D.8【答案】：C176.质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.监理机构

B.建设单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】：A177.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C178.民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】：A179.在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（）。

A.强制确定法

B.头脑风暴法

C.哥顿法

D.德尔菲法【答案】：D180.在建设工程管理中，（）是建设工程管理的主导者和责任人。

A.政府部门

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B181.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。

A.以预防为