2026年零售评估节能改造合同

2026年零售评估节能改造合同一、合同标的委托方（以下简称“甲方”）委托服务方（以下简称“乙方”）对其零售场所进行节能评估及改造，具体改造内容如下：1.对甲方零售场所的照明系统进行节能改造，包括更换LED灯具、安装智能控制系统等。2.对甲方零售场所的空调系统进行节能改造，包括更换高效节能空调、优化空调运行策略等。3.对甲方零售场所的通风系统进行节能改造，包括安装节能风机、优化通风策略等。4.对甲方零售场所的制冷系统进行节能改造，包括更换高效节能压缩机、优化制冷运行策略等。二、合同价款1.本合同总价款为人民币元整（大写：元整）。2.付款方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；项目验收合格后，甲方支付合同总价款的%作为进度款；项目竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%作为尾款。三、合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日起日内终止。2.乙方应在合同期限内完成项目改造工作，并确保项目质量符合国家相关标准和要求。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方应按照合同约定支付合同价款。2.甲方应配合乙方进行项目改造工作，包括提供必要的场地、设备、资料等。3.甲方应按照乙方要求提供相关技术参数和设计要求。4.甲方应按照合同约定对项目进行验收，并在验收合格后支付尾款。（二）乙方权利义务1.乙方应按照合同约定进行项目改造工作，确保项目质量符合国家相关标准和要求。2.乙方应按照甲方要求提供相关技术参数和设计要求。3.乙方应按照合同约定的时间节点完成项目改造工作。4.乙方应负责项目改造过程中的安全生产，确保施工安全。5.乙方应按照甲方要求提供项目改造过程中的相关资料和报告。五、违约责任1.甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付%的违约金。2.乙方未按照合同约定完成项目改造工作的，应向甲方支付%的违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。六、质量标准1.项目改造后的照明系统、空调系统、通风系统、制冷系统等应符合国家相关节能标准和要求。2.项目改造后的照明系统、空调系统、通风系统、制冷系统等应运行稳定，性能良好。七、验收方式1.项目改造完成后，由甲方组织验收，验收合格后方可支付进度款和尾款。2.验收不合格的，乙方应在接到验收不合格通知之日起日内进行整改，直至验收合格。八、保密条款1.双方对本合同内容以及项目改造过程中的相关技术资料和商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄本合同内容以及项目改造过程中的相关技术资料和商业秘密。九、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。,签订日期：年月日十一、合同履行1.乙方应在合同签订后个工作日内提交详细的施工方案和进度计划，经甲方审核批准后，乙方方可开始施工。2.乙方应按照合同约定的施工方案和进度计划进行施工，确保工程质量和进度。十二、付款方式1.合同总价为人民币元，分期支付。2.首期支付合同总价的%，在合同签订后个工作日内支付。3.第二期支付合同总价的%，在工程完成并经甲方验收合格后个工作日内支付。4.尾款支付合同总价的%，在工程竣工验收合格并投入使用后个工作日内支付。十三、违约责任1.若乙方未按合同约定的时间完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金。2.若甲方未按合同约定的时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付%的滞纳金。3.若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。十四、合同解除1.在合同履行过程中，任何一方有权在提前个工作日通知对方的情况下解除合同。2.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可解除合同。十五、附件1.本合同附件包括但不限于：施工方案、进度计划、验收标准、付款凭证等。十六、合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。,签订日期：2026年10月15日十七、保密条款1.双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。十八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。1.施工方案2.进度计划,3.验收标准4.付款凭证附件一：施工方案,1.施工单位：XX节能科技有限公司,2.施工地点：XX零售有限公司3.施工内容：节能改造工程，包括但不限于：更换节能灯具、升级中央空调系统、改造照明系统等。4.施工期限：2026年11月1日至2027年1月31日附件二：进度计划1.第一个月：完成节能灯具更换、照明系统改造。2.第二个月：完成中央空调系统升级、节能改造工程验收。附件三：验收标准1.节能灯具更换：符合国家节能标准，功率降低20%以上。2.中央空调系统升级：节能率提高15%以上。3.照明系统改造：照明效果达到原照明效果的80%以上。附件四：付款凭证1.甲方支付乙方合同总价款的50%，用于支付施工单位的工程款。2.甲方支付乙方合同总价款的30%，用于支付施工单位的材料费。3.甲方支付乙方合同总价款的20%，作为质保金。质保期满后，如无质量问题，乙方应退还甲方质保金。附件五：合同违约责任1.若甲方未按时支付乙方款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的0.5%作为违约金。2.若乙方未按合同约定完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。3.若乙方施工过程中出现质量问题，导致甲方财产损失，乙方应全额赔偿甲方损失。4.若甲方因自身原因导致施工中断，甲方应承担由此产生的全部费用。附件六：争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件七：合同解除1.在合同履行期间，如遇不可抗力因素，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。2.如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。附件八：合同生效,乙方单位名称：XX节能科技有限公司,甲方单位地址：XX号,乙方单位开户银行：XX银行XX分行合同总价款：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）备注：1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同附件与本合同具有同等法律效力。合同履行1.乙方应在合同签订后30日内，向甲方提交详细的节能改造方案，包括但不限于改造内容、预计工期、所需材料、设备清单等。甲方应在收到方案后15日内给予书面回复。2.乙方按照甲方批准的方案进行施工，施工过程中应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工质量和安全。施工期间，甲方应提供必要的施工场地和条件，并配合乙方进行施工。4.若乙方在合同约定的工期内无法完成施工，应提前10日向甲方提出书面延期申请，并说明延期原因及预计完成时间。甲方应在收到延期申请后5日内给予书面回复。如甲方同意延期，双方应签订补充协议，明确延期后的合同条款。5.若乙方在合同约定的工期内未能完成施工，且未提出延期申请，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因工期延误造成的损失。验收标准,1.节能改造工程完成后，乙方应确保达到以下标准：,a.节能改造后的零售店能耗降低10%以上；,b.节能改造后的零售店照明系统达到国家一级节能标准；,c.节能改造后的零售店空调系统达到国家一级节能标准；,d.节能改造后的零售店热水系统达到国家一级节能标准；e.节能改造后的零售店通风系统达到国家一级节能标准。2.验收过程中，如发现乙方未能达到上述标准，乙方应立即进行整改，直至达到验收标准为止。保密条款1.双方对本合同内容以及在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.本保密条款在本合同终止后仍有效。争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。其他附件九：节能改造方案附件九：节能改造方案一、项目背景随着我国经济的快速发展，能源消耗逐年增加，节能减排已成为国家的重要战略。为响应国家号召，甲方决定对旗下零售店进行节能改造，降低能耗，提高经济效益。本次节能改造项目由乙方负责实施。二、改造内容1.照明系统改造：采用LED照明灯具，预计可降低能耗30%，减少碳排放20%。2.空调系统改造：更换高效节能空调，预计可降低能耗25%，减少碳排放15%。3.热水系统改造：采用太阳能热水系统，预计可降低能耗40%，减少碳排放30%。4.通风系统改造：采用高效节能风机，预计可降低能耗20%，减少碳排放10%。5.墙体保温改造：采用新型保温材料，预计可降低能耗15%，减少碳排放10%。三、实施步骤1.乙方在项目启动前，对甲方零售店进行现场勘查，制定详细的节能改造方案。2.乙方在合同签订后30日内，提交节能改造方案及实施方案，经甲方审核通过后，开始施工。3.乙方在合同约定的工期内，按照方案及实施方案进行施工，确保工程质量和进度。4.工程完成后，乙方组织验收，确保达到合同约定的节能标准。四、项目成果1.预计项目完成后，甲方零售店能耗降低10%以上，年节约电费50万元。2.预计项目完成后，甲方零售店碳排放减少30%以上，年减少碳排放100吨。3.预计项目完成后，甲方零售店客户满意度提高5%。五、责任与义务1.乙方负责项目的设计、施工、验收及后期维护。2.甲方负责提供必要的施工条件，包括场地、设备等。3.双方应严格按照合同约定履行各自