未施工合同解除协议书

PAGE未施工合同解除协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲乙双方于[具体日期]就[工程项目名称]签订了《施工合同》（合同编号：[合同编号]），但由于[具体原因]，双方经友好协商，一致同意解除该未生效的施工合同，并达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.工程项目概况本工程为[工程项目名称]，位于[工程地点]，工程内容包括但不限于[详细列举工程涵盖的具体工作内容，如建筑工程的基础施工、主体结构施工、装饰装修工程等；或其他服务类项目的具体服务内容]。2.合同执行情况截至本协议签订之日，双方尚未实际开展合同约定的任何施工或服务工作，未发生任何与本工程相关的费用支出或收益。二、双方权利义务1.甲方权利义务-权利-有权要求乙方按照本协议约定解除未生效的施工合同。-有权在乙方未履行本协议约定义务时，追究乙方的违约责任。-义务-向乙方提供与未生效施工合同相关的全部资料，包括但不限于合同文本、招投标文件、设计图纸等。-按照本协议约定的方式和时间，与乙方进行款项结算和支付。-不得再就未生效的施工合同向乙方主张任何未在本协议中明确约定的权利或利益。2.乙方权利义务-权利-有权要求甲方按照本协议约定支付相应款项。-有权在甲方未履行本协议约定义务时，追究甲方的违约责任。-义务-妥善保管甲方提供的与未生效施工合同相关的全部资料，并在本协议履行完毕后按照甲方要求予以返还。-按照本协议约定的方式和时间，配合甲方办理未生效施工合同的解除手续，包括但不限于签署相关文件、提供必要的证明材料等。-不得再就未生效的施工合同向甲方主张任何未在本协议中明确约定的权利或利益。三、款项结算与支付1.已发生费用结算经双方核对确认，截至本协议签订之日，双方在未生效施工合同履行过程中未发生任何费用。2.其他款项支付双方同意，基于公平合理原则，甲方应向乙方支付人民币[X]元作为对乙方为该工程项目前期准备工作及预期可得利益的补偿。该款项应在本协议生效后的[X]个工作日内支付至乙方指定的银行账户。乙方指定银行账户信息如下：开户银行：账户名称：账号：四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方一次性支付全部未付金额及相应违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的时间和方式配合甲方办理未生效施工合同的解除手续，每逾期一日，应按照本协议约定补偿金额的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的补偿款项及相应违约金。若乙方违反本协议约定，擅自使用或向第三方披露甲方提供的与未生效施工合同相关的资料，乙方应向甲方支付人民币[X]元的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。五、争议解决1.协商解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典的相关规定。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖如双方就本协议产生争议并提起诉讼，由[具体法院名称]作为管辖法院。六、其他条款1.协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.协议变更与补充本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。3.通知与送达双方在本协议中填写的联系方式为各自有效的送达地址，一方按照本协议约定向另一方发出的任何通知、文件或资料，均以书面形式通过邮寄或电子邮件方式送达至对方上述指定地址。如邮寄送达，以邮件发出后的[X]个工作日视为送达；如电子邮件送达，以邮件成功发送且对方收到邮件的回执信息为准视为送达。一方送达地址如有变更，应及时书面通知对方；否则，因送