2026年一级造价师之建设工程计价通关试题库加答案详解

2026年一级造价师之建设工程计价通关试题库加答案详解1.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B2.（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工程，发包人应予计量的是（）。

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】：C3.已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。

A.2000

B.2400

C.3600

D.4000【答案】：D4.某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）

A.10.64%

B.10.11%

C.10.00%

D.9.09%【答案】：D5.关于增值税，下列说法错误的是（）。

A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】：A6.根据《标准施工招标文件》，下列工作属于发包人应承担的义务是()。

A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件

B.组建现场监理机构

C.保证施工人员的安全

D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】：A7.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】：B8.根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（）中。

A.材料费

B.暂定金额

C.开办费

D.其他摊销费【答案】：C9.下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是()。

A.朱及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间【答案】：D10.下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（）。

A.养老保险费

B.工伤保险费

C.生育保险费

D.安全文明施工费【答案】：D11.某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.1028.28

D.1045.67【答案】：C12.某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（）元。

A.2255

B.2285

C.2480

D.2510【答案】：B13.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】：A14.在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.临时公共设施的维持费

B.开工试车费

C.施工管理现场人员的薪金

D.生产前的勘测费用【答案】：A15.根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。

A.保修范围

B.保修期限

C.保修责任

D.保修金额【答案】：D16.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35【答案】：D17.在计算预算定额人工工日消耗量时，基本用工中除包括完成定额计量单位的主要用工外，还应包括（）。

A.劳动定额规定应增(减)计算的用工

B.劳动定额内不包括的材料加工用工

C.施工中不可避免的其他零星用工

D.质量检查和隐蔽工程验收用工【答案】：A18.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。

A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：B19.对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。

A.评标委员会

B.招标行政监督部门

C.招标人

D.工程造价管理部门【答案】：C20.为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C.施工合同签订前第28天

D.施工合同签订前第42天【答案】：C21.某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.006

D.004【答案】：D22.编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。

A.场内.场外材料搬运

B.安全网的铺设

C.选择附墙点与主体连接

D.钢筋安装【答案】：D23.在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（）。

A.直接工程费

B.综合单价

C.工程单价

D.定额基价【答案】：C24.关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。

A.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定共同承担

B.因国家法律法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由承包人承担

C.如果有关价格(如人工、材料和工程设备等价格)的变化已经包含在物阶波动事件的调价公式中，则不再予以考虑

D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】：C25.某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。

A.500

B.515

C.715

D.665【答案】：D26.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为10％时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。

A.8.0

B.11.0

C.12.0

D.12.5【答案】：B27.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】：C28.根据《营业税改征增值税试点实施办法》以及《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，下列选项中，属于小规模纳税人的是()

A.年应征增值税销售额未超过800万元，并且会计核算不健全的增值税纳税人

B.年应征增值税销售额未超过700万元，并且不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人

C.年应税销售额超过600万元，经常发生应税行为的单位

D.年应税销售额超过500万元，但不经常发生应税行为的单位【答案】：D29.下列费用不属于材料单价的是（）。

A.运杂费

B.材料原价

C.采购及保管费

D.场内的运输损耗【答案】：D30.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。【答案】：B31.某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C32.（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建设安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费【答案】：C33.根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限的表述，错误的是()。

A.屋面防水工程的防渗漏为5年

B.给水排水管道工程为2年

C.供热系统为2年

D.电气管线工程为2年【答案】：C34.因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（）。

A.承包人员遣送费

B.临时工程拆除费

C.施工设备运离现场费

D.已完措施项目费【答案】：D35.国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（）。

A.间接费

B.分包费

C.盈余

D.上级单位管理费【答案】：B36.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】：B37.在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。

A.小区环境优美

B.经济适用

C.提高土地利用率

D.户型设计【答案】：C38.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（）。

A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量

B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充

C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容

D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】：D39.（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。

A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】：C40.（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。

A.分部分项工程清单

B.拟定的招标文件

C.最高投标限价

D.潜在投标人的资质及能力【答案】：B41.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】：C42.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。

A.2个月

B.3个月

C.75天

D.100天【答案】：B43.竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告【答案】：A44.对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在()以内。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】：A45.（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。

A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审

B.资格定审有利于缩小投标人的范围

C.资格预审的标准应严于资格定审

D.资格定审的标准应严于资格预审【答案】：A46.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法.工艺流程.功能分区

B.产品方案.工艺流程.设备选型

C.工艺流程.功能分区.运输方式

D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】：B47.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（）。

A.工程防扬尘洒水的费用

B.建筑工地起重机械的检验检测费用

C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用

D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用【答案】：D48.（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。

A.891

B.909

C.906

D.993【答案】：B49.某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7【答案】：C50.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。

A.工程费用+工程建设其他费用

B.建设投资+建设期利息

C.建筑安装工程费+设备及工器具购置费

D.建设项目总投资【答案】：B51.关于工程量清单计价的说法，正确的是()。

A.清单项目综合单价是指直接工程费单价

B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法

C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容

D.清单计价仅适用于单价合用【答案】：B52.在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）

A.暂定数量

B.暂估金额

C.暂估单价

D.暂估合价【答案】：C53.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由【答案】：D54.某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3【答案】：A55.某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为113．15和117．60、128．60则此工程价差调整额为（）万元。

A.109.2

B.228.8

C.31.5

D.140.8【答案】：A56.下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.人员培训费

B.竣工验收费

C.联合试运转费

D.招募生产工人费【答案】：A57.（2017年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。

A.招标公告

B.投标资格条件

C.投标邀请书

D.评标委员会名单【答案】：C58.（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。

A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】：C59.根据《建设工程造价咨询规范》，清标的时间选择是（）。

A.开标后且评标前

B.与评标同时进行

C.开标前

D.选定中标候选人之后【答案】：A60.在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。

A.工程单价确定和总价计算

B.全过程计价

C.工程计量和工程计价

D.项目的分解与组合【答案】：D61.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】：C62.在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.招标人可以设定最高投标限价

D.招标人可以设定最低投标限价【答案】：D63.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（适用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%。该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B64.下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间【答案】：D65.建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()

A.串标

B.修改、澄清投标文件

C.重新招标

D.投标被否决【答案】：D66.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().

A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工

B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算

C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算

D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%【答案】：C67.下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析【答案】：D68.关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。

A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】：A69.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。

A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】：B70.我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。

A.0.4%

B.1%

C.0.4%～0.6%

D.1%～1.5%【答案】：C71.某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。

A.3000

B.7500

C.50

D.20【答案】：D72.夏季防暑降温费属于（）。

A.人工费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费【答案】：D73.关于最终结清，下列说法中正确的是()。

A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止

C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【答案】：D74.关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任

C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】：C75.采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表和凭证应包括的内容是（）。

A.工作名称、内容和数量

B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价

C.投入材料的名称、类别、数量和单价

D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价【答案】：A76.下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。

A.投标文件密封是否合格

B.不平衡报价分析

C.施工方案与技术措施是否符合有关标准

D.资质等级是否符合规定【答案】：B77.工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。

A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】：C78.在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。

A.数据统计法计算建设工程经济指标

B.数据统计法计算工程量指标

C.数据统计法计算工料消耗量指标

D.数据统计法计算工料价格指标【答案】：D79.国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】：D80.从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。

A.宏观信息和微观信息

B.文件式信息和非文件式信息

C.固定信息和流动信息

D.系统化信息和非系统化信息【答案】：A81.若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（）

A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】：B82.在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。

A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担

B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担

D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【答案】：D83.根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）。

A.承包人原因导致的工程缺陷和损失

B.发包人要求向承包人提前交付工程设备

C.施工过程发现文物

D.政策变化引起的价格调整【答案】：C84.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。

A.场外运输损耗

B.工地仓储损耗

C.一般性检验鉴定损耗

D.施工加工损耗【答案】：D85.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整【答案】：D86.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：C87.下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（）。

A.引进技术和引进设备其他费

B.人员培训及提前进场费

C.建设单位管理费

D.工程监理费【答案】：B88.关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。

A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款

B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准

C.可不考虑施工现场用地情况

D.不必关注工程所在地气象资料【答案】：B89.按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】：D90.关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）

A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的

B.项目决策的内容与工程造价无关

C.项目决策的正确性不影响设备选型

D.工程造价的金额影响项目决策的结果【答案】：D91.属于研究试验费的有（）。

A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费

B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.勘察设计费或工程费用中开支的项目

D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】：D92.按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。

A.开工试车费

B.工艺设备费

C.服务性建筑费用

D.未明确项目准备金【答案】：A93.经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）

A.投标联合体没有提交共同协议

B.投标文件的大小写金额不一致

C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】：A94.某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A95.某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投标保证金最高数额为（）万元。

A.50

B.80

C.100

D.150【答案】：B96.（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【答案】：D97.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。

A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定

B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定

C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】：D98.关于合同价款调整，下列说法正确的有（）。

A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整

B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%

C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】：C99.（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】：C100.（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。

A.分项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.整个建筑物【答案】：B101.发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）

A.承包人自行增建的临时工程工程量

B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人自检不合格返工增加的工程量【答案】：C102.在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。

A.基准年静态投资

B.基准年动态投资

C.编制年静态投资

D.编制年动态投资【答案】：A103.在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（）。

A.统一编制表格及编制方法

B.统一计算口径、计量单位和小数点位数

C.统一项目划分和工程量计箅规则

D.统一名称、专业用语和符号代码【答案】：C104.某房地产项目，建设期为3年，计划在建设期内第一年贷款额为1500万元，第二年贷款额为1500万元，第三年贷款额为1500万元，假设建设期内各年均衡获得的贷款额。贷款年利率为6％，期内只计息不支付，则项目建设期利息应为（）万元。

A.280.96

B.405.00

C.418.66

D.561.92【答案】：C105.（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】：A106.（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A107.在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等。

A.系数估算法

B.生产能力指数法

C.比例估算法

D.指标估算法【答案】：D108.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.2056.56

D.2601.25【答案】：C109.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿

D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】：C110.下列预算项，属于设备安装工程预算的是（）。

A.电气照明工程预算

B.采暖通风工程预算

C.热力设备工程预算

D.弱电工程预算【答案】：C111.下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。

A.单项工程竣工验收

B.分部工程竣工验收

C.分项工程竣工验收

D.单位工程竣工验收【答案】：B112.某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。

A.1500W

B.2000W

C.2500W

D.3000W【答案】：D113.国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。

A.概算指标法和定额估价法

B.成本计算估价法和概算指标法

C.分部组合估价法和百分比法

D.成本计算估价法和分部组合估价法【答案】：D114.7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】：A115.（2014年真题）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。

A.经评审的最低投标价法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】：D116.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（）。

A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿【答案】：D117.根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。

A.招标文件不需要发包人批准

B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案

C.组织招标的费用由承包人承担

D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】：C118.（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书【答案】：D119.自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（）。

A.建筑安装工程费

B.建设单位管理费

C.生产准备

D.联合试运转费【答案】：C120.在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。

A.最高投标报价法

B.综合评估法

C.报价打分法

D.专项评分法【答案】：B121.下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。

A.使用国有企事业单位自有资金的项目

B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目

C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目

D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】：C122.（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】：D123.关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。

A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同

B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同

C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额

D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金【答案】：B124.在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。

A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交

B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启

C.技术标的评比可能长至几个星期

D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】：C125.若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C126.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（）万元。

A.192.00

B.240.00

C.71.45

D.426.45【答案】：C127.（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。

A.临时公共设施及场地的维持费

B.建筑保险和债券费

C.开工试车费

D.土地征购费【答案】：C128.建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。

A.平面形状

B.柱网布置

C.建筑结构

D.建筑系数【答案】：C129.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是()。

A.辅助材料费

B.材料费

C.外购配套件费

D.加工费【答案】：C130.相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有（）的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高【答案】：B131.（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。

A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用

B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】：A132.建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。

A.技术经济标准使用费

B.专有技术使用费

C.研究试验费

D.设计评审费【答案】：A133.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担

C.工程设备的损害发包人承担

D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】：B134.在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。

A.地质情况

B.商品混凝土的供应能力和价格

C.现场附近的生活设施

D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】：D135.在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。

A.10％

B.20％

C.30％

D.50％【答案】：A136.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（）万元。

A.6000

B.6300

C.6600

D.6615【答案】：D137.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】：C138.某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。

A.10000万元、300万元、0万元

B.9600万元、700万元、0万元

C.9500万元、300万元、500万元

D.9100万元、700万元、500万元【答案】：C139.在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前【答案】：C140.下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。

A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日

B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑

C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整

D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】：B141.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更索赔

D.工期、费用索赔【答案】：D142.关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。

A.理论计算法适用于确定材料净用量

B.必须消耗的材料量是指材料的净用量

C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料

D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】：A143.已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元【答案】：B144.在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。

A.生产能力估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.指标估算法【答案】：D145.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：D146.与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。

A.检验试验费

B.办公费

C.差旅交通费

D.业务经费【答案】：D147.关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。

A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音

D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】：C148.我国《建设工程施工合同(示范文本)》和FIDIC施工合同条件均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，符合FIDIC施工合同条件规定的是（）。

A.工程师颁发履约证书后84天内，承包商提交最终报表和结清单

B.工程师收到最终报告和结清单后56天内，发出最终支付证书

C.业主收到最终支付证书后28天内最终付款

D.业主收到最终支付证书56天后不支付，承包商有权追究业主违约责任【答案】：D149.关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算

B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则

C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分

D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】：D150.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】：D151.下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。

A.材料费＝材料总重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

B.材料费＝材料净重量×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

C.材料费＝材料净重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价

D.材料费＝材料总重量×（1－加工损耗系数）×每吨材料综合价【答案】：B152.在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（）。

A.总部人员的薪金和福利费

B.临时设施及场地的维持费

C.开工试车费

D.国内运输费【答案】：B153.（2018年真题）关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（）。

A.投标人可以口头方式提出疑问

B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问

C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置

D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人【答案】：D154.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C155.（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】：D156.（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证【答案】：C157.运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。

A.有效工作时间

B.不可避免的无负荷工作时间

C.多余工作时间

D.低负荷下的工作时间【答案】：A158.按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.生产准备费

C.引进技术和引进设备其他费

D.商誉【答案】：D159.根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）。

A.投标时

B.签订施工合同时

C.提交工程竣工报告时

D.办理工程移交时【答案】：C160.依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（）

A.风险范围与幅度

B.工程造价信息确定的人工单价等

C.定额项目名称及工程量

D.管理费率和利润率【答案】：C161.下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。

A.用于施工的材料和待安装的设备的损害

B.发包人人员伤亡

C.工程所需清理、修复费用

D.施工机械设备损坏及停工损失【答案】：D162.基本预备费的计取基础是（）

A.建设投资+建设期利息

B.固定资产投资+流动资产投资

C.工程费用+工程建设其他费用

D.工程费用+流动资产投资【答案】：C163.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75【答案】：D164.根据《标准施工招标文件》（2017年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】：D165.（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】：A166.用1：1水泥砂浆贴200mm×200mm×10mm瓷砖墙面，结合层厚度为5mm，试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5mm）。假设瓷砖损耗率为3%，砂浆损耗率为1%。每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m3。

A.0.52

B.0.55

C.0.57

D.0.60【答案】：B167.某工程量清单项目编码是020401001002，其中表示砖砌体的代码是（）。

A.02

B.04

C.01

D.001【答案】：C168.我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格【答案】：D169.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。

A.25.82万元

B.25.85万元

C.26.09万元

D.29.09万元【答案】：B170.下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护【答案】：A171.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。

A.人工费

B.材料费

C.管理费

D.暂定金额【答案】：C172.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费用

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：B173.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（）。

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人的安全防护用品的购置费用

C.地下室施工时采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费【答案】：B174.先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。

A.设备系数法

B.主体专业系数法

C.朗格系数法

D.比例估算法【答案】：D175.关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.加大住宅宽度，不利于降低单方造价

B.降低住宅层高，有利于降低单方造价

C.结构面积系数越大，越有利于降低单方造价

D.住宅层数越多，越有利于降低单方造价【答案】：B176.在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及费用标准的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.概算指标【答案】：B177.下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】：C178.（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。

A.建设单位建设期后发生的利息

B.施工单位建设期长期贷款利息

C.国内代理机构收取的贷款管理费

D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】：C179.下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。

A.保函手续费

B.保险费

C.代理人佣金

D.暂定金额【答案】：D180.下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：D181.按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（）。

A.工程保险费

B.工伤保险费

C.地方教育附加

D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用【答案】：C182.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则