2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题宝典模考模拟试题【夺分金卷】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制押题宝典模考模拟试题【夺分金卷】附答案详解1.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A2.工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为20时的最小抽样数量是（）。

A.2

B.3

C.5

D.8【答案】：B3.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（）。

A.3％

B.5％

C.8％

D.10％【答案】：B4.调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】：A5.室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。

A.单位工程

B.子单位工程

C.分部工程

D.分项工程【答案】：C6.某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款1200万元，贷款时间为：第1年300万元，第2年900万元，年利率为6％，则第2年应计利息为()万元。

A.36.54

B.41.54

C.45.54

D.49.54【答案】：C7.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是()。

A.α5％，β5％

B.α5％，β10％

C.α5％

D.α1％，β10％p【答案】：A8.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】：D9.收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。

A.建设单位法人代表

B.建设单位现场代表

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C10.竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。

A.筹建

B.可行性研究

C.初步设计

D.开工【答案】：A11.工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：B12.在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D13.工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C14.施工承包单位中专业承包企业的资质分为()。

A.特、一、二、三级

B.一、二、三级

C.一、二、三、四级

D.一、二级【答案】：B15.大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ【答案】：A16.对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。

A.重新进行验收

B.在设计单位到场后验收

C.协商验收

D.予以验收【答案】：D17.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B18.建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B19.工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间【答案】：C20.流水施工组织方式是施工中常采用的方式，因为（）。

A.它的工期最短

B.现场组织、管理简单

C.能够实现专业工作连续施工

D.单位时间内投入劳动力、资源量最少【答案】：C21.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资【答案】：D22.审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。

A.标准审查

B.集中会审

C.对比分析

D.查询核实【答案】：B23.如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。

A.监理工程师拒绝签署付款凭证

B.应付误期损失的赔偿费

C.取消承包资格

D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】：B24.下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()

A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行

B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行

C.若财务净现值大于等于零，方案可行

D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】：B25.（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。

A.设计依据和设计规模

B.环保设施和防震防灾

C.工艺流程和项目组成

D.设计参数和设计标准【答案】：D26.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A27.当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差【答案】：B28.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A29.“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。

A.方差值最小法

B.极差值最小法

C.削高峰法

D.平均值法【答案】：D30.钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70%

D.50%【答案】：A31.在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。

A.投资收益率

B.借款偿还期

C.财务净现值

D.财务内部收益率【答案】：A32.单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B33.工程质量事故处理方案的确定，要以分析事故调查报告中事故原因为基础，结合实地勘查成果，并尽量满足（）的要求。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C34.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C35.下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：C36.SDBIM软件中的5D包括()。

A.质量信息维度

B.几何信息维度

C.进度信息维度

D.成本信息维度

E.造价信息维度【答案】：B37.（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C38.如果施工方案一定，工程总费用会随着工期的不同而不同。随着工期的缩短，工程总费用的变化趋势是（）。

A.直接费和间接费均增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费均减少

D.直接费减少，间接费增加【答案】：B39.下列()软件无法完成建模工作。

A.Tekla

B.MagiCAD

C.ProjectWise

D.Revit【答案】：C40.某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。

A.施工与管理不到位

B.设计差错

C.使用不当

D.操作工人素质差【答案】：A41.对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】：B42.采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是（）。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.支付运费

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费【答案】：C43.施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质()。

A.分为一、二级

B.分为一、二级和临时级

C.分为一、二、三级

D.不分级【答案】：D44.对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。

A.过程方法

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.持续改进【答案】：D45.工程项目施工前，由（）和项目监理机构共同对见证取样的检测机构进行考察确定。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.分包单位【答案】：C46.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故书面报告【答案】：A47.在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。

A.实际进度与计划进度的对比分析

B.实际进度数据的加工处理

C.进度计划执行中的跟踪检查

D.实际进度数据的统计分析【答案】：C48.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D49.29、工程质量事故处理的依据中，施工单位抽样或试验报告属于（）。

A.施工方案.施工计划

B.施工记录.施工日志

C.建筑材料的质量证明资料

D.现场制备材料的质量证明资料【答案】：C50.（2018年真题）采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D51.处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有()的特点。

A.复杂性

B.严重性

C.可变性

D.多发性【答案】：C52.以下关于确认判决的说法，正确的是：

A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法

B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效

C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施

D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】：A53.监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()

A.先进性、可操作性

B.可行性、精确性

C.先进性、经济性

D.可行性、创新性【答案】：B54.根据《卓越缋效评价准则》，系统管理的基本方法是（）。

A.改进和创新

B.过程导向

C.结果导向

D.过程方法【答案】：D55.考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工时可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）

A.平行施工和流水施工

B.依次施工和流水施工

C.搭接施工和平行施工

D.依次施工和平行施工【答案】：B56.（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C57.（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：B58.下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】：C59.（2021年真题）某工程原定2019年6月30日竣工，因承包人原因，工程延至2019年10月30日竣工，但在2019年7月因法律法规的变化导致工程造价增加200万，则该工程合同价款的正确处理方法是（）。

A.不予调增

B.调增100万

C.调增150万

D.调增200万【答案】：A60.单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同【答案】：D61.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：A62.下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（）。

A.监理合同中有关工期的要求

B.类似工程项目的实际进度

C.工程难易程度

D.工程条件的落实情况【答案】：A63.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D64.某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。

A.1230.00

B.1404.0

C.1425.06

D.1351.47【答案】：B65.监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。

A.对加工作业条件的控制

B.对工序产品的检查与控制

C.对生产人员上岗资格的审查

D.对不合格零件的处置【答案】：C66.根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核

B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加

C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检

D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】：A67.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C68.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C69.某建设项目，设备购置费为600万，安装工程费为设备购置费的10%，建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为5%；建设期利息为140万，涨价预备费及铺底流动资金为800万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。

A.11106

B.12906

C.13906

D.10558【答案】：D70.单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。

A.关键工作总时差之和最大

B.工作时距之和最小

C.相邻工作无混合搭接关系

D.相邻工作时间间隔为零【答案】：D71.（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费【答案】：B72.2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。

A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》

B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》

C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》

D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】：B73.根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。

A.0.5m

B.1.0m

C.1.2m

D.1.5m【答案】：A74.根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B75.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C76.下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是()

A.施工生产要素配置质量审查

B.施工作业技术交底

C.材料价格变动预测

D.工程变更可能性预测【答案】：A77.工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】：D78.关于砌筑砂浆的说法，错误的是（）。

A.施工中不可以用强度等级小于M5的水泥砂浆代替同强度等级水泥混和砂浆

B.配置水泥石灰砂浆时，不得采用脱水硬化的石灰膏

C.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用体积计量

D.砂浆应随拌随用，气温超过30℃时应在拌成后2h内用完【答案】：C79.桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测【答案】：C80.下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B81.（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A82.工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。

A.项目经理

B.技术负责人

C.项目技术负责人

D.测量负责人【答案】：C83.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。

A.正常

B.可提前4天完成

C.影响总工期2天

D.影响总工期4天【答案】：D84.（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确立挑战性的改进目标

C.提高有效性和效率

D.全员参与【答案】：C85.项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】：B86.因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位【答案】：D87.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A88.（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A89.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】：B90.（2021年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.1

B.2

C.24

D.48【答案】：C91.下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()

A.采用CM承发包模式

B.审查承包商递交的进度计划

C.办理工程进度款支付手续

D.建设工程变更管理制度【答案】：D92.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.劳动保险费

B.劳动保护费

C.职工教育经费

D.流动施工津贴【答案】：D93.某进口设备离岸价为280万元，国际运费率为10%，海上保险费率为0.5%，关税税率为20%，则该设备的到岸价价格为（）万元。

A.309.40

B.309.55

C.336.67

D.337.35【答案】：B94.施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。

A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料

B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议

C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况

D.不定期的现场实地检查和监督【答案】：A95.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B96.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B97.某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。

A.1893.30

B.1753.06

C.1623.20

D.1620.00【答案】：B98.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金【答案】：D99.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A100.当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()

A.施工环境状况

B.施工作业条件

C.劳动组织及工种配合状况

D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】：D101.关于门窗工程施工说法，错误的是（）。

A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定

B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检

C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收

D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】：D102.城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。

A.建设单位

B.监理单位

C.运营单位

D.政府有关部门【答案】：A103.实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()

A.木材的强度

B.木材的含水率

C.木材的防火性能

D.木材的防蛀性能【答案】：B104.在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？

A.检察院

B.诉讼代理人

C.被害人

D.辩护人【答案】：B105.根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B106.某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。

A.243.33

B.245.00

C.252.50

D.253.06【答案】：D107.建设工程项目投资的特点是由（）决定的。

A.建设工程项目的特点

B.建设工程投资的特点

C.建设工程设计的特点

D.建设工程施工的特点【答案】：A108.根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。

A.工程延期估计值

B.延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.临时延期申请书【答案】：C109.造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：C110.在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。

A.主控

B.一般

C.观感

D.基本【答案】：B111.某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B112.下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。

A.确定施工场地范围

B.确定各单位工程的施工期限

C.计算劳动量和机械台班数

D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】：B113.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：B114.关于侦查，下列说法错误的是？

A.张三故意杀人一案，在补充侦查阶段，张三死亡的，应当撤销案件

B.搜查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行

C.搜查的时候，应当有被搜查人及他的家属、邻居以及见证人同时在场

D.勘验、检查时，必须出示勘查证，否则，该勘验、检查笔录不得作为定案的根据【答案】：A115.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A116.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C117.以下关于刑事拘留赔偿的说法，正确的是：

A.公安机关未依照刑事诉讼法规定的条件对董某进行刑事拘留的，应予赔偿

B.人民检察院未依照刑事诉讼法规定的程序对肖某进行刑事拘留的，应予赔偿

C.公安机关违法进行刑事拘留，后人民检察院批准逮捕，则人民检察院为赔偿义务机关

D.公安机关依法行使拘留但超期羁押的，人身自由赔偿金应自拘留超期羁押之日起计算【答案】：A118.工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和（）。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷【答案】：B119.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A120.项目监理机构批准工程延期的根本原则是（）。

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成的【答案】：D121.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工项目部

D.项目监理机构【答案】：D122.桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。

A.14

B.28

C.30

D.42【答案】：B123.关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？

A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯

B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚

C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯

D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】：C124.城市维护建设税的计税基础是()。

A.直接费

B.间接费

C.所得税

D.营业税【答案】：D125.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A126.监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控【答案】：B127.计数标准型一次抽样方案为(N、n、c)，其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若()，应判该送检批合格。

A.dc+l

B.d=c+l

C.d≤c

D.dc【答案】：C128.总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B129.某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。

A.全国范围所有工程

B.企业所在地区工程

C.建筑行业所有工程

D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】：D130.轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】：B131.单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的（）%，并不应少于（）根，工程总桩数50根以下不少于2根。

A.1,3

B.2,3

C.3,4

D.4,4【答案】：A132.订货计划通常采用（），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。

A.表格形式

B.合同形式

C.卡片形式

D.电文形式【答案】：C133.进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()

A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期

B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期

C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期

D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】：D134.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行（）。

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的抽查【答案】：C135.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】：A136.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B137.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B138.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C139.（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C140.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.投资收益率

C.利息备付率

D.项目投资财务净年值【答案】：B141.对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。

A.可调总价

B.可调单价

C.成本加奖罚

D.成本加固定金额酬金【答案】：D142.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C143.工程满足使用目的的各种性能，这体现了建设工程质量的（）。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：A144.当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位负责人

D.建设单位技术负责人【答案】：B145.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C146.（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核【答案】：B147.（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A148.（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果【答案】：D149.在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发（）。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.监理通知回复单

D.监理协议单【答案】：B150.对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。

A.建设单位负责人

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师【答案】：D151.涉及建筑主体变动或承重结构变动的装修工程，应由（）在施工前委托（）提出设计方案，没有设计方案的不得施工。

A.建设单位，原设计单位

B.施工单位，原设计单位

C.建设单位，其他设计单位

D.施工单位，其他设计单位【答案】：A152.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】：C153.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A154.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D155.项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。

A.勘察场地的工程地质条件

B.岩土工程问题

C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查

D.工程勘察成果的齐全、可靠【答案】：D156.因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C157.在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B158.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】：B159.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A160.公路工程设计年限一般按等级控制在（）。

A.10～20年

B.15～30年

C.30～40年

D.30～50年【答案】：A161.下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。

A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据

B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果

C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率

D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率【答案】：D162.下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。

A.分析实际进度偏差对总工期的影响

B.整理实际进度数据

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.采集实际进度数据【答案】：A163.某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】：D164.（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。

A.由发包人确定

B.直接采用该项目综合单价

C.相应调低

D.相应调高【答案】：D165.（2020年真题）关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B166.检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】：A167.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B168.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D169.危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由（）审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师

B.施工单位技术负责人、总监理工程师

C.施工项目技术负责人、专业监理工程师

D.施工项目技术负责人、总监理工程师【答案】：B170.甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】：A171.下列费用中，不属于规费的是（）。

A.工伤保险费

B.文明施工费

C.生育保险费

D.住房公积金【答案】：B172.在组织建组设织工及程计流划水安施排工需时要，而根将据计施划工任务划分成的子项称为（）。

A.流水节拍

B.施工段

C.工作面

D.施工过程【答案】：D173.（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A174.当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是()。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】：B175.工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。

A.抗剪试验

B.弯曲试验

C.焊缝试验

D.拉伸试验【答案】：D176.施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。

A.建设单位

B.建设单位代表

C.监理工程师

D.设计单位【答案】：C177.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.专项施工方案所确定的人数【答案】：B178.根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()

A.施工单位的直接费

B.施工单位的其他直接费

C.设计费

D.建设单位的研究试验费【答案】：D179.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A180.监理工程师在工程质量控制过程中应遵循的原则不包括（）。

A.坚持质量第一

B.坚持旁站监理

C.坚持以人为核心

D.坚持质量标准【答案】：B181.项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。

A.日完成

B.月完成

C.旬完成

D.年完成【答案】：B182.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法（工具）不同【答案】：C183.质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是