2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试卷及参考答案详解【培优A卷】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关试卷及参考答案详解【培优A卷】1.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B2.凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行施工。

A.原审查机构

B.原设计单位

C.质量监督机构

D.监理单位【答案】：A3.根据建筑安装工程费用相关规定，规费中社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.分部分项工程费【答案】：A4.当工程网络计划中某项工作的实际进度偏差影响到总工期而需要通过缩短某些工作的持续时间调整进度计划时，这些工作是指（）的可被压缩的工作。

A.关键线路和超过计划工期的非关键线路上

B.关键线路上资源消耗量比较少

C.关键线路上持续时间比较长

D.施工工艺及采用技术比较简单【答案】：A5.为防止卷材下滑，卷材屋面的坡度不宜超过()。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％【答案】：D6.盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？

A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护

B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理

C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间

D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】：C7.在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。

A.承压板周围的土侧向挤出少量土时

B.沉降S缓慢增大

C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】：D8.工程实施过程中，会因为新情况的产生、各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化，这就要求进度控制人员必须掌握（）。

A.静态控制原理

B.动态控制原理

C.事前控制原理

D.事后控制原理【答案】：B9.下列选项中，不计入与项目建设有关的其他费用是（）。

A.工程保险费

B.勘察设计费

C.建设单位经费

D.联合试运转费【答案】：D10.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A11.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D12.资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。

A.关键工作的持续时间

B.关键工作的开始时间和完成时间

C.工作的持续时间

D.工作的开始时间和完成时间【答案】：D13.工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令【答案】：D14.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A15.工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】：D16.工作A的工作持续时间为2天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.6

B.4

C.8

D.12【答案】：B17.关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()

A.两者均为期望价格

B.投标报价高于招标控制价的为废标

C.招标控制价是投标报价的成本价

D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】：B18.（2021年真题）工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。

A.对后续工作及总工期均有影响

B.对后续工作及总工期均无影响

C.影响后续工作，但不影响总工期

D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】：B19.某工程合同总额为1000万元，工程预付款为150万元，采用从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣的方式，主要材料、构件所占比重为50%。如果以前已支付工程进度款600万元，本月应付工程进度款200万元，则实际支付工程款（）万元。

A.200

B.150

C.100

D.50【答案】：B20.（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】：D21.采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期【答案】：A22.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。

A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行

B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行

C.由业主提山，经承包商同意后执行

D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】：D23.（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B24.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D25.关于检察院审查起诉后的处理方式，下列哪一说法是错误的？

A.故意伤害案，经过鉴定属于轻微伤，检察院应当作出不起诉决定

B.行贿案，查明本案没有行贿事实存在，检察院应当作出不起诉决定

C.故意杀人案，经二次退回补充侦查,检察院仍然认为证据不足,不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定

D.紧急避险过当案，检察院可以作出不起诉决定【答案】：B26.监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.认证机构

D.质量监督机构【答案】：B27.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C28.根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。

A.设计要求

B.施工要求

C.建设单位的要求

D.监理单位的要求【答案】：A29.（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。

A.重新申请施工许可证

B.报发证机关核验施工许可证

C.申请换发施工许可证

D.报发证机关延期施工许可证【答案】：B30.（2021年真题）建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.敏捷作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径【答案】：D31.当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。

A.确定需要采取的调整措施

B.确定后续工作和总工期的限制条件

C.确定进度偏差的原因

D.确定可调整进度的范围【答案】：D32.第二审法院对上诉进行审理后，应当撤销原判，发回重审的情形有：

A.第一审法院对于张三（17岁）故意杀人案件进行了公开审理

B.第一审法院对于王某（16岁）故意杀人案，判处了死刑

C.第一审法院对于李四绑架后杀害人质一案审理中，李四没有辩护人为其辩护

D.马六抢劫案，第二审法院认为其事实不清，证据不足的【答案】：A33.（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A34.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。

A.269.41

B.216.00

C.254.32

D.225.41【答案】：A35.工程开工前，施工单位向监理机构报送的施工控制测量成果报验表，应经施工单位（）签字。

A.项目经理

B.技术负责人

C.项目技术负责人

D.测量负责人【答案】：C36.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A37.下列土地使用权出让方式的表述中，何者是正确的？()

A.不得采取双方协议的方式

B.只能采取拍卖的方式

C.只能采取招标的方式

D.可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式【答案】：D38.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】：D39.（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C40.设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】：A41.某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。

A.450万

B.410万

C.400万

D.350万【答案】：C42.对监理通知单内容有异议，施工单位应在（）小时内向监理提出书面报告。

A.8

B.12

C.24

D.48【答案】：C43.（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.专业监理工程师

B.施工单位项目技术负责人

C.建设单位现场负责人

D.总监理工程师【答案】：A44.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】：D45.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.专项施工方案所确定的人数【答案】：B46.某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。

A.621.15

B.634.61

C.402.48

D.432.67【答案】：C47.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A48.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合条件【答案】：C49.向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对()进行评审。

A.质量合格标准

B.合格供货厂商

C.适宜运输方式

D.工艺方案的合理性【答案】：B50.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B51.对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.使用单位【答案】：B52.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A53.下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.月度进度计划【答案】：D54.某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。

A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率

B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率

C.甲乙两银行实际利率相同

D.甲乙两银行的实际利率不可比【答案】：B55.检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】：A56.下列关于流水节拍的说法错误的是（）。

A.流水节拍是流水施工的时间参数之一

B.流水节拍可以按定额计算法确定

C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢

D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量【答案】：C57.凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。

A.建设多项工程

B.建设单项工程

C.多个建设工程项目

D.一个建设工程项目【答案】：D58.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C59.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C60.下列关于竣工结算的说法中，错误的是()

A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见

B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人

C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款

D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】：B61.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D62.监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，评估报告内容不包括（）。

A.设计工作概况

B.存在的问题及建议

C.技术参数是否先进合理

D.有关部门审查意见的落实情况【答案】：C63.网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是（）。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响【答案】：B64.观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看（）。

A.分布的离散程度

B.极差

C.变异系数

D.标准偏差【答案】：A65.工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（）。

A.α=1%～3%，β=3%～8%

B.α=1%～5%，β=5%～10%

C.α=2%～4%，β=4%～8%

D.α=2%～5%，β=5%～10%【答案】：B66.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B67.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工方案

D.工作项目划分的粗细程度【答案】：C68.在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。

A.供应单位

B.供应方式

C.供应数量

D.总造价【答案】：B69.工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.监理单位协助建设单位【答案】：C70.在现场施工准备质量控制中，（）对有关分包的报审资料进行审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。

A.总监理工程师，总承包单位

B.专业监理工程师，总承包单位

C.总监理工程师，建设单位

D.专业监理工程师，建设单位【答案】：C71.（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B72.分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按()给出综合质量评价。

A.合格、基本合格、不合格

B.基本合格、合格、良好

C.优、良、中、差

D.好、一般、差【答案】：D73.采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。

A.工程成本、酬金和预先约定的奖金

B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金

C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金

D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】：D74.质量资料是施工单位进行工程施工或安装期间，实施质量控制活动的记录。下列属于工程材料质量记录资料的是（）。

A.各种试验检验报告

B.施工单位现场质量管理制度

C.工程质量检验制度

D.项目监理机构的验收资料【答案】：A75.某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B76.施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.建设工程监理规划

D.建设工程监理大纲【答案】：C77.在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期

C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】：B78.建设工程进度控制的总目标是（）。

A.建设工期

B.合同工期

C.定额工期

D.确保提前交付使用【答案】：A79.某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的进项税率是11%），含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是13%），管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%，则该工程的含税造价为（）万元。

A.4720.00

B.4677.48

C.5184.77

D.5279.90【答案】：C80.徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：

A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释

B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提

C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响

D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】：B81.当工程网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足要求工期，进行工期优化的基本方法是（）。

A.减少相邻工作之间的时间间隔

B.缩短关键工作的持续时间

C.减少相邻工作之间的时距

D.缩短关键工作的总时差【答案】：B82.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B83.采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】：B84.对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。

A.可行性研究

B.选址

C.初步

D.详细【答案】：C85.质量管理应以人为本，体现的是（）的管理原则。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.持续改进【答案】：C86.（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D87.物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。

A.物资供应计划

B.物资需求计划

C.物资采购计划

D.物资加工计划【答案】：B88.投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：A89.在进行施工段划分时，同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过（）。

A.5%～10%

B.10%～15%

C.10%～20%

D.5%～15%【答案】：B90.《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】：A91.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。

A.17.50，87.75

B.17.10，89.45

C.17.40，87.00

D.17.50，89.45【答案】：C92.工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发《工程暂停令》，并要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改，早日复工

B.防止事故扩大并保护好现场

C.防止事故信息不正常披露

D.对事故责任人加强监督【答案】：B93.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期【答案】：B94.由施工单位负责采购的大型设备，需要考察供货厂商时，由（）组织考察。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.总包单位

D.设计单位【答案】：A95.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D96.质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业文件【答案】：D97.（2021年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.施工过程和流水强度

B.流水强度和工作面

C.流水段和施工过程

D.工作面和流水段【答案】：D98.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A99.为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。

A.设计招标

B.直接指定

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：A100.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B101.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A102.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划【答案】：A103.建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。

A.监督工程保修

B.颁发移交证书

C.监理工程师审核

D.监理工程师审批【答案】：B104.下列对于累加数列错位相减取大差法的描述中，错误的是（）。

A.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加

B.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列

C.在差数列中取绝对值最大者，即为这两个相邻施工过程的流水步距

D.在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距【答案】：C105.某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。

A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格

B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格

C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格

D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】：D106.下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案【答案】：D107.进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】：A108.合同价款约定的一般规定中，对于实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。

A.总价

B.成本加酬金

C.单价

D.可调总价【答案】：C109.中国远洋公司与美国乔治公司订立了从中国向美国芝加哥出口一批服装的合同，价格条件为FOB青岛。由美国公司投保了水渍险。美国公司通过银行开出的信用证规定的装船日期是2009年12月15日至31日。美国公司所订货轮与他船相碰，经修理于2010年1月21日才完成装船。远洋公司在出具保函的情况下换取了承运人签发的注明2008年12月30日装船的提单。船舶延迟到达目的港，造成乔治公司一系列损失。请问下列选项哪些是正确的？

A.乔治公司可向承运人提出索赔，因为其倒签了提单，应对因此引起的损失负责

B.本案承运人签发的提单属于预借的提单

C.本案承运人签发的提单属于倒签的提单

D.麦克尔公司应向保险公司提出延迟交付的索赔【答案】：A110.施工进度计划经（）审核签认，并报建设单位批准后方可实施。

A.业主代表

B.技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C111.施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。

A.监理通知单

B.工作联系单

C.口头指令

D.工程暂停令【答案】：A112.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B113.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B114.公路工程的沥青面层厚度误差超过了规范允许的范围，可采用弯沉试验，检查路面的整体强度，这种方法属于工程质量事故处理方案中的（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：A115.（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B116.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％【答案】：A117.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】：C118.某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.4000

B.4200

C.4300

D.4420【答案】：B119.重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D120.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测【答案】：C121.于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？

A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件

B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开

C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据

D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】：B122.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A123.混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（）。

A.雨棚

B.升板结构的楼板

C.框架梁

D.钢混结构叠合楼板【答案】：D124.根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：B125.某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为（）天。

A.22

B.20

C.18

D.16【答案】：B126.在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。

A.返工

B.补强

C.不做

D.修补【答案】：C127.监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.建立工程进度报告制度

C.建立进度协调工作制度

D.加强工程进度风险管理【答案】：A128.（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.流水定额【答案】：B129.工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工【答案】：A130.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工

D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】：D131.建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位【答案】：D132.2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元

A.32

B.40

C.80

D.100【答案】：A133.用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A134.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A135.（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A136.项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B137.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】：C138.对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】：B139.（2019年真题）工程施工过程中发生质量事故，项目监理机构应及时签发（）。

A.工作联系单

B.监理通知单

C.工程暂停令

D.监理口头指令【答案】：C140.（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A141.施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。

A.业主代表

B.政府质量监督员

C.监理工程师

D.施工项目经理【答案】：C142.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。

A.监理通知单

B.工程暂停令

C.罚款单

D.整改通知单【答案】：A143.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D144.（2020年真题）在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A145.监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（）。

A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务

B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务

C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务

D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料【答案】：B146.在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】：C147.我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B148.下列各项中，属于设计差错导致工程质量缺陷的有（）。

A.边设计、边施工

B.无证设计

C.越级设计

D.荷载取值过小【答案】：D149.根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。

A.措施项目费

B.材料费

C.企业管理费

D.现场管理费【答案】：B150.质量目标通常依据组织的()制定。

A.质量意识

B.质量方针

C.质量计划

D.质量需求【答案】：B151.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察实施方案

C.主要岗位操作人员资格

D.勘察成果报告【答案】：C152.我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()

A.直接工程费

B.企业管理费

C.利润

D.税金【答案】：D153.网络计划的资源优化分为两种，其中“工期固定、资源均衡”是指（）的优化。

A.在工期不变的条件下，使资源投入最少

B.在满足资源限制条件下，使工期延长最少

C.在工期不变的条件下，使工程总费用最低

D.在工期不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡【答案】：D154.某施工单位员工，在工伤阶段获得的工资，属于人工费中的（）。

A.奖金

B.津贴补贴

C.特殊情况下支付的工资

D.缴纳的保险费【答案】：C155.某项目设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。

A.6300

B.1400

C.740

D.340【答案】：D156.工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C157.总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？()

A.编制说明

B.设备表

C.主要材料表

D.项目清单表【答案】：C158.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限额设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D159.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D160.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是由投资者实缴的出资额

B.负债后于项目资本金受偿

C.投资者可以转让其出资

D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】：C161.工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门【答案】：A162.关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。

A.同一规格的钢丝每批不得大于6t

B.钢丝的外观应逐盘检查

C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。

D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】：A163.施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：B164.（）表明流水施工的速度和节奏性。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.施工过程【答案】：A165.将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理【答案】：C166.（2020年真题）在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润【答案】：D167.（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A.缩短某些工作持续时间

B.组织搭接或平行作业

C.减少某些工作机动时间

D.分段组织流水施工【答案】：A168.关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？

A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则

B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则

C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则

D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则【答案】：D169.住房部印发的《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》中建筑信息模型分类对象应包括建筑工程中的()内容。

A.建设要求

B.建设进程

C.建设资金

D.建设周期【答案】：D170.在投资方案财务评价中，获利能力较差的方案是（）。

A.内部收益率小于基准收益率，净现值小于零

B.内部收益率小于基准收益率，净现值大于零

C.内部收益率大于基准收益率，净现值小于零

D.内部收益率大于基准收益率，净现值大于零【答案】：A171.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满【答案】：D172.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】：D173.某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为()万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B174.下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。

A.挤塑聚苯板

B.泡沫玻璃板

C.岩棉保温板

D.酚醛树脂板【答案】：B175.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；经二次抽样检得：d1＝3，d2＝3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：C176.下列因素中，不影响基准收益率大小的是()

A.加权平均资本成本率

B.投资的机会成本率

C.贷款准备金率

D.通货膨胀率【答案】：C177.某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。

A.200

B.400

C.600

D.450【答案】：C178.下列关于注册建筑师不予注册的叙述，哪条是与规定一致的？()

A.因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满2年的

B.因在建筑设计中犯有错误受行政处罚，自处罚决定之日起至注册之日不满2年的

C.因在建筑设计相关业务中犯有错误受撤职以上处分，自处分决定之日起至注册之日不满5年的

D.受吊销注册建筑师证书的行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的【答案】：B179.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.现场监理员

D.施工单位质量负责人【答案】：A