2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关练习题含完整答案详解（易错题）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制通关练习题含完整答案详解（易错题）1.调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A2.下列工作中,属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。

A.分析实际进度偏差对总工期的影响

B.整理实际进度数据

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.采集实际进度数据【答案】：A3.卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。

A.过程方法

B.系统方法

C.评价方法

D.整合方法【答案】：A4.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C5.某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C6.工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C7.以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()

A.建设单位项目负责人

B.勘察单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】：A8.建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()

A.应按厂房柱网分区段浇筑

B.分区段面积不宜大于50㎡

C.面层内不得敷设管线

D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】：B9.对工程范围确定，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用()合同形式。

A.估计工程量单价

B.纯单价

C.可调总价

D.可调单价【答案】：B10.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：D11.（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B12.采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B13.工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故【答案】：C14.生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资和建设期利息

B.建设投资.建设期利息和流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资【答案】：B15.（2017年真题）下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C16.负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督检查机构【答案】：A17.对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。

A.调整型抽样方案

B.计数型抽样方案

C.二次抽样方案

D.多次抽样方案【答案】：C18.监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.培训层【答案】：A19.在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表【答案】：B20.（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A.缩短某些工作持续时间

B.组织搭接或平行作业

C.减少某些工作机动时间

D.分段组织流水施工【答案】：A21.某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。

A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元

B.该项目运营期内年平均净利润为300万元

C.该项目总投资收益率可以为15.13%

D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】：D22.对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。

A.巡回监控

B.设置质量控制点监控

C.旁站监控

D.驻厂监造【答案】：D23.在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。

A.标准偏差

B.变异系数

C.极差

D.样本中位数【答案】：C24.按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A25.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.52

B.0.60

C.0.80

D.0.83【答案】：D26.（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.咨询单位【答案】：B27.某进口设备FOB价为人民币1200万元，国际运费72万元，国际运输保险费用4.47万元，关税217万元，银行财务费6万元，外贸手续费19.15万元，增值税253.89万元，消费税率为5%，则该设备的消费税为（）万元。

A.78.60

B.74.67

C.79.93

D.93.29【答案】：A28.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。

A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底

C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】：D29.（2022年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价【答案】：B30.在单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.持续时间总和最长

B.时间间隔均为零

C.时距总和最长

D.由关键节点组成【答案】：B31.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D32.对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】：A33.在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量【答案】：B34.（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D36.关于样本中位数的说法，正确的是()。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】：A37.某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万和3000万。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.8948.5

B.8140

C.8940

D.9748.5【答案】：B38.（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：A39.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A40.工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构【答案】：A41.持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标，该要点的基本内容不包括（）。

A.对组织不断的改进

B.提高有效性和效率

C.确定挑战性的改进目标

D.确定关键、重要过程【答案】：D42.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。

A.以预防为主

B.以人为核心

C.质量第一

D.质量标准【答案】：A43.某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收

A.256.79

B.347.92

C.351.90

D.452.14【答案】：D44.分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A45.建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A46.由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的（），经其审查同意后方可实施。

A.监理机构

B.设备总工程师

C.建设单位

D.设备安装工程师【答案】：A47.在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工

A.终身保修

B.三十年

C.五十年

D.设计文件规定的年限【答案】：D48.质量管理体系文件必须符合监理单位的客观实际，具有（），这是体系文件得以有效贯彻实施的重要前提。

A.符合性

B.确定性

C.相容性

D.可操作性【答案】：D49.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B50.下列标准中（）是由国家或部门统一制定的，用以作为检验和验收工程项目质量水平所依据的技术法规性文件。

A.《混凝土结构工程施工质量验收规范》

B.《电焊操作规程》

C.《混凝土施工操作规程》

D.《砌体操作规程》【答案】：A51.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构【答案】：A52.建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.单位时间内投入的资源量较少

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工【答案】：D53.为保证设备的质量，在设备运往现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备加固措施

C.海关及保险手续

D.设备包装质量【答案】：D54.某钢筋混凝土结构分项工程，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资偏差和进度偏差分别为（）。

A.超支3.2万元、超前7万元

B.超支3.2万元、拖后7万元

C.节约3.2万元、拖后3万元

D.节约3.2万元、超前3万元【答案】：A55.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：B56.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。

A.工程量、施工程序

B.主要工种、施工工艺

C.工程部位、施工特点

D.专业性质、楼层【答案】：B57.在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.承包单位

D.施工阶段【答案】：A58.（2021年真题）监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则

B.建立工程进度报告制度

C.建立进度协调工作制度

D.加强工程进度风险管理【答案】：A59.抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于()。

A.3d

B.5d

C.10d

D.15d【答案】：D60.建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件【答案】：A61.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B62.数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。

A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差

B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好

C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好

D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差【答案】：C63.（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因【答案】：D64.工程变更款项最终结算时，应以（）为依据。

A.经建设单位同意的暂定价格

B.建设单位与施工单位达成的协议

C.实际发生的款项

D.竣工结算款【答案】：B65.下列费用中，属于建安工程措施费的是()

A.工程排污费

B.构成工程实体的材料费

C.二次搬运费

D.施工现场管理人员的工资【答案】：C66.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A67.物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。

A.物资供应计划

B.物资需求计划

C.物资采购计划

D.物资加工计划【答案】：B68.当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）

A.d＜c

B.d＞c

C.d=c

D.d=r【答案】：B69.按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.任意比例【答案】：A70.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是由投资者实缴的出资额

B.负债后于项目资本金受偿

C.投资者可以转让其出资

D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】：C71.可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D72.某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()

A.21.25%

B.28.50%

C.28.85%

D.32.14%【答案】：C73.建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。

A.勘察阶段

B.设计阶段

C.招标阶段

D.施工阶段【答案】：B74.当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内提交（），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件。

A.竣工验收报告

B.承包单位详情报告

C.工程延期意向通知

D.承包单位最终详情报告【答案】：C75.下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A76.工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。

A.施工整改计划

B.施工组织设计

C.施工方案

D.施工措施【答案】：C77.对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.一次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：C78.关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】：A79.关于行政法基本原则，下列哪一选项说法正确？

A.按照诚实守信的原则，行政机关因为公共利益需要撤回行政决定的，应当对当事人因此受到的财产损失予以赔偿

B.山东某地公安局对几名以1元赌注炸金花的大学生作出行政拘留15天，罚款3000元的行政处罚，该行为明显不当，违反了合理行政原则

C.程序正当原则要求行政机关公布的信息应当全面、准确、真实

D.行政机关作出行政决定不得考虑不相关因素，这是比例原则的要求【答案】：B80.项目监理机构对初步设计成果审核后应提出()

A.验收报告

B.总结报告

C.审批报告

D.评估报告【答案】：D81.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：A82.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C83.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B84.下列方法中，属于可行性研究阶段流动资金估算方法的是（）。

A.生产能力指数法

B.扩大指标估算法

C.分项详细估算法

D.资金周转率法【答案】：C85.监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限额设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】：D86.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位来按施工方案施工【答案】：A87.工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果【答案】：D88.设备装配、试车和（）是设备制造质量的综合评定，是设备出厂前质量控制的重要检测阶段。

A.整机性能检测

B.设备开箱检查

C.整机性能优化

D.整机性能调试【答案】：A89.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D90.下列关于列表比较法的说法中，正确的是（）。

A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致

B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前

D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期【答案】：A91.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D92.建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。

A.调查和分析工程环境及施工现场条件

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.进行工程项目工期目标和进度控制决策

D.编制年度竣工投产交付使用计划【答案】：B93.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B94.某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.建设单位和施工单位共同【答案】：A95.某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为（）。

A.10.31%

B.12.37%

C.14.12%

D.15.46%【答案】：D96.监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。

A.观察和必要的判断

B.检查和必要的鉴定

C.回访和必要的跟踪

D.分析和必要的验证【答案】：B97.在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()

A.质量方针

B.质量目标

C.质量管理

D.质量控制【答案】：C98.下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()

A.合同价应低于中标人的投标报价

B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价

C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据

D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】：C99.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A100.（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水节拍

B.流水工期

C.流水步距

D.流水强度【答案】：A101.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A102.商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1～2年

B.1～3年

C.2～4年

D.3～5年【答案】：B103.（2018年真题）设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.预备费【答案】：B104.关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是

A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习

B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务

C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人

D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护【答案】：A105.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。

A.50.0

B.51.2

C.59.5

D.60.7【答案】：B106.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C107.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D108.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.中位数和标准偏差

B.算术平均数和中位数

C.算术平均数和变异系数

D.标准偏差与变异系数【答案】：B109.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()

A.2个和19天

B.3个和20天

C.4个和20天

D.5个和19天【答案】：B110.某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。

A.15

B.17

C.25

D.29【答案】：D111.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A112.下列评价指标中，()属于动态指标。①投资利润率②投资收益率③财务净现值④内部收益率⑤投资报酬率

A.①②

B.③④

C.②③

D.④⑤【答案】：B113.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满【答案】：D114.下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()

A.土地使用权出让金

B.融资费用

C.专有技术转让费

D.样品样机购置费【答案】：B115.关于监理工程师审批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是()

A.工程延期必须符合计划进度安排

B.延长的时间不应超过工作总时差

C.工程延期必须事先申请和报告

D.工程延期必须符合实际情况【答案】：D116.（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A117.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D118.某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794【答案】：C119.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。

A.表明其履行施工合同的能力

B.听取监理工程师的建设性意见

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】：B120.在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.质量监督机构

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D121.下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。

A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构

B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字

C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改

D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】：A122.下列不属于工程量清单编制依据的是（）。

A.建设工程设计文件

B.拟定的招标文件

C.常规施工方案

D.项目可行性研究审批文件【答案】：D123.工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.监理单位协助建设单位【答案】：C124.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D125.下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）。

A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务

B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】：A126.下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。

A.可行性研究费

B.工程竣工验收费

C.环境影响评价费

D.劳动安全卫生评价费【答案】：B127.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.施工单位项目技术负责人

B.专业监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师【答案】：B128.检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C129.如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。

A.予以验收

B.鉴定验收

C.拒绝验收

D.协商验收【答案】：A130.某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用【答案】：B131.某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。

A.26.25

B.26.68

C.126.67

D.119.10【答案】：C132.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.考察报告【答案】：A133.（2018年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603【答案】：D134.为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。

A.施工招标和施工

B.设计和施工招标

C.设计和施工

D.设计、施工招标和施工【答案】：C135.关于贿赂犯罪，下列说法正确的是:

A.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处

B.国家工作人员收受请托人房屋未变更权属登记，或受贿后有关人员被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定为受贿罪

C.特定关系人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物的，以受贿罪的共犯论处

D.特定关系人以外的其他人与国家工作人员通谋，由国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，收受请托人财物后双方共同占有的，以受贿罪的共犯论处【答案】：A136.在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。

A.生产单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.使用单位【答案】：A137.大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？

A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局

B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法

C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决

D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】：B138.某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（）元/台班。

A.7.5

B.8.0

C.10

D.12.5【答案】：C139.根据工程造价的特点，工程造价具有下列中的哪几项计价特征？()①单件性；②大额性；③组合性；④兼容性；⑤多次性

A.①②③

B.②③④

C.①③⑤

D.②④⑤【答案】：C140.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C141.（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.47.664

B.62.064

C.65.160

D.93.600【答案】：B142.工程招标阶段所确定的作为投标人入围条件的企业资质等级，应取得()的认可。

A.建设主管部门

B.招标管理部门

C.工商管理部门

D.资质管理部门【答案】：B143.采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。

A.调量不换价

B.可以直接套用预算单价

C.编制补充单位估价表

D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】：A144.（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328【答案】：B145.监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。

A.建设单位确认

B.总监理工程师批准

C.质检部门规定

D.合同条件约定【答案】：D146.某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得i＜sub>1＜/sub>=15%、i＜sub>2＜/sub>=18%、i＜sub>3＜/sub>=20%时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为()

A.17.50%

B.19.50%

C.19.69%

D.20.16%【答案】：B147.下列违反上诉不加刑原则的有：

A.第一审法院认为马某犯伤害罪判处有期徒刑３年，马某上诉，检察院没有抗诉，第二审法院认为一审判决认定事实不清，发回原审法院重审，原审法院直接加重马某量刑

B.第一审法院认定赵某犯抢夺罪判处有期徒刑５年，赵某上诉，检察院没有抗诉，二审法院认为赵某量刑畸轻，可以直接将抢夺罪改为抢劫罪，但不得加重赵某的刑罚

C.第一审法院以盗窃罪判处金某有期徒刑２年、王某有期徒刑１年，金某、王某以没有实施犯罪为由提起上诉，检察院认为对金某的量刑畸轻提出抗诉，第二审法院经过审理，将金某和王某都改判为有期徒刑５年

D.第一审法院认定石某犯绑架罪被判处死刑缓期执行，犯抢劫罪判处无期徒刑，数罪并罚决定判处死刑缓期执行。石某上诉后，第二审法院将石某改判为死刑缓期执行并限制减刑【答案】：A148.发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的()而影响工期时，才能批准工程延期。

A.总工期

B.自由时差

C.总时差

D.合同工期【答案】：C149.在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：D150.向厂家订货的设备在制造过程中如需对设备的设计提出修改，应由原设计单位进行设计变更，并由（）审核设计变更文件和处理相关事宜。

A.原设计负责人

B.建设单位代表

C.总监理工程师

D.采购方负责人【答案】：C151.（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：B152.关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。

A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险

B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊

C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】：A153.工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。

A.监理工程师

B.事故调查组

C.业主项目负责人

D.质量监督工程师【答案】：A154.在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费【答案】：A155.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B156.大体积混凝土养护时，应采取控温措施，使混凝土表面和内部的温差不超过()。

A.20℃

B.25℃

C.30℃

D.35℃【答案】：B157.项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。

A.混凝土强度试块取样检验

B.钢筋套筒取样检验

C.保温材料取样检验

D.预埋件的出厂合格证【答案】：D158.某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。

A.4，24

B.5，24

C.6，22

D.8，22【答案】：D159.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B160.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C161.与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理【答案】：B162.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C163.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB/T50300-2001），安装工程的检验批一般按()划分。

A.专业性质

B.设备类别

C.专业系统

D.设计系统或组别【答案】：D164.工程质量事故的技术处理方案，一般应委托()提出。

A.原设计单位

B.工程检测加固单位

C.事故调查组建议的单位

D.政府质量监督部门【答案】：A165.（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.****【答案】：C166.工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】：D167.监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。

A.编制工程设计作业进度计划

B.编制工程设计阶段进度计划

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】：D168.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C169.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。

A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行

B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行

C.由业主提山，经承包商同意后执行

D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】：D170.针对同一个项目的BIM技术应用，各自的关注点和职责也不尽相同。例如，业主单位会更多关注()。

A.整体项目的

B.IM技术应用部署和开展B设计阶段的BIM技术应用

C.施工阶段的B.IM技术应用

D.整体项目的成本和造价【答案】：A171.在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）d。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3【答案】：D172.（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】：C173.某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编【答案】：B174.项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()

A.编制施工阶段投资控制工作流程

B.制定施工方案并对其进行分析论证

C.审核竣工结算

D.防止和处理施工索赔【答案】：A175.某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。

A.暂列金额

B.暂估价

C.计日工

D.总承包服务费【答案】：C176.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D177.（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工

B.非节奏流水施工

C.加快的成倍节拍流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：B178.对于特别重要设备，监理单位可以采取（）的方式。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.旁站监控【答案】：A179.（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间【答案】：A180.某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。

A.16

B.21

C.25

D.28【答案】：C181.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。

A.现场质量保证体系

B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C182.质量是指“一组固有特