2026年监理工程师之土木建筑目标控制综合提升试卷（夺冠）附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制综合提升试卷（夺冠）附答案详解1.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B2.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工程长【答案】：B3.编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需【答案】：A4.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工程量为2400m3，预算单价时12元/m3；到月底检查时，确认承包商实际完成的工程量为2000m3，实际单价为15元/m3。则该工程的进度绩效指数为（）。

A.0.52

B.0.60

C.0.80

D.0.83【答案】：D5.项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。

A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析

B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差

C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起

D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】：D6.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D7.验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人【答案】：B8.（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。

A.过程方法

B.持续改进

C.循证决策

D.关系管理【答案】：D9.关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。

A.最高管理者

B.管理者代表

C.经营负责人

D.技术负责人【答案】：A10.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A11.下列()不是BIM软件的特点。

A.操纵可视化

B.信息完备性

C.渲染精美性

D.信息互用性【答案】：C12.下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全【答案】：A13.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。

A.不改变工作之间的先后顺序关系

B.缩短非关键线路上工作的持续时间

C.压缩费用增加量最大的关键工作

D.不改变原有计划的关键线路【答案】：A14.投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：A15.工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位【答案】：A16.总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？()

A.编制说明

B.设备表

C.主要材料表

D.项目清单表【答案】：C17.某扩建项目初步设计规定必须购置的不够固定资产标准的工卡模具费用属于（）。

A.设备工器具购置费

B.设备购置费

C.工具器具及生产家具购置费

D.设备运杂费【答案】：C18.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B19.进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A20.质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督【答案】：B21.工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C22.根据建标[2013]44号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（）。

A.措施项目费

B.材料费

C.企业管理费

D.现场管理费【答案】：B23.在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()

A.抗碱性封闭底漆

B.界面剂

C.建筑胶水

D.浅色涂料【答案】：A24.根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的

A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律

B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案

C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置

D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】：C25.陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？

A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利

B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴

C.陈某申请复议，复议机关为县公安局

D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】：D26.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B27.关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差

C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】：B28.在2000版GB/T19000族标准质量术语中，“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”称为()

A.质量方针

B.质量目标

C.质量管理

D.质量控制【答案】：C29.现场的监督和检查，一般是由（）单位进行。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工【答案】：C30.已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>

A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t

B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t

C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t

D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t【答案】：D31.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B32.采取进度调整措施，应以（）的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。

A.紧前工作和总工期

B.平行工作和总工期

C.后续工作和总工期

D.紧前工作和后续工作【答案】：C33.下列隔断墙每平方米综合单价最高的是：()

A.硬木装饰隔断

B.硬木半玻璃隔断

C.铝合金半玻璃隔断

D.轻钢龙骨单排石膏板隔断【答案】：C34.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率a和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.a和β均不宜超过5%

B.a不宜超过5%，β不宜超过10%

C.a不宜超过3%，β不宜超过5%

D.a不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A35.在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C36.对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工项目技术负责人

D.施工项目负责人【答案】：A37.某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（）m3。

A.0

B.1000

C.2000

D.3000【答案】：C38.在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费【答案】：A39.对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（）。

A.钢筋混凝土构件的现场制作

B.钢筋混凝土构件的运输

C.该建设工程的装饰工程

D.该建设工程的主体结构工程【答案】：B40.某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B41.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B42.项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.23%

B.9.62%

C.10.26%

D.10.34%【答案】：B43.在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A44.暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。对于因施工单位原因暂停施工的，应记录（）。

A.施工单位人工的数量

B.施工单位设备的数量

C.直接导致停工发生的原因

D.施工单位设备的状态【答案】：C45.工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案【答案】：D46.（2019年真题）某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A47.工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构人法代表

D.监理机构技术负责人【答案】：B48.（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：B49.某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。

A.18

B.20

C.22

D.24【答案】：A50.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：D51.某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（）。

A.紧后工作最迟开始时间的最大值

B.紧前工作最早开始时间的最大值

C.与紧后工作之间时间间隔的最大值

D.紧前工作最早完成时间的最大值【答案】：D52.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A53.关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。

A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险

B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊

C.装运港船上交货价是由卖方承担海运风险

D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】：A54.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C55.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程（）为止。

A.竣工验收合格

B.提交竣工验收报告

C.缺陷责任期满

D.保修期满【答案】：D56.可提高砖与砂浆的黏结力和砌体的抗剪强度，确保砌体的施工质量和力学性能的施工工艺措施是：()

A.采用混合砂浆

B.采用水泥砂浆

C.采用掺有机塑化的水泥砂浆

D.砖砌筑前浇水湿润【答案】：D57.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。

A.仪器仪表使用费

B.材料费

C.固定资产使用费

D.工具用具使用费【答案】：D58.对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法【答案】：B59.（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。

A.1

B.2

C.5

D.6【答案】：B60.在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程

A.驻厂监造

B.设置质量控制点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：D61.关于质量管理体系认证的特征，下列说法错误的是（）。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.实行体系认证的基本依据不等同于国际通用质量保证标准的国家标准

C.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

D.鉴定某一组织管理体系是否可以认证的基本方法是管理体系审核【答案】：B62.在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。

A.确定质量方针、质量目标

B.加强与顾客的沟通与联络

C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】：A63.（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.1.1～1.5【答案】：C64.某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()

A.85%

B.90%

C.95%

D.lOO%【答案】：A65.工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.组织关键工作平行作业

C.组织关键工作搭接作业

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D66.根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。

A.合同金额（扣除暂列金额）的20%

B.合同金额（扣除暂列金额）的30%

C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%

D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】：B67.（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。

A.工程监理规范

B.工程技术规程

C.专业验收规范

D.质量验收统一标准【答案】：C68.下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A69.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D70.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】：D71.下列关于防水工程的说法，错误的是（）。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌

C.防水层施工缝留槎位置正确，接槎按层次顺序搭接紧密

D.浴室墙面的防水层不得低于1500mm【答案】：D72.组织流水施工时，流水步距是指（）。

A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】：D73.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。

A.夏季防暑降温

B.工作服

C.职工教育经费

D.工会经费【答案】：A74.建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工程队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】：B75.建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%【答案】：C76.某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B77.某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。

A.7.71%

B.8.33%

C.9.38%

D.10.31%【答案】：C78.砖砌体砌筑施工工艺顺序正确的是（）。

A.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝

B.抄平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、清理与勾缝

C.抄平、放线、摆砖样、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、清理与勾缝

D.抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、挂线、砌筑、盘角、清理与勾缝【答案】：A79.某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C80.关于建设工程的项目档案说法，不正确的是（）。

A.严格按照国家有关档案管理的规定

B.及时收集、整理建设项目各环节的文件资料

C.建设工程施工完成后，及时向建设行政主管部门移交建设项目档案

D.建立、健全建设项目档案【答案】：C81.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.被动控制

C.主动控制

D.动态控制【答案】：D82.某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D83.在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B84.（2020年真题）工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算数平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算数平均数和中位数

D.中位数和标准偏差【答案】：C85.网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。

A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响

B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响

C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响

D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响【答案】：B86.质量事故发生后，（）有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告。

A.施工单位

B.政府部门

C.监理人员

D.事故调查小组【答案】：A87.按费用构成要素划分下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。

A.工伤保险费

B.养老保险费

C.劳动保护费

D.流动施工津贴【答案】：C88.（2022年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，质量保证金预留总额不得高于工程价款结算总额的（）。

A.5%

B.4％

C.3%

D.2％【答案】：C89.为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括()。

A.自检

B.抽检

C.交接检

D.专检【答案】：B90.（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】：C91.按照可操作性原则，监理工程师要审查承包单位的施工组织设计是否()

A.有能力执行并保证工期和质量目标

B.掌握了本工程的特点及难点

C.采用了先进的技术方案

D.全面分析了施工条件【答案】：A92.某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。

A.425.69

B.430.34

C.433.31

D.436.67【答案】：C93.下列选项中适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛的质量数据的特征值是（）。

A.极差

B.标准差

C.均方差

D.离散系数【答案】：D94.混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：()

A.50%

B.70%

C.80%

D.90%【答案】：D95.某地下工程，计划到5月份累计开挖土方1.2万m3，预算单价为90元/m3。经确认，到5月份实际累计开挖土方1万m3，实际单价为95元/m3，该工程此时的投资偏差为（）万元。

A.-18

B.-5

C.5

D.18【答案】：B96.某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过()。

A.6h

B.8h

C.9h

D.24h【答案】：A97.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析【答案】：D98.（2018年真题）在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B99.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】：D100.工程建设活动中，（）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A.项目可行性研究

B.工程施工

C.工程勘察

D.工程竣工验收【答案】：A101.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。

A.施工机具使用费

B.运杂费

C.安拆费及场外运费

D.措施项目费【答案】：C102.关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。

A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向

B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动

C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】：C103.下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。

A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别

B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量

C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期

D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】：C104.根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍

B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点

C.加荷分级不应少于8级

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】：C105.2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。

A.15945

B.16815

C.14496

D.15304【答案】：A106.对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业部门负责人

D.会审专家组组长【答案】：A107.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.检验批

D.分项工程【答案】：C108.具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。

A.承接方是持有证书的勘察设计单位

B.双方必须具有法人地位

C.承接方是持有证书的注册建筑师

D.委托方是建设单位或有关单位【答案】：C109.（2020年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C110.施工单位编制的施工组织设计经（）审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。

A.项目经理

B.施工单位技术负责人

C.施工单位质量负责人

D.施工单位项目法人【答案】：B111.（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】：A112.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。

A.竣工预验收合格

B.竣工验收报告提交

C.竣工验收合格

D.竣工备案【答案】：C113.建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工项目负责人

D.建设单位总经理【答案】：A114.某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】：A115.某拟建项目，预计年生产能力为18000件，已建同类项目的建设投资额为10000万元，生产能力为8000件。若价格调整系数为1.2，为简化计算，取生产能力指数为0.8，则采用生产能力指数法估算，该拟建项目的建设投资额应为（）万元。

A.21169

B.22958

C.23988

D.25298【答案】：B116.项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。

A.TOT

B.BT

C.BOT

D.PFI【答案】：A117.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B118.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】：B119.在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D120.下列有关市场采购设备质量控制的表述，正确的是（）。

A.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案

B.建设单位直接采购的，施工单位要协助编制设备采购方案

C.建设单位负责审查安装单位编制的采购方案

D.市场采购方式主要用于非标准设备的采购【答案】：A121.工程建设物资供应计划的最根本作用是（）。

A.调整工程的进度、节省开支

B.对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排

C.保障建设工程的物资需要，保证按施工进度计划组织施工

D.按物资需要适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目总目标的实现【答案】：C122.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.分项工程项目名称顺序码【答案】：B123.（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

A.工程质量管理体系

B.ISO质量管理体系

C.工程项目质量控制系统

D.质量目标控制体系【答案】：A124.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A125.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A126.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C127.关于贿赂犯罪，下列哪些选项是正确的？

A.国家工作人员甲对乙依法予以执行罚款，乙与甲讨价还价，仅交纳少量罚款，但额外给予甲一部分钱财的，乙成立行贿罪，甲成立受贿罪

B.在乡政府有求于县长甲的职务行为时，甲要求乡长乙从乡财政中拿出50万元给自己的，甲成立贪污罪与受贿罪的想象竞合犯

C.公司负责人甲以“谋取不正当利益”的目的，向有关国家工作人员乙提出要求，并给予乙10万元现金，但乙随后发现，该公司完全符合获得国家补贴的条件。甲的行为不符合行贿罪的主观要素，不成立行贿罪

D.甲在职时为他人谋取了利益，约定离职后再收受财物，并在离职后收受财物的，甲成立受贿罪【答案】：A128.投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。

A.分部分项工程量清单

B.招标工程量清单

C.工程量清单计价表

D.已标价工程量清单【答案】：D129.一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()

A.增加

B.不变

C.减少

D.二者无关系【答案】：C130.2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？

A.本案的赔偿义务机关为一审法院

B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿

C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容

D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】：B131.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A132.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：B133.由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D134.工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点【答案】：A135.关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证【答案】：A136.某拟建工程的生产能力是已建类似工程的2倍，已知已建类似工程的投资额为1000万元，该类工程的生产能力指数为0.5，综合调整系数为1。可估算出该拟建工程的投资额为（）万元。

A.500

B.707

C.1000

D.1414【答案】：D137.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B138.关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题

B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪

C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务

D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”【答案】：D139.民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】：A140.对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。

A.供货方及采购人员

B.供货方及项目经理

C.供货方及监理人员

D.供货方及商检人员【答案】：D141.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种、材料、施工工艺

B.设计分区、使用功能的显著差异

C.专业性质、建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A142.监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。

A.编制物资供应招标文件

B.提出物资供应分包方式

C.确定物资供应单位

D.签订物资供应合同【答案】：B143.按照FIDIC《施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本

D.成本，但不包括工期【答案】：B144.单位工程中的分部工程是按（）划分的。

A.设计系统或类别

B.工种、材料

C.施工工艺、设备类别

D.专业性质、工程部位【答案】：D145.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D146.其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。

A.招标单位

B.投标单位

C.监理单位

D.国家规定【答案】：A147.在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。

A.明确表达各项工作之间的逻辑关系

B.直观表达工程进度计划的计算工期

C.明确表达各项工作之间的搭接时间

D.直观表示各项工作的持续时间【答案】：A148.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。

A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价

B.投标人的投标报价可以低于工程成本

C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标

D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】：D149.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C150.在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：D151.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A152.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C153.根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县

B.工程所在地县

C.建设单位所在地市

D.工程所在地市【答案】：B154.（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C155.在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。

A.计划进度估计错误

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.实际进度比计划进度超前【答案】：D156.房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

A.施工单位

B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位

C.第三方咨询机构

D.参建各方共同协商【答案】：B157.在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。

A.1977

B.1978

C.1979

D.1980【答案】：B158.某招投标项目，某投标人以520万元的投标报价中标，招标人给出的招标控制价为550万元，标底为510万元。施工进行到后期，发生设计变更，对于某环保墙面漆，清单项目中无类似项目，经计算，该墙面刷漆工程定额综合单价为25元/m2，则发承包双方考虑报价浮动率后的综合单价为（）。

A.22.34

B.23.64

C.24.55

D.25.46【答案】：B159.对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.监理工程师函

D.整改通知单【答案】：B160.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计【答案】：C161.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B162.项目监理机构根据会议内容和协调结果编写监理例会会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：B163.检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】：A164.对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】：D165.质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督【答案】：B166.下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。

A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程

B.开挖深度3m的基坑土方开挖

C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】：C167.关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？

A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用

B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置

C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金

D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】：A168.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D169.下列不属于钢材的力学性能指标的是（）。

A.屈服强度

B.焊接裂纹敏感指数

C.伸长率

D.断面收缩率【答案】：B170.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D171.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B172.某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理【答案】：A173.“持续改进”是ISO质量管理体系八项质量管理原则之一，其核心是提高质量管理体系的()

A.有效性和效率

B.管理水平

C.科学性

D.创造价值能力【答案】：A174.物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。

A.申请量和采购量

B.采购量和库存量

C.库存量和供应量

D.供应量和申请量【答案】：A175.当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】：A176.（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。

A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值

B.中位数反映了样本数据的分散状况

C.中位数反映了中间数据的分布

D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】：A177.工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.建设行政主管部门【答案】：A178.下列费用中，属于规费的是()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C179.2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A180.质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。

A.施工单位

B.监理单位应要求施工单位

C.监理员

D.事故调查小组【答案】：A181.对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。

A.目标监控

B.巡回监控

C.定点监控

D.设置质量控制点监控【答案】