2026年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷往年题考附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷往年题考附答案详解1.（2020年真题）某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00【答案】：C2.在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。

A.承压板周围的土侧向挤出少量土时

B.沉降S缓慢增大

C.某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06【答案】：D3.监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()

A.工序作业者的自检验

B.前后工序交接检验

C.专职质检员的检验

D.作业者自检、交接检和专检【答案】：D4.在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工【答案】：D5.对价值工程对象进行价值分析时，成本指数是指评价对象的（）

A.目标成本在总目标成本中所占的比率

B.目标成本与现实成本的比值

C.现实成本在全部成本中所占的比率

D.现实成本与目标成本的比值【答案】：C6.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A7.于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？

A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件

B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开

C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据

D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】：B8.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D9.对用于工程的主要材料，在材料进场时（）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】：B10.工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B11.下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。

A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程

B.开挖深度3m的基坑土方开挖

C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】：C12.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师代表

D.施工单位项目负责人【答案】：A13.某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（）万元。

A.72

B.84

C.120

D.1572【答案】：A14.（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A15.关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】：D16.某工程划分为3个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和4天，则应组织()个专业工作队。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D17.现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为()

A.11.00%

B.11.46%

C.12.00%

D.12.36%【答案】：B18.生产性建设工程总投资包括()两部分。

A.建设投资和流动资金

B.建设投资和铺底流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资【答案】：B19.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C20.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。

A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润

B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润

C.综合单价不做调整

D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润【答案】：D21.下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.进行工程计量

D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】：A22.下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】：B23.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。

A.施工机具使用费

B.工具用具使用费

C.固定资产使用费

D.企业管理费【答案】：A24.新增固定资产的价值构成应包括（）

A.预备费

B.无形资产

C.铺底流动资金

D.进厂职工培训费【答案】：A25.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工

D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】：D26.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，工程量清单应由（）编制。

A.受建设主管部门认可的质量监督机构

B.招标人委托的具有相应资质的工程造价咨询人

C.招标人委托的具有招标代理资质的中介机构

D.受造价协会认可的专家组【答案】：B27.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。

A.现场质量保证体系

B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C28.单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：B29.在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于（）

A.勘查

B.监理

C.设计

D.运营【答案】：C30.将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，参后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：B31.固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较共同的特点是()

A.相邻专业工作队的流水步距相等

B.专业工作队数等于施工过程数

C.不同施工过程的流水节水节拍均相等

D.专业工作队数等于施工段数【答案】：A32.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B33.投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。

A.已完成工作量×预算单价

B.计划工作量×预算单价

C.已完成工作量×实际单价

D.计划工作量×实际单价【答案】：A34.（2020年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C35.某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%，5年内等额还本付息，设备购置后即用于生产，获得收益，若企业期望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元，则各期收益至少为（）万元。

A.42.76

B.50.00

C.52.76

D.62.76【答案】：D36.（2020年真题）下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B37.在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划【答案】：B38.物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。

A.计划

B.组织

C.协调

D.控制【答案】：A39.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资【答案】：D40.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】：C41.下列关于枉法裁判行为的定性正确的是

A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚

B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪

C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪

D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】：B42.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】：B43.当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】：C44.SDBIM软件中的5D包括()。

A.质量信息维度

B.几何信息维度

C.进度信息维度

D.成本信息维度

E.造价信息维度【答案】：B45.施工单位编写的施工方案，（）应组织审查，符合要求后予以签认。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】：B46.对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法【答案】：B47.下列不属于装配式结构类型的是()。

A.装配整体式框架结构

B.装配整体式剪力墙结构

C.装配整体式砌体结构

D.装配整体式部分框架剪力墙结构【答案】：C48.当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】：A49.采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资拟建项目规模为已建类似项目规模的五倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2~0.5

B.0.6~0.7

C.0.8~0.9

D.1.1~1.5【答案】：C50.下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

A.开挖深度3m的基坑土方开挖

B.混凝土模板支撑工程搭设高度8m

C.起重量300KN的起重吊装工程

D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】：A51.在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。

A.施工单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位负责人【答案】：C52.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划【答案】：C53.《卓越绩效评价准则》评分系统中将七方面分为三个层次，即基本要求、总体要求和多项要求。其中

A.基本要求

B.总体要求

C.多项要求

D.其他【答案】：A54.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D55.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。

A.封闭和覆盖

B.包裹和覆盖

C.防护和包装

D.防护和封闭【答案】：C56.某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。

A.100

B.124

C.126

D.108【答案】：D57.下列费用中，不属于规费的是（）。

A.工伤保险费

B.文明施工费

C.生育保险费

D.住房公积金【答案】：B58.通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人

C.施工项目技术负责人，施工项目负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：A59.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C60.施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.垂直施工

B.平行施工

C.依次施工

D.流水施工【答案】：C61.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D62.下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。

A.10～30年

B.30～60年

C.50～100年

D.80年以上【答案】：C63.旁站发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应由（）下达（），指令施工单位整改。

A.专业监理工程师，整改通知单

B.专业监理工程师，暂停令

C.总监理工程师，暂停令

D.总监理工程师，监理通知单【答案】：C64.工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计【答案】：C65.在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。

A.工程进度报告

B.单位工程施工进度计划

C.施工总进度计划

D.施工进度控制工作细则【答案】：D66.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%【答案】：C67.质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。

A.施工单位和监理单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和分包单位

D.施工单位和建设单位【答案】：A68.在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.设计单位【答案】：B69.在下列事件中，可以引起质量波动的偶然性原因是（）。

A.使用不同厂家生产的规格型号相同的材料

B.材料规格品种使用错误

C.施工方法不当

D.机械设备故障【答案】：A70.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】：B71.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.工程税金【答案】：A72.对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C73.施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理单位技术负责人【答案】：A74.在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。

A.第一类

B.第二类

C.第三类

D.第四类【答案】：A75.调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】：A76.平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位限期将其撤出施工现场

B.签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验

C.签发工程暂停令，责令施工单位暂停下一工序施工

D.签发工程暂停令，责令施工单位按设计处理文件进行修复【答案】：B77.关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？

A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用

B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置

C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金

D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】：A78.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B79.一跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁，当设计无要求时，施工模板起拱高度宜为跨度的：()

A.1/1000～2/1000

B.2/1000～4/1000

C.1/1000～3/1000

D.1/1000～4/1000【答案】：C80.关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题

B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪

C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务

D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”【答案】：D81.根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B82.在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。

A.工程计价的各阶段

B.招投标阶段

C.施工阶段

D.设计阶段【答案】：A83.项目监理机构发现施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的，总监理工程师应（）。

A.签发监理通知单

B.签发工作联系单

C.签发工程暂停令

D.提交监理报告【答案】：C84.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米/台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C85.工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响【答案】：D86.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.企业法人

D.监理员【答案】：A87.在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为()。

A.流水节拍

B.施工段

C.工作面

D.施工过程【答案】：D88.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】：D89.下列关于净高9.6m门厅的建筑面积计算方法，说法正确的是（）。

A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积

B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积

C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积

D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】：A90.产品的认证标志中，表示强制认证标志的是()。

A.方园标志

B.PRC标志

C.长城标志

D.3C标志【答案】：D91.工程的（）使得质量目标和水平具体化。

A.设计

B.施工

C.决策

D.可行性研究【答案】：A92.根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县

B.工程所在地县

C.建设单位所在地市

D.工程所在地市【答案】：B93.（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A94.关于价值工程方法及其特点的说法，正确的是（）。

A.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的最低成本

B.价值工程是一种经济评价方法，可用其寻求产品的合理成本

C.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期成本最低的一种方法

D.价值工程是在产品满足功能的前提下，寻求寿命周期内合理成本的一种方法【答案】：C95.用于工程的（）采购的主要设备应经建设单位，施工单位，项目监理机构与供货方共同进行开箱检查,并共同在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A96.（）是控制概算定额(指标)的水平。

A.预算定额

B.估算指标

C.计划定额

D.计算定额【答案】：B97.某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()。

A.43.680

B.48.048

C.44.554

D.49.009【答案】：D98.某招标工程，分部分项工程费为41000万元（其中定额人工费占15%），措施项目费以分部分项工程费的2.5%计算，暂列金额800万元，规费以定额人工费为基础计算，规费费率为8%，税率为9%。则该工程的招标控制价为（）万元。

A.46343.530

B.47143.530

C.47215.530

D.47247.794【答案】：C99.门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()

A.推拉门

B.平开门

C.自由门(带地弹簧)

D.推拉栅栏【答案】：C100.承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款【答案】：C101.在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。

A.边设计、边施工

B.越级设计

C.转包、挂靠

D.无证施工【答案】：A102.根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。

A.法律法规变化

B.提前竣工

C.暂估价

D.现场签证【答案】：B103.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故书面报告【答案】：A104.在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。

A.程序性审查

B.内容性审查

C.内部性审查

D.外部性审查【答案】：A105.债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。

A.债务期限

B.债务大小

C.债务序列

D.违约风险【答案】：B106.工程款支付证书由（）签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门【答案】：C107.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C108.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况【答案】：A109.监理工程师控制施工进度的工作内容包括（）。

A.确定施工方案

B.确定进度控制方法

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制材料、机具供应计划【答案】：B110.某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。

A.183.47

B.304.43

C.315.95

D.331.66【答案】：B111.工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.工程开工报审表

B.施工组织设计报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程开工令【答案】：D112.对单一的、具有独立性的单项工程建设项目，可按（）编制形式直接编制总概算。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级【答案】：B113.下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是()

A.编制进度控制工作细则

B.分析进度控制目标风险

C.建立进度协调会议制度

D.定期收集实际进度数据【答案】：C114.关于见证取样及相关人员的说法,正确的是（）。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员应在质量监督机构备案

C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格【答案】：D115.对于有间歇时间，没有提前插入时间（∑C）的固定节拍流水施工，其流水施工工期的计算公式为（）。

A.T=nt+∑G+∑Z+m×t

B.T=nt+∑G+∑Z-∑C+m×t

C.T=（n-1）t+∑G+∑Z+m×t

D.T=（n-1）t+∑G-∑Z-∑C+m×t【答案】：C116.（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.程序文件

B.质量计划

C.作业指导书

D.质量记录【答案】：A117.（2021年真题）某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A118.下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：()

A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水

B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光

C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎

D.防水层最小厚度不得小于设计厚度【答案】：D119.城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日【答案】：D120.政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.内控主体

D.监控主体【答案】：D121.检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？

A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭

B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述

C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序

D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】：A122.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.检测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A123.正常情况下，混凝土强度检测数据服从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C124.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。

A.强度不足

B.表面裂缝

C.强度不足和表露裂缝

D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】：D125.采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】：B126.根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核

B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加

C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检

D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】：A127.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D128.裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()

A.基层未刷防潮层

B.旧墙面疏松的旧装修层未清除

C.基层含水率过大

D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】：A129.采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。

A.项目监理机构

B.招标人

C.招投标管理机构

D.投标人【答案】：B130.（2022年真题）调整施工进度计划可采取的组织措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.改进施工工艺

D.调整施工方法【答案】：A131.某一新建小区的公共建筑单项工程的土建工程概算为300万元，采暖工程概算为20万元，给水排水工程概算为15万元，通风工程概算为10万元，机械设备及安装工程概算为25万元，电气、照明工程概算为15万元，电气设备及安装工程概算为30万元，则该小区公共建筑的建筑工程概算为()万元。

A.360

B.390

C.330

D.415【答案】：A132.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.总监理工程师

B.最高管理者

C.专业监理工程师

D.法人代表【答案】：B133.建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工程队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】：B134.（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理【答案】：B135.世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B.基本预备费和涨价预备费

C.应急费和建设成本上升费用

D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】：C136.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A137.（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B138.下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。

A.施工段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：C139.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B140.（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B141.在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。

A.适用性

B.耐久性

C.可靠性

D.安全性【答案】：B142.在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。

A.各承包单位的资质条件和技术力量

B.按照先易后难的原则安排施工顺序

C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程

D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】：C143.根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。

A.详细的工程延期申述报告

B.工程延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.最终详情报告【答案】：B144.（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】：B145.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D146.搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。

A.最早开始时间后为自由时差

B.时间间隔后为最迟开始时间

C.最迟开始时间后为总时差

D.自由时差之后为最迟开始时间【答案】：D147.（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果【答案】：D148.某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不做处理

D.通过后续工序弥补【答案】：C149.某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%，以定额人工费及定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%，以定额人工费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2，工程量为5000m2。定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措施项目费用为（）万元。

A.3.0

B.7.5

C.10.0

D.17.5【答案】：C150.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa36.0MPa41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.36.3

C.36.0

D.31.5【答案】：C151.在勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察方案

C.督促勘察单位完成工作内容

D.勘察成果报告【答案】：C152.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A153.施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。

A.施工工艺

B.施工组织设计

C.施工顺序

D.工程对象【答案】：D154.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量【答案】：B155.混凝土结构或构件变形检测项目不包括（）。

A.构件的挠度

B.构件和结构的倾斜

C.构件强度

D.基础不均匀沉降【答案】：C156.下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.标准偏差

B.中位数

C.极差

D.期望值【答案】：B157.承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格审查表》中应附有分包单位的()

A.资质相业绩材料

B.营业执照和经营范围

C.资质和分包合同

D.项目经理职责和施工计划【答案】：A158.某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。

A.1653.60

B.1702.49

C.1752.82

D.1786.52【答案】：C159.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】：C160.竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B161.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A162.某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000【答案】：D163.投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指（)之积。

A.计划工程量和实际单价

B.计划工程量和计划单价

C.已完工程量和实际单价

D.已完工程量和计划单价【答案】：B164.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C165.施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列【答案】：D166.项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B167.当高强度螺栓连接副保管时间超过（）个月后使用时，应按相关要求重新进行扭矩系数或紧固轴力试验，并应在合格后再使用。

A.3

B.6

C.8

D.9【答案】：B168.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。

A.第三级，且由两位数构成

B.第四级，且由两位数构成

C.第三级，且由三位数构成

D.第四级，且由三位数构成【答案】：D169.关于资金成本性质的说法，正确的是（）。

A.资金成本表现为资金所有者的利息收入

B.资金的时间价值表现为资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金的时间价值一般表现为资金占用额的函数

D.资金成本表现为资金占用额的函数【答案】：D170.（2021年真题）采用生产能力指数法估算某拟建项目的建设投资，拟建项目规模为已建类似项目规模的5倍，且是靠增加相同规格设备数量达到的，则生产能力指数的合理取值范围是（）。

A.0.2～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.1.1～1.5【答案】：C171.（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.建设单位，15

B.建设单位，20

C.施工单位，25

D.施工单位，30【答案】：A172.对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】：D173.下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()

A.直接费会随着工期的缩短而增加

B.直接费率会随着工期的增加而减少

C.间接费会随着工期的缩短而增加

D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】：A174.承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款【答案】：C175.随着我国经济发展和施工技术的进步，工程建设规模不断扩大，技术复杂程度越来越高，出现了大量工程规模较大和具有综合使用功能的（）。

A.综合性建筑物

B.多体建筑物

C.大型单体工程

D.多功能建筑物【答案】：C176.工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（）。

A.直接费减少，间接费增加

B.直接费和间接费均增加

C.直接费增加，间接费减少

D.直接费和间接费均减少【答案】：C177.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C178.工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场【答案】：D179.板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()

A.泛碱

B.空鼓

C.翘曲

D.脱落【答案】：B180.某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00【答案】：C181.