2026年监理工程师之土木建筑目标控制综合提升试卷及完整答案详解（必刷）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制综合提升试卷及完整答案详解（必刷）1.在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D2.下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：

A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树

B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用

C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考

D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使【答案】：A3.工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（）是必须执行与遵守的最低要求。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准【答案】：A4.对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）核实施工单位申报的修复工程费用，签认工程款支付证书，并报建设单位。

A.监理单位

B.项目经理

C.设计单位

D.监测单位【答案】：A5.按照建设程序，可以将建设工程定额分为()

A.预算定额、概算定额和估算指标

B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】：A6.当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的组织措施之一是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.采用更先进的施工机械

C.改善外部协作配合条件

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】：D7.监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()

A.各种检查和记录

B.时间安排和调度

C.系统划分

D.技术交底【答案】：A8.国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。

A.LOD

B.LCD

C.L

D.LED【答案】：A9.陈某与王某打架斗殴，乡派出所对陈某作出行政拘留的处罚，对王某作出罚款100元的处罚，陈某不服，申请行政复议。下列哪一选项说法是正确的？

A.乡派出所对陈某做出拘留决定前，应告知陈某有申请听证的权利

B.派出所可以当场做出对王某的罚款决定，还可当场收缴

C.陈某申请复议，复议机关为县公安局

D.若王某也不服，可向县公安局申请复议【答案】：D10.某写字楼的施工合同履行过程中，发包人为提前获得收益，要求承包人赶工，以使工期提前1个月。故承包人可因此向发包人提出补偿要求，可以索赔的内容是（）。

A.工期

B.费用

C.工期＋费用

D.费用＋利润【答案】：B11.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B12.总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5【答案】：A13.某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。

A.-170

B.-144

C.144

D.170【答案】：D14.某进口设备，装运港船上交货价(FOB)为50万美元，到岸价(CIF)为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币()。

A.43.680

B.48.048

C.44.554

D.49.009【答案】：D15.工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C16.某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%【答案】：D17.门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()

A.推拉门

B.平开门

C.自由门(带地弹簧)

D.推拉栅栏【答案】：C18.在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】：A19.用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A20.按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()

A.原材料和构配件

B.施工机械和设备

C.施工作业过程

D.分部工程【答案】：C21.下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水节拍

D.施工过程【答案】：A22.因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.安全文明施工费不予调整

B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素

C.按单价计算的措施项目费的调整，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价

D.承包人提出调整措施项目费的，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】：C23.在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。

A.检验批

B.隐蔽工程

C.一般项目

D.主控项目【答案】：B24.按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】：A25.极差的作用是（）。

A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值

B.反映数据变异程度的特征性

C.表示数据的相对离散波动程度

D.表示数据的代表性【答案】：A26.异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中，各施工过程的（）各自相等而不同施工过程之间的（）不尽相等的流水施工。

A.流水节拍、流水节拍

B.流水强度、流水节拍

C.流水步距、流水步距

D.流水节拍、流水步距【答案】：A27.某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。

A.违背建设程序

B.施工与管理不到位

C.地质勘察失真

D.片面追求进度【答案】：A28.（2017年真题）某工程组织非节奏流水施工，两个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4天和7、2、5、3天，则该工程的流水施工工期是（）天。

A.16

B.21

C.25

D.28【答案】：C29.以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】：C30.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.开工报审表【答案】：D31.当采用前锋线法对实际进度与计划进度进行比较时，下列说法正确的是（）。

A.工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际超前

B.工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致

C.工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度拖后

D.无法分析和预测工程项目整体进度状况【答案】：B32.工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B33.施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。

A.建设单位

B.建设单位代表

C.监理工程师

D.设计单位【答案】：C34.（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.后装拔出法【答案】：B35.为了确保建设工程进度总目标的实现，当某工程项目按建筑工程管理（CM）方法实施时，监理工程师应在业主的委托授权下负责（）方面的监督、管理与协调工作。

A.施工招标和施工

B.设计和施工招标

C.设计和施工

D.设计、施工招标和施工【答案】：C36.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】：D37.网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（）。

A.时间目标

B.时间-资源目标

C.时间-成本目标

D.时间-投资目标【答案】：C38.项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。

A.组织编制物资供应招标文件

B.受理物资供应单位的投标文件

C.组织编制物资供应计划

D.提出物资供应分包合同清单【答案】：D39.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】：B40.ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D41.为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程有效性和效率所开展的活动，称为()

A.质量改进

B.持续改进

C.质量策划

D.组织行为【答案】：B42.在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】：A43.竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。

A.分部分项工程

B.措施项目

C.总价措施项目

D.分部分项工程和单价措施项目【答案】：D44.在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。

A.边设计、边施工

B.越级设计

C.转包、挂靠

D.无证施工【答案】：A45.下列关于招标控制价的应用说法正确的是（）。

A.招标控制价需保密

B.招标控制价可以进行合理的上浮或下调

C.招标人可以只公布招标控制的总价

D.招标控制价需报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】：D46.工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

A.抓紧整改、早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场【答案】：D47.对于结构特殊或复杂的工程项目施工组织设计，必要时项目监理机构可与建设单位协商，组织有关专业部门和专家会审，提出意见后由()签发审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业部门负责人

D.会审专家组组长【答案】：A48.工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性【答案】：C49.在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】：D50.对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C51.（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C52.按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A53.建筑工程方案招标评标结束后，建设主管部门应公示相关内容，其中无须公示的是()。

A.中标方案

B.招标评标过程介绍

C.评标专家名单

D.评标专家意见【答案】：B54.下列关于枉法裁判行为的定性正确的是

A.司法工作人员在刑事诉讼中因受贿而枉法追诉、裁判的，应该实行受贿罪与徇私枉法罪数罪并罚

B.司法工作人员在刑事诉讼中伪造、毁灭证据的方法进行枉法裁判的，构成徇私枉法罪

C.在民事、行政审判中负有审判职责的工作人员，故意违背事实和法律作枉法裁判，只有情节严重，才构成犯罪

D.民事、行政审判中负有审判职责的工作人员因收受贿赂而枉法裁判的，构成受贿罪与民事、行政枉法裁判罪，按照其中处罚较重的规定定罪处罚【答案】：B55.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A56.因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位【答案】：D57.检验批的质量验收分为主控项目和一般项目，下列属于一般项目包括的主要内容的是（）。

A.水泥、钢材的质量

B.混凝土、砂浆的强度

C.管道的压力试验

D.钢筋的接头宜设置在受力较小处【答案】：D58.下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。

A.明确管理职能分工

B.重视设计多方案选择

C.审核竣工结算

D.采取节约投资的奖励措施【答案】：A59.在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。

A.确定后续工作和总工期的限制条件

B.采取措施调整进度计划

C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

D.实施调整后的进度计划【答案】：C60.内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。

A.前，1-2

B.前，2-3

C.后，1-2

D.后，2-3【答案】：B61.由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在（）上签字。

A.开箱检查记录

B.收货单

C.验收报告

D.出厂证书【答案】：A62.（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比【答案】：D63.在投资控制的若干措施中，最为有效的是（）。

A.科学确定投资控制目标

B.以决策和设计阶段为重点

C.施行建设全过程的投资控制

D.技术与经济相结合【答案】：D64.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由（）签署审查意见。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C65.下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。

A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期

B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力

C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用

D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】：A66.（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】：D67.当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量【答案】：D68.下列有关法官行为的论述中，哪些体现了审判独立的原则？

A.法官在审理案件的过程中，应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响

B.法官应当尊重其他法官对审判职权的独立行使

C.法官在履行职责时，应当忠实于宪法和法律不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，不受来自法律规定之外的影响

D.法官在审判活动中，应当独立思考、自主判断，敢于坚持正确的意见【答案】：A69.某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。

A.单纯随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.整群抽样【答案】：D70.关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】：B71.建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B72.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A73.BIM在投标过程中的应用不包括()。

A.基于BIM的深化设计

B.基于BIM的施工方案模拟

C.基于BIM的4D施工模拟

D.基于BIM的资金优化【答案】：A74.《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是

A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉

B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员

C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示

D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】：C75.内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（）。

A.职业素养

B.道德行为

C.公正表达

D.独立性【答案】：A76.下列选项中说法不正确的是()。

A.BIM与云计算集成应用，是利用云计算的优势将BIM应用转化为BIM云服务，基于云计算强大的计算能力，可将BIM应用中计算量大且复杂的工作转移到云端，以提升计算效率

B.BIM技术与互联网的集成指的是BIM技术发挥上层信息集成、交互、展示和管理的作用，而互联网技术则承担底层信息感知、采集、传递、监控的功能

C.BIM与数字化加工集成目前主要应用在预制混凝土板生产、管线预制加工和钢结构加工3个方面D.BIM与GIS集成应用，是通过数据集成、系统集成或应用集成来实现的，可在BIM应用中集成GIS，也可以在GIS应用中集成BIM【答案】：B77.根据计价规范规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（）内进行核实，给予确认或提出修改意见。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天【答案】：B78.项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。

A.特种作业人员是否持证上岗

B.施工现场管理人员是否到位

C.使用的材料、构配件和设备是否合格

D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】：D79.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。

A.专业工程暂估价

B.计日工

C.总承包服务费

D.总承包人自行分包管理费【答案】：D80.某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B81.根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度，是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损的强度检验方法是（）。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻心法

D.后装拔出法【答案】：B82.搭接网络计划时间参数的计算顺序正确的为（）。

A.最早开始时间后为自由时差

B.时间间隔后为最迟开始时间

C.最迟开始时间后为总时差

D.自由时差之后为最迟开始时间【答案】：D83.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5【答案】：C84.下列不属于工程保修阶段监理单位工作的是（）。

A.文件归档

B.协调联系

C.界定责任

D.检查验收【答案】：A85.按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.子分部工程【答案】：B86.在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A87.施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。

A.项目监理机构

B.承包单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：B88.施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：C89.（2021年真题）某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.2000

B.2300

C.2500

D.2800【答案】：B90.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。

A.不改变工作之间的先后顺序关系

B.缩短非关键线路上工作的持续时间

C.压缩费用增加量最大的关键工作

D.不改变原有计划的关键线路【答案】：A91.某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（）。

A.2天和3个

B.4天和9个

C.4天和3个

D.2天和9个【答案】：D92.编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则【答案】：C93.项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。

A.施工进度计划报审表

B.工作联系单

C.监理通知单

D.监理月报【答案】：C94.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A95.下列建设工程进度控制因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订的遗漏条款、表达失当

C.施工现场不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】：C96.在索赔费用计算方法中，最为常用、准确的方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.实物法【答案】：A97.下列关于钢结构工程的焊缝质量无损检测应满足的要求，说法错误的有（）。

A.一级焊缝应100%抽验

B.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验

C.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验

D.一般情况下，三级焊缝可不进行无损检测【答案】：B98.发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。

A.总工期

B.自由时差

C.总时差

D.合同工期【答案】：C99.在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。

A.实行包干奖励

B.采用更先进的施工机械

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.改善劳动条件【答案】：C100.某产品的目标成本为5000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.16，若现实成本为1000元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B101.（2022年真题）下列流水施工参数中，用来表达流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水强度和流水段数

B.流水段数和流水步距

C.流水步距和流水节拍

D.流水节拍和流水强度【答案】：C102.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（）万元。

A.134.03

B.148.9

C.204.11

D.224.62【答案】：C103.某工程基础的设计混凝土方量为100立方米，施工单位实际施工的土方量为120立方米，其多做的工程量在工程款的计量、支付时，应（）。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理【答案】：A104.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.检测机构【答案】：C105.（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A106.“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（）。

A.方差值最小法

B.极差值最小法

C.削高峰法

D.平均值法【答案】：D107.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.编制进度控制工作细则

C.对应急赶工给予优厚的赶工费

D.推行CM承发包模式【答案】：D108.一级钢结构焊缝检查应保证（）检验。

A.90%

B.60%

C.80%

D.100%【答案】：D109.对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施【答案】：C110.招标投标阶段，工程范围无法界定，缺少工程的详细说明，无法准确估价时，宜采用（）合同形式。

A.固定总价合同

B.估算工程量单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D111.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。

A.总时差

B.自由时差

C.最早开始时间

D.最早完成时间【答案】：B112.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知【答案】：D113.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】：B114.总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后【答案】：C115.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对

B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人

C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证

D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】：A116.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。

A.表明其履行施工合同的能力

B.听取监理工程师的建设性意见

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】：B117.（2021年真题）监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。

A.工程延误时间

B.合同规定

C.承包单位赶工费用

D.建设单位要求【答案】：B118.（2022年真题）根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。

A.1.05

B.1.10

C.1.15

D.1.20【答案】：B119.质量记录资料应在工程施工或安装开始前，由（）根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出各施工对象的质量资料清单。

A.施工单位和监理单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和分包单位

D.施工单位和建设单位【答案】：A120.建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。

A.适用性

B.耐久性

C.功能性

D.可靠性【答案】：A121.下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职

A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长

B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员

C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员

D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】：D122.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C123.单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（）。

A.关键工作总时差之和最大

B.工作时距之和最小

C.相邻工作无混合搭接关系

D.相邻工作时间间隔为零【答案】：D124.某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.45

B.90

C.135

D.180【答案】：D125.按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。

A.建筑安装工程材料费

B.建筑安装工程企业管理费

C.建筑安装工程规费

D.工程建设其他费用【答案】：B126.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。

A.项目编码

B.项目名称

C.工程数量

D.综合单价【答案】：D127.下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。

A.审核物资供应计划

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】：A128.在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。

A.工程地质

B.施工环境作业面大小

C.防护设施

D.工程临近的地下管线【答案】：A129.随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】：A130.工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间【答案】：C131.内部审核是监理单位内部的质量保证活动，体系认证前，一般需要进行（）次内部审核。

A.1-2

B.2-3

C.3-5

D.无要求【答案】：B132.一般情况下，多层砖混结构房屋建筑随层数的增加，土建单方造价(元/㎡)出现的变化是：()

A.增加

B.不变

C.减少

D.二者无关系【答案】：C133.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】：A134.在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。

A.分层随机抽样

B.简单随机抽样

C.系统随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：D135.已知某工程的混凝土直接费为420元/m3，间接费率为12％，利润率为4％，税率为3.41％。以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为()元／m3，

A.486.44

B.503.54

C.503.81

D.505.90【答案】：D136.生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。

A.建设单位代表

B.监理工程师

C.施工总承包单位

D.设备系统的运营单位【答案】：B137.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】：B138.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】：D139.公路工程设计年限一般按等级控制在（）。

A.10～20年

B.15～30年

C.30～40年

D.30～50年【答案】：A140.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划【答案】：A141.下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。

A.建设单位汇报试运行情况

B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案

C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见

D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定【答案】：B142.审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A143.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘察实施方案

C.主要岗位操作人员资格

D.勘察成果报告【答案】：C144.相邻两工序在同一施工段上相继开始的时间间隔称（）。

A.流水作业

B.流水节拍

C.流水步距

D.技术间歇【答案】：C145.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性【答案】：C146.工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。

A.编制工程勘察任务书

B.签订勘察合同

C.审查勘察单位提交的勘察成果报告

D.选择工程勘察单位【答案】：C147.在新方案创造中，组织者将问题函寄专家后获得反馈意见，整理分析后再函寄，直到得出新方案。这属于（）。

A.强制确定法

B.头脑风暴法

C.哥顿法

D.德尔菲法【答案】：D148.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B149.下列()软件无法完成建模工作。

A.Tekla

B.MagiCAD

C.ProjectWise

D.Revit【答案】：C150.可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。

A.签订委托协议

B.方案编制与优化

C.制订工作计划

D.项目评价【答案】：C151.某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。

A.7.71%

B.8.33%

C.9.38%

D.10.31%【答案】：C152.在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性【答案】：B153.根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】：A154.单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】：C155.施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。

A.新增加投入人工的报酬

B.不经济使用人工和机械而增加的费用

C.赶工引起的企业管理费增加

D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】：C156.某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。

A.-45.84

B.-1.57

C.27.76

D.42.55【答案】：B157.（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（）划分。

A.工程量、施工程序

B.主要工种、施工工艺

C.工程部位、施工特点

D.专业性质、楼层【答案】：B158.下列成本加酬金合同计价形式中，最难以控制成本的是（）。

A.成本加固定百分比酬金合同

B.成本加固定金额酬金合同

C.成本加奖罚合同

D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】：A159.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B160.对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法【答案】：B161.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A162.（2022年真题）建设单位应自领取施工许可证之日起（）内开工，否则应向发证机关申请延期。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年【答案】：A163.关于勘察后期服务工作的说法错误的是（）。

A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题

B.组织参与主体工程验收

C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析

D.组织勘察人员参加工程竣工验收【答案】：B164.下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。

A.主要过程

B.调整方案

C.地点范围

D.相关方要求【答案】：B165.由于建设工程的投资主要发生在（），在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。

A.投资阶段

B.施工阶段

C.设计阶段

D.竣工阶段【答案】：B166.（2022年真题）下列建设工程投资控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.明确各管理部门投资控制职责

B.安排专人负责投资控制

C.组织设计方案评审和优化

D.在合同中订立成本节超奖罚条款【答案】：C167.下列经济评价指标中，反映方案在计算期内获利能力的动态评价指标是()。

A.总投资收益率

B.利息备付率

C.净现值

D.资本金净利润率【答案】：C168.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B169.6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。

A.1d

B.2d

C.4d

D.8d【答案】：C170.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B171.某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。

A.4，24

B.5，24

C.6，22

D.8，22【答案】：D172.下列关于质量保修的说法，正确的是（）。

A.保修期自投入使用之日起计算

B.房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，房屋所有者应向原建设单位发出保修通知

C.如果施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修

D.保修费用均由原施工单位承担【答案】：C173.根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的

A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律

B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案

C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置

D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】：C174.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，国有资金投资项目，必须由（）编制招标控制价。

A.具有编制能力的招标人

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.具有招标代理资质的中介机构

D.项目管理公司合同管理机构【答案】：A175.下列关于现场签证的描述中，正确的是（）。

A.招标工程量清单中已有，但施工中发现与其不符，承包人及时向发包人提出签证确认

B.施工合同范围以内零星工程的确认属于现场签证的范围

C.完成其他非承包人责任引起的事件可以按计日工计价

D.合同工程发生现场签证事项，承包人可按计划组织施工【答案】：A176.下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案【答案】：D1