2026年全国监理工程师之合同管理考试历年考试题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、运动的四要素包括（）。A.运动类型B.运动强度C.运动持续时间与频率D.以上均是

2、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()A.甲投标人，合同价为7040万元B.甲投标人，合同价为7080万元C.乙投标人，合同价为7050万元D.乙投标人，合同价为7060万元

3、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

4、（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同

5、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

6、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理

7、施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是()A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节

8、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

9、以下不符合普通人的运动指南的是（）。A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

10、关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

11、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28

12、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%

13、关于标准施工合同给出的合同附件格式中，履约保函和预付款保函的说法，正确的是（）。A.工程预付款担保采用的形式是动产质押B.工程履约担保采用的形式是在建工程抵押C.预付款担保自预付款支付给承包人起生效D.履约担保自发承包签订合同之日起，至签发缺陷责任终止证书止

14、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。A.78B.14C.90D.30

15、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

16、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。A.转移产权证B.抵押物登记C.当事人签字D.转移房屋占有

17、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商

18、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.职务代理C.指定代理D.委托代理

19、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则

20、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

21、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价

22、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

23、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

24、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。A.发包人，发包人B.发包人，承包人C.监理人，发包人D.监理人，承包人

25、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度

26、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

27、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式

28、下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。A.本工程的批复文件复印件B.工程设计和施工需求C.工程勘察任务委托书D.建筑总平面布置图

29、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。A.一B.二C.三D.四

30、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求

31、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

32、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见

33、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁

34、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A.施工合同B.设计合同C.买卖合同D.勘察合同

35、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押

36、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D.组织编制施工“合同进度计划”

37、（2017年真题）根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程

38、(2017年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文件）》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由（）负责A.承包人B.勘察人C.监理人D.发包人

39、根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料供应商

40、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价

41、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权

42、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体

43、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。A.选其中前3名通过资格审查B.8家均通过资格审查C.需重新进行资格审查D.对8家重新进行打分排序

44、根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构

45、在计算标准人折合系数时，是以（）为标准人。A.体重60kg从事轻体力劳动的成年男子B.体重65kg从事轻体力劳动的成年男子C.体重60kg从事轻体力劳动的成年女子D.体重60kg从事中体力劳动的成年男子

46、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28

47、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准

48、下列不能成为合同法律关系主体的是（）。A.完全民事行为能力人B.律师事务所C.项目经理部D.合伙企业

49、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内

50、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求

51、下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

52、《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化

53、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）。A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本

54、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延

55、FIDIC施工合同条件中的暂列金，是()的一项款额。A.不计入合同价格之内B.用于不可预见项目使用C.由工程师或承包商代表控制使用D.专门用于承包商施工范围内工程使用

56、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

57、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况

58、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工程或分项工程D.分项工程或检验批

59、设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

60、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日

61、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。A.发包人B.承包人C.分包人D.工程师与承包人共同

62、根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日

63、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（）。A.可给予工期补偿B.可给予费用补偿C.承包人应承担的风险责任D.可以补偿工期、费用补偿

64、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人

65、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立

66、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.21B.28C.42D.56

67、某项目设计费用为150万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方()费用。A.15万元B.30万元C.45万元D.依据发包方损失而定

68、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审

69、关于结清单生效的表述中，不正确的是（）。A.承包人收到发包人最终支付款后结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效后承包人仍拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔

70、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书

71、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法

72、设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是()。A.与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同B.承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单C.清单价格费用的总和为签约合同价D.承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用

73、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

74、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于承包人，说法正确的是（）。A.总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

76、14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限

77、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

78、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

79、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构

80、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年二、多选题

81、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面

82、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民

83、在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.行政监督部门的工作人员D.经济专家

84、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用

85、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40

86、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金A.0.08%B.0.5%C.0.8%D.1.0%

87、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作

88、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖

89、不溶性膳食纤维主要包括（）。A.树胶B.纤维素C.果胶D.半纤维素E.木质素

90、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。A.施工期B.合同工期C.缺陷责任期D.保修期

91、设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.监理人

92、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日

93、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

94、对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。A.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书B.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔通知书D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交最终索赔通知书

95、（2019年真题）美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A.承包商不与分包商订立分包合同B.不允许承包商将全部施工任务进行分包C.采用成本加酬金的计价方式D.采用单价合同的计价方式

96、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确

97、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金

98、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面

99、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法

100、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：运动四要素包括运动类型、运动强度、运动持续时间和运动频率。

2、答案：B本题解析：评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。因此“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。本题甲投标人的评标价最低，排序为第一，而定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价，因此合同价为7080万元。

3、答案：C本题解析：教材P104暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

4、答案：D本题解析：2021教材P62知识点：材料设备采购招标特点。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。

5、答案：D本题解析：施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。应按时批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

6、答案：B本题解析：考核代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P10。

7、答案：D本题解析：在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：①投标文件未按照招标文件的要求予以密封；②投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；④投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；⑤组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。在评标时，所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。未作实质性响应的重大偏差包括：①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；③投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；④明显不符合技术规格、技术标准的要求；⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

8、答案：A本题解析：考点:保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。参见教材P13。

9、答案：C本题解析：运动时间以每天30～60min，或每周150min以上为宜。

10、答案：D本题解析：2022/2021版教材P141-142本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

11、答案：A本题解析：2021教材P98本题考查的是监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

12、答案：C本题解析：本题考查的是施工进度管理。承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3％。参见教材P86。

13、答案：C本题解析：标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式；标准施工合同要求履约担保采用保函的形式；履约担保自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

14、答案：C本题解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

15、答案：C本题解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。

16、答案：B本题解析：当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的．应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

17、答案：D本题解析：考核工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。参见教材P19。

18、答案：D本题解析：本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。

19、答案：A本题解析：仲裁的原则包括自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则和一裁终局原则。其中，自愿原则是指解决合同争议是否选择仲裁方式以及选择仲裁机构本身并无强制力。当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

20、答案：B本题解析：应当不加修改地引用通用合同条款。专用合同条款结合施工项目的具体特点对通用合同条款进行补充、细化，补充、细化的内容不得与通用条款相抵触，否则抵触内容无效。

21、答案：D本题解析：《施工合同条件》采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。

22、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99"合同工期"指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。

23、答案：C本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。选项AB，暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂估价属于签约合同价的组成部分；选项D，暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。

24、答案：B本题解析：知识点:保险责任。承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。教材P126。

25、答案：B本题解析：本题考核的是担保的概念。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

26、答案：D本题解析：住宅下部为不采暖的商场时，其地板必须采取保温措施。

27、答案：C本题解析：教材P165本题考查的是美国AIA合同文本。选项A，承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开；选项B，CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施；选项D，风险型合同采用成本加酬金的计价方式。

28、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项B，属于勘察的依据。参见教材P77。

29、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收的合同管理。第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验。

30、答案：B本题解析：教材P158FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》（银皮书）合同文件的组成及其优先次序是:（1）合同协议书;（2）专用合同条件;（3）通用合同条件;（4）业主要求;（5）明细表;（6）投标书;（7）联合体保证（如投标人为联合体）;（8）其他组成合同的文件。

31、答案：C本题解析：二、施工进度管理（一）合同进度计划的动态管理进度计划→（监理人审核通过）→合同进度计划施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批;监理人也可以向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划后报监理人审批。

32、答案：D本题解析：本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。由于雇主与承包商在订立合同时均不可能预见此类自然灾害和社会性突发事件的发生，且在工程施工过程中既不能避免其发生也不能克服，因此雇主承担风险责任，延误的工期相应顺延，承包商受到损害的费用由雇主给予支付。

33、答案：C本题解析：2021教材P54本题考查最低评标价法。按评标价从低到高的顺序选择中标候选人，不考虑报价的高低。

34、答案：C本题解析：教材P8本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客体。

35、答案：A本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考查重点是“担保方式——定金”。定金，是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％。因此，本题的正确答案为A。

36、答案：C本题解析：暂无解析

37、答案：D本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。

38、答案：D本题解析：2.发包人违约合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付勘察费用；（2）发包人原因造成勘察停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义务。黑钻压卷，软件考前一周更新，发包人发生违约情况时，发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。

39、答案：B本题解析：知识点:施工质量管理。发包人提拱的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。教材P103。

40、答案：B本题解析：2021教材P64知识点：材料设备采购招投标报价方式。CIF（指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

41、答案：C本题解析：知识点:设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。教材P123。

42、答案：C本题解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）

43、答案：B本题解析：知识点:资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的（且不少于3个），均通过资格预审，不再进行评分。教材P53。

44、答案：A本题解析：2020/2021版教材P114-117本题考查的是竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

45、答案：A本题解析：标准人折合系数的计算方法是以体重60kg成年男子从事轻体力劳动者为标准人，以其能量供给量10.03MJ（2400kcal）作为1，其他各类人员按其能量推荐量与10.03MJ之比得出各类人的折合系数。

46、答案：A本题解析：2021教材P98知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

47、答案：B本题解析：一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

48、答案：C本题解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织，非法人组织包括个人独资企业，合伙企业，不具有法人资格的专业服务机构等。

49、答案：B本题解析：2021教材P16本题考查的是保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

50、答案：A本题解析：非承包人的责任，所以可以延期，但其中无损失，所以不能批准费用补偿。

51、答案：C本题解析：教材P92本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合问条款；（6）技术标淮和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

52、答案：D本题解析：本题考查的是合同履行中的抗辩权。应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据就中止履行合同应当承担违约责任。（本知识点新教材已经删除）

53、答案：A本题解析：2021教材P104知识点：工程款支付管理。通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用。

54、答案：A本题解析：谁承担责任主要看检验结果是否合格。

55、答案：B本题解析：暂无解析

56、答案：B本题解析：2020/2021版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，业主按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。CM承包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议；CM承包商对业主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。

57、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度管理。进度计划的修改必须由承包人完成。

58、答案：B本题解析：本题考查的是监理人职责。监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程的详细施工计划。

59、答案：D本题解析：2020/2021版教材P127-128本题考查的是设计管理。选项A，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准；选项C，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议

60、答案：B本题解析：本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。

61、答案：C本题解析：分包商应承担并履行与分包工程有关的主合同规定承包商的所有义务和责任，保障承包商免于承担由于分包商的违约行为，业主根据主合同要求承包商负责的损害赔偿或任何第三方的索赔。如果发生此类情况，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额，且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。本题中由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故，因此损失应该由分包人承担。

62、答案：C本题解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方。买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。

63、答案：A本题解析：2020/2021版教材P110-112标准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款如表6-2所示。异常恶劣的气候条件只有工期索赔

64、答案：C本题解析：本题考查的是明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。参见教材P95。

65、答案：A本题解析：本题考查的是合同成立。该合同属于事实合同，事实合同是指双方当事人没有签订合同形式，但双方已经开始履行合同，双方权利义务关系已经产生，在这种情况下认定合同已经成立。（本知识点新教材已经删除）

66、答案：D本题解析：本题考核的是竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

67、答案：C本题解析：2020/2021版教材P13-16定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。根据题干：合同违约定金是15%，则违约金为22.5万元；双倍退还即为返还45万。

68、答案：D本题解析：知识点:综合评估法。综合评估法初步评审包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审三个方面。教材P58。

69、答案：C本题解析：2020/2021版教材P117-118本题考核的是结清单的生效。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

70、答案：D本题解析：本题考查的是保险责任。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。参见教材P116。

71、答案：D本题解析：本题考查的是交货检验。经验鉴别法：通过目测、手触或以常用的检测工具量测来判断质量是否符合要求。参见教材P131。

72、答案：D本题解析：2020/2021版教材P121-123本题考查的是合同文件。选项D，价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

73、答案：C本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

74、答案：D本题解析：对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行驶“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后无权代理行为转化为合法的代理行为。未经追认的由行为人承担民事责任。

75、答案：D本题解析：总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体，A错；合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，B错；履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议，C错。

76、答案：A本题解析：考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。通常，合同变更应符合下列条件：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。（2）变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3）变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。参见教材P5。

77、答案：D本题解析：

78、答案：D本题解析：2021教材P34本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

79、答案：A本题解析：招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。因此，确定中标人的权利属于招标人。

80、答案：A本题解析：P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为1年）

81、答案：C本题解析：2021教材P147知识点：包装、标记、运输和交付。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

82、答案：A本题解析：本题考查