2026年监理工程师之土木建筑目标控制预测试题附参考答案详解【研优卷】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制预测试题附参考答案详解【研优卷】1.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C2.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C3.关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】：B4.（2021年真题）某项目建设投资1200万元，建设期贷款利息100万元，铺底流动资金90万元，铺底流动资金为全部流动资金的30%，项目正常生产年份税前利润260万元，年利息20万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.16.25%

B.17.50%

C.20.00%

D.20.14%【答案】：B5.监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.审查设计进度计划的合理性

D.建立设计工作技术经济责任制【答案】：C6.监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.认证机构

D.质量监督机构【答案】：B7.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工存在质量事故隐患

B.施工单位未按施工方案施工

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工不当造成工程质量缺陷【答案】：C8.下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。

A.对施工进行跟踪管理的人员分配

B.明确施工跟踪人员的任务分工

C.编制投资控制工作计划

D.编制施工的组织设计【答案】：D9.控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是

A.被害人的近亲属

B.附带民诉原告人

C.自诉人

D.公诉人【答案】：C10.（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。

A.回弹法

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.后装拔出法【答案】：B11.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D12.工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A13.在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.参数坐标体系

D.日历坐标体系【答案】：A14.分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()

A.单价

B.工程量

C.税金

D.费率【答案】：B15.具备下列情况之一的有资格签订勘察设计合同，其中错误的是()。

A.承接方是持有证书的勘察设计单位

B.双方必须具有法人地位

C.承接方是持有证书的注册建筑师

D.委托方是建设单位或有关单位【答案】：C16.根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。

A.发包人通知承包人后，承包人应予执行

B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告

C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认

D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据【答案】：A17.在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】：B18.设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A19.民用建筑主体结构的耐用年限分为()

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C20.在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。

A.投标文件

B.招标文件

C.工程造价咨询机构确认书

D.审计报告【答案】：A21.下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。

A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用

B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入

C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转

D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】：B22.某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？

A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人

B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请

C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定

D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】：C23.关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】：A24.某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）.

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A25.设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.概算指标法

D.实物量法【答案】：A26.某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.258.96【答案】：D27.某机械设备的预算价格为40万元，残值率为5%，预计使用2500个台班。若某月该设备使用了300个台班，则该设备台班折旧费为（）元。

A.152

B.160

C.45600

D.48000【答案】：A28.关于辩护人在刑事诉讼中享有的权利和承担的义务，下列哪些说法是错误的？

A.自审查起诉之日起，辩护人可以阅卷、摘抄、复制本案的案卷材料，但涉及国家秘密的材料除外

B.辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时，可以了解案件有关情况，不被监听，但办案机关可以派员在场

C.辩护人经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料

D.在庭前会议中，辩护律师应将被告人无罪、罪轻的证据材料告知检察院【答案】：A29.对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。

A.巡回监控

B.设置质量控制点监控

C.旁站监控

D.驻厂监造【答案】：D30.下列哪些仲裁裁决是可以不予承认和执行的

A.签订仲裁协议的当事人，根据对他们适用的法律，当时是无行为能力的

B.被执行人未接到关于指派仲裁员或关于仲裁程序的适当通知，或者由于其他情况未能在案件中进行申辩

C.裁决尚未发生法律效力，或者裁决已经由作出裁决的国家或根据其法律作出裁决的国家的主管机关撤销或停止执行

D.裁决所处理的事项不是当事人交付仲裁的事项，或者不包括在仲裁协议规定之内，或者超出了仲裁协议的范围【答案】：A31.下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。

A.任意拆除承重结构部件

B.技术交底不清，违章作业

C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒

D.疏于检查、验收【答案】：A32.从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是（）。

A.开始和结束时较多，中间阶段较少

B.开始和结束时较少，中间阶段较多

C.开始时较多，结束时较少

D.开始时较少，结束时较多【答案】：B33.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A34.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。

A.3300.0

B.3437.5

C.3737.5

D.3862.5【答案】：A35.对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（）组织实施。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理员

D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】：B36.下列雨棚建筑面积计算正确的是()。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积【答案】：A37.（）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。

A.估价法

B.凭据法

C.均摊法

D.断面法【答案】：A38.（2021年真题）监理单位质量管理体系运行中，定期召开监理例会体现了（）的要求。

A.文件标识与控制

B.产品质量追踪检查

C.物资管理

D.内部审核【答案】：B39.在工程施工过程中，（）是指导施工单位进行施工的实施性文件。

A.施工方案

B.施工组织设计

C.专项施工方案

D.施工进度计划【答案】：B40.通过缩短某些工作的持续时间调整施工进度计划时，正确的做法是（）。

A.不改变工作之间的先后顺序关系

B.缩短非关键线路上工作的持续时间

C.压缩费用增加量最大的关键工作

D.不改变原有计划的关键线路【答案】：A41.总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.施工单位

D.总监理工程师代表【答案】：A42.下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，正确的是（）。

A.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行

B.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收

C.工程的观感质量应由验收人员现场检查，项目监理机构确认

D.隐蔽工程在隐蔽前应由监理单位通知建设单位进行验收【答案】：B43.下列框架结构多层办公楼(一般装修)的单位面积造价(元/㎡)最接近以下哪一项？()

A.400～600元/㎡

B.600～800元/㎡

C.800～1000元/㎡

D.1000～1800元/㎡【答案】：D44.（2021年真题）根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B45.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】：B46.某施工机械预算价格为150万元，折旧年限为8年，年平均工作250个台班，残值率为4％，则该机械台班折旧费为()元。

A.822.90

B.700

C.600

D.720【答案】：D47.某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四【答案】：D48.采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。

A.预收账款

B.存货

C.库存资金

D.应收账款【答案】：A49.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A50.混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()

A.均按体积

B.均按重量

C.水泥、水按重量，其余按体积

D.砂、石按体积，其余按重量【答案】：B51.达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议

A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议

B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议

C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议

D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】：A52.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D53.（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A54.对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为()

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：B55.建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是（）。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式【答案】：B56.关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

A.计算投资收益率需要选择正常年份

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率【答案】：A57.工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性【答案】：C58.（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理【答案】：B59.对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位项目技术负责人

B.总监理工程师签字

C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字

D.专业监理工程师签字【答案】：C60.某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：(1)在建工程损失10万元；(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；(3)施工机具损坏损失1万元；(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201，项目监理机构应批准的索赔金额为()万元。

A.10.0

B.10.5

C.12.5

D.13.5【答案】：B61.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。

A.索赔意向通知

B.拟申请增加的费用明细

C.拟实施的施工方案

D.工程变更的内容【答案】：C62.某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。

A.施工单位，监理机构，建设单位

B.监理机构，原设计单位，建设单位

C.监理机构，建设单位，原设计单位

D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】：D63.融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（）。

A.一般占贷款金额的5%

B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小

C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款

D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本【答案】：C64.在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.质量监督机构

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D65.某项目，建安工程费3000万元，设备及工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，基本预备费200万元，涨价预备费140万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7800

C.7940

D.8300【答案】：B66.施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。

A.按设计规范编制的加固处理方案

B.经该项目设计单位认可的加固处理方案

C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案

D.经建设单位认可的加固处理方案【答案】：B67.某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1800万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9700万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.53000

B.58700

C.58800

D.59900【答案】：B68.在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。

A.工程地质

B.施工环境作业面大小

C.防护设施

D.工程临近的地下管线【答案】：A69.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）告之应用这一原则的结果。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：C70.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。

A.竣工预验收合格

B.竣工验收报告提交

C.竣工验收合格

D.竣工备案【答案】：C71.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括：()

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D72.下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件【答案】：A73.监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（）。

A.静态控制

B.动态控制

C.主动控制

D.被动控制【答案】：B74.施工方案应当由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工单位项目经理；施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理；施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人；施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人；施工单位项目经理【答案】：C75.某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，最终导致在建的一栋办公楼施工至主体2层时倒塌，死亡8人，则该起质量事故属于()。

A.特别重大事故

B.较大事故

C.重大事故

D.一般事故【答案】：B76.卓越绩效模式强调以()的观点来管理整个组织及其关键过程。

A.系统

B.创新

C.改进

D.合作【答案】：A77.在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是（）施工。

A.依次

B.平行

C.流水

D.搭接【答案】：A78.当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是()

A.判断其严重程度

B.签发监理通知

C.签发工程暂停令

D.要求保护现场【答案】：A79.工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案【答案】：D80.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列合同价款调整的因素中，属于物价变化类的包括（）。

A.索赔

B.暂估价

C.计日工

D.不可抗力【答案】：B81.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由（）审核后报建设单位。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.企业法人

D.监理员【答案】：A82.监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。

A.监理人员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.总监代表【答案】：C83.施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是()。

A.临时设施费

B.二次搬运费

C.已完工程及设备保护费

D.经常修理费【答案】：D84.根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：C85.下列可能导致工程质量缺陷的因素中，不属于施工与管理不到位的有（）。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清

D.施工方案考虑不周全【答案】：A86.（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模【答案】：D87.下列有关施工组织设计审查的程序要求，表述错误的是（）。

A.施工组织设计应当由施工单位项目技术负责人审核签认后，报监理机构

B.施工组织设计报审表应当由施工项目经理部盖章，项目经理签字

C.施工组织设计需要修改的，总监理工程师签发书面意见退回修改

D.施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查【答案】：A88.下列关于条约的说法，正确的是

A.条约的主体可以是跨国公司

B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约

C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约

D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效【答案】：C89.（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C90.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取()的措施。

A.封闭和覆盖

B.包裹和覆盖

C.防护和包装

D.防护和封闭【答案】：C91.铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：()

A.250N

B.200N

C.150N

D.100N【答案】：D92.下列选项中，不属于编写质量管理体系文件的主要工作的是（）。

A.文件准备和企业调查

B.调整方案

C.编写质量手册

D.编制必要的作业文件【答案】：B93.关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】：D94.（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。

A.工伤保险费

B.养老保险费

C.劳动保护费

D.流动施工津贴【答案】：C95.按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。

A.贷款期限在1月以内的贷款

B.贷款期限在3月以内的贷款

C.贷款期限在6月以内的贷款

D.贷款期限在1年以内的贷款【答案】：D96.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A97.下列关于索赔费用的计算方法正确的是（）。

A.总费用法是施工索赔时最常用的一种方法

B.总成本法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用

C.修正的总费用法是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用

D.修正总费用法计算索赔款的时段是整个施工期【答案】：B98.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C99.下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是

A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任

B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任

C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任

D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】：A100.某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。

A.投资偏差为10万元

B.进度偏差为30万元

C.投资绩效指数为1.07

D.进度绩效指数为0.89【答案】：B101.在搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑关系

D.相邻两项工作之间的工艺间接时间【答案】：A102.下列保温材料，单位体积价格最高的是（）。

A.挤塑聚苯板

B.泡沫玻璃板

C.岩棉保温板

D.酚醛树脂板【答案】：B103.世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及()。

A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用

B.基本预备费和涨价预备费

C.应急费和建设成本上升费用

D.未明确项目的准备金和不可预见准备金【答案】：C104.关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？

A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫

B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫

C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险

D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】：C105.某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。

A.1230.00

B.1404.0

C.1425.06

D.1351.47【答案】：B106.根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足要求的是（）。

A.按规定编制监理规划和安全监理大纲

B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案

C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录

D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】：A107.在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()

A.工程量减少5%

B.水泥价格上涨3%

C.出现恶劣气候

D.工程范围变更【答案】：D108.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按13%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】：B109.（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。

A.总需求计划

B.一次性需求计划

C.前期需求计划

D.各计划期需求计划【答案】：B110.（2022年真题）质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.****【答案】：C111.关于热处理钢筋进场复验的说法，正确的是（）。

A.同一规格的钢筋每批不得大于60吨

B.应从每批钢筋中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检

C.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠

D.松弛性能需进场抽检【答案】：C112.（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A113.根据《建设工程监理规范》，监理机构在编制（）时，应明确旁站的部位和要求。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：A114.进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作、总工期的影响程度，不属于重点分析的是（）。

A.此项工作是否位于关键线路上

B.此项工作的进度偏差与质量的关系

C.此项工作的进度偏差是否大于总时差

D.此项工作的进度偏差是否大于自由时差【答案】：B115.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（）。

A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价

B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写

C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价

D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整【答案】：B116.（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。

A.制造前

B.制造过程

C.制造后

D.施工中【答案】：B117.下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()

A.直接费会随着工期的缩短而增加

B.直接费率会随着工期的增加而减少

C.间接费会随着工期的缩短而增加

D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】：A118.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：B119.某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6d、6d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为（）d。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36【答案】：A120.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工期长【答案】：B121.下列单项工程综合概算中，属于单位建筑工程概算的是（）。

A.机械设备及安装工程概算

B.工具、用具购置费概算

C.电气照明工程概算

D.生产家具购置费概算【答案】：C122.（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。

A.与建设单位代表协商

B.监理员现场计量

C.质量监理人员检查验收

D.与承包单位协商【答案】：C123.法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：

A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况

B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留

C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚

D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】：A124.内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。

A.前，1-2

B.前，2-3

C.后，1-2

D.后，2-3【答案】：B125.（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】：C126.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.24【答案】：D127.某分部工程有三个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为5d、5d、5d；4d、4d、5d；5d，7d，2d。三个施工过程间的间歇时间总共为4天，则该流水施工的是（）d。

A.15

B.17

C.25

D.29【答案】：D128.对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】：B129.（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：A130.在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（）措施。

A.合同

B.组织

C.经济

D.技术【答案】：C131.在工程勘察的现场作业质量控制中，监理工程师应对()进行审查。

A.现场质量保证体系

B.勘察实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C132.在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。

A.质量计划

B.质量手册

C.质量策划

D.质量记录【答案】：B133.调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是()。

A.增加施工机械的数量

B.实行包干加奖励

C.改善外部配合条件

D.采用更先进的施工机械【答案】：D134.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是()

A.增加工作面，组织更多的施工队伍

B.对所采取的技术措施给予经济补偿

C.采用更先进的施工方法

D.改善外部配合条件【答案】：C135.项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.施工方案编制人

D.施工单位技术负责人【答案】：D136.投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。

A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上

B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上

C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上

D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上【答案】：B137.（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.3520

B.3540

C.3600

D.4400【答案】：B138.从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是()。

A.土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低

B.土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高

C.两者单价均适当提高

D.两者单价均适当降低【答案】：A139.某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860【答案】：C140.（2020年真题）组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距【答案】：D141.工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。

A.2

B.3

C.5

D.8【答案】：C142.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C143.项目监理机构进行施工阶段投资控制的组织措施之一是()

A.编制施工阶段投资控制工作流程

B.制定施工方案并对其进行分析论证

C.审核竣工结算

D.防止和处理施工索赔【答案】：A144.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28【答案】：C145.当编制完施工进度计划初始方案后需要对其进行检查，下列检查内容中属于解决可行与否问题的是（）。

A.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求

B.主要机具、材料等的利用是否均衡与充分

C.工程项目的总成本是否最低

D.各工作项目的平行搭接和技术间歇是否符合工艺要求【答案】：D146.关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。

A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任

B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分

C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款

D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】：B147.建筑工程管理CM的基本指导思想是（）。

A.动态控制设计进度

B.调节计划进度与实际进度的改变

C.缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益

D.加强与业主、监理单位、科研单位与承包商的协作与配合【答案】：C148.（2018年真题）某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增【答案】：D149.同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%【答案】：B150.（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D151.对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：B152.物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和（）。

A.物资加工计划、物资订货计划

B.物资采购计划、物资加工计划

C.物资需求计划、物资储备计划

D.物资申请计划、物资采购计划【答案】：C153.某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为()万元。

A.6000

B.6600

C.11500

D.59900【答案】：A154.在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。

A.程序性审查

B.内容性审查

C.内部性审查

D.外部性审查【答案】：A155.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()

A.工程网络计划中至少有一条关键线路

B.关键线路指总持续时间最短的线路

C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移

D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】：A156.“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()

A.主控项目

B.一般项目

C.基本项目

D.保证项目【答案】：A157.房地产开发企业在领取营业执照后的多长时间内，应当到登记机关所茌地的县级以上地方人民政府规定的部门备案？()

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】：B158.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,分项工程质量验收合格的条件有（）。

A.主控项目的质量均应检验合格

B.一般项目的质量均应检验合格

C.所含检验批的质量应验收合格

D.观感质量应符合相应要求【答案】：C159.下列属于编制施工总进度计划的工作内容的是（）。

A.确定施工场地范围

B.确定各单位工程的施工期限

C.计算劳动量和机械台班数

D.确定各分部分项工程的相互搭接关系【答案】：B160.关于准备实施恐怖活动罪，下列哪些说法是正确的？

A.本罪是独立预备罪而非从属预备罪，不再适用总则关于预备犯的规定

B.为了实施“准备实施恐怖活动罪”而实施的准备行为，可能成立该罪的预备，适用总则关于从属预备罪的规定

C.教唆、帮助他人实施“准备实施恐怖活动罪”行为的，成立该罪的教唆犯、帮助犯

D.任何为实施恐怖活动实施的准备行为都可能成立本罪，同时构成其他犯罪的，按想象竞合原则，择一重罪处罚【答案】：A161.在建设工程施工阶段，监理工程师进度控制的工作内容包括（）。

A.确定各专业工程施工方案及工作面交接条件

B.划分施工段并确定流水施工方式

C.确定施工顺序及各项资源配置

D.确定进度报表格式及统计分析方法【答案】：D162.《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】：A163.每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。

A.划分施工段的数目

B.安全施工的要求

C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求

D.单位时间内其完成的工程量【答案】：C164.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A165.某施工材料采购原价为190元/吨，运杂费为40元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，则该材料的单价为（）元/吨。

A.234.28

B.237.66

C.239.20

D.239.27【答案】：D166.某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C167.《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是

A.《劳动法》不属于我国的基本法律

B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用

C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则

D.该条规定所追求的价值是法的最高价值【答案】：C168.关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用

D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】：D169.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。

A.专业工程代码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：B170.工程施工质量验收基本规定中，对于主控项目，错判概率α和漏判概率β的取值范围是（）。

A.α≤5%，β≤5%

B.α≤5%，β≤10%

C.α≤10%，β≤5%

D.α≤10%，β≤10%【答案】：A171.进口设备增值税额应以（）乘以增值税率计算。

A.到岸价格

B.离岸价格

C.关税和消费税之和

D.组成计税价格【答案】：D172.下列针对工程质量检测机构的说法，正确的是（）。

A.需要对涉及结构的装修项目抽样检测和对进入施工现场的建筑材料.构配件的见证取样检测

B.检测机构负责制定资质标准

C.市.县人民政府建设主管部门负责检测机构的资质审批

D.检测机构是具有独立法人资格的中介机构【答案】：D173.我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（）。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位【答案】：B174.关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.专业承包单位向建设单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.建设单位向总承包单位支付【答案】：D175.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A176.建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】：B177.下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.建设工程设计单位配合施工的能力

B.施工单位项目经理部组织能力

C.已完工程项目的实际进度

D.建设工程总进度目标对施工工期的要求【答案】：D178.（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A179.BIM实现了从传统()向()的转变，使建筑信息更加全面直观地表现出来。

A.建筑、模型

B.二维、三维

C.预制加工、概念设计

D.规划设计、理念升级【答案】：B180.在施工进度控制目标体系中，用