2026年全国一级造价师之建设工程计价考试专项特训题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院

2、承包人按合同约定接受了支付证书后，应被认为已无权再提出在（）颁发前所发生的任何索赔。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书

3、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。A.0.4%B.1%C.0.4%～0.6%D.1%～1.5%

4、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26

5、某建设项目材料（适用17%增值税率，且采用“一票制”支付方式），从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为（）。A.224.08B.224.16C.224.42D.224.06

6、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期

7、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数C.不同生产负荷下的流动资金，可按100％生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得D.流动资金利息应计入建设期利息

8、工程索赔按索赔事件的性质不同进行分类，其内容不包括()。A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更赔偿D.工期索赔

9、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

10、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程

11、关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算承包人审核C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

12、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）万元。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2

13、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额

14、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

15、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金

16、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理

17、（2017年真题）关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内

18、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人

19、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价

20、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。A.30～60天B.60～90天C.120天D.一年

21、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元

22、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0

23、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担

24、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226

25、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

26、某砖混结构墙体砌筑工程，完成10m3砌体基本用工为14工日，辅助用工3.0工日，超运距用工2.0工日，人工幅度差系数为12％，则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为（）工日/10m3。A.14.85B.21.28C.18.7D.20.35

27、按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.生产准备费C.引进技术和引进设备其他费D.商誉

28、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（）。A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金

29、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元

30、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）。A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用

31、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量

32、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费

33、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格

34、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0

35、工料单价法编制施工图预算的工作有：①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析，下列工作排序正确的是A.④②⑤①③B.④⑤①②③C.②④⑤①③D.④②③⑤①

36、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标

37、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方

38、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10%B.15%C.20%D.30%

39、下列属于招标工程量清单的编制依据的是（）。A.投标时拟定的施工组织设计或施工方案B.工程造价管理机构发布的工程造价信息C.市场价格信息D.拟定的招标文件

40、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

41、某预算定额项目的基本用工为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用工为0.2工日，人工幅度差系数为10%。该定额的人工工日消耗为()工日。A.3.98B.4.00C.4.05D.4.07

42、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。A.5年B.2个采暖期和供热期C.2年D.工程的合理使用年限

43、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

44、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算

45、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率

46、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在

47、（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包

48、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分

49、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

50、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法

51、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.育苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金

52、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析

53、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性

54、建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

55、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况

56、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

57、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费

58、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费

59、（2017年真题）关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

60、（2019年真题）关于工程造价指数的计算，下列表达式正确的是（）。A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D

61、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。A.税金B.利润C.企业管理费D.规费

62、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

63、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间

64、在国外建筑安装工程费用构成中，属于管理费的是（）。A.施工用电、用水费B.代理人费用和佣金C.驻工地工程师办公费D.完工后清理费

65、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

66、（2021年真题）属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

67、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8

68、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法

69、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款

70、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元／工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250

71、某建设项目有两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为160、120、80、50万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。A.4196.67B.4238.56C.4169.67D.4138.56

72、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

73、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90

74、（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力

75、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。A.444.96B.464.74C.564.54D.589.63

76、按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费

77、下列资料中，不属于竣工验收报告附有文件的是()。A.工程竣工验收备案表B.施工许可证C.施工图设计文件审查意见D.施工单位签署的工程质量保修书

78、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费

79、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和

80、根据《标准施工招标文件》，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A.发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件二、多选题

81、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659

82、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天

83、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水

84、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575

85、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0

86、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天

87、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7

88、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（）。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量

89、下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。A.平面利用系数B.结构面积系数C.生产能力系数D.盈亏平衡系数

90、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657

91、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容可不明确D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定

92、工程量清单计价的基础公式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=∑单位工程报价

93、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0

94、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470

95、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间

96、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件

97、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30

98、下列定额反应平均先进水平的是（）A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标

99、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43

100、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，则该工程时间定额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

2、答案：A本题解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。

3、答案：C本题解析：保函手续费如承包工程的履约保函、预付款保函、保留金保函等。在为承包商出具这些保函时，银行要按保函金额收取-定的手续费。如中国银行-般收取保函金额0.4%～0.6%的年手续费;外国银行-般收取保函金额1%的年手续费。

4、答案：B本题解析：检修周期=2500÷500=5次，检修周期=检修次数+1，检修次数=5-1=4台班检修费=（4×10000）÷2500×除税系数除税系数=自行检修比例+委外检修比例/(1+税率)将除税系数代入得：台班检修费=15.47

5、答案：D本题解析：原价+运杂费（不含税）分别为260÷（1+17%）=222.22（元/t）、240÷（1+17%）=205.13（元/t），则材料单价为

6、答案：D本题解析：监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理^^在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。见教材第五章第三节P2^。

7、答案：B本题解析：1、流动资金估算一般采用分项详细估算法，个别情况或小型项目可采用扩大指标法；2、在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得；3、流动资金利息应计入生产期间财务费用，项目计算期末收回全部流动资金（不含利息）；4、流动资金年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资金的年周转次数。

8、答案：D本题解析：根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：①工程延误索赔;②加速施工索赔;③工程变更索赔;④合同终止的索赔;⑤不可预见的不利条件索赔;⑥不可抗力事件的索赔;⑦其他索赔。

9、答案：D本题解析：知识点：投资估算的编制。选项B错误，应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理。选项C错误，项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。

10、答案：C本题解析：P307-308运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊。

11、答案：D本题解析：教材P259本题考查的是竣工结算。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。

12、答案：B本题解析：考核建设期利息。第一年的应计利息=3000/2×8%=120（万元）；第二年的应计利息=（3000+120+2000/2）×8%=329.6（万元）；该项目建设期利息=120+329.6=449.6（万元）。

13、答案：A本题解析：选项A正确，工程计量的依据包括工程量清单及说明、合同图纸、工程变更令及其修订的工程量清单、合同条件、技术规范、有关计量的补充协议、质量合格证书等。

14、答案：D本题解析：使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，AB错误；国有资金（含国家融资资金）为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额50%以上，或虽不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目，必须采用工程量清单计价，C错误。

15、答案：B本题解析：本题主要考查国外建设工程造价构成。选项A，生产前费用属于项目间接建设成本。选项B，临时设备费应计入项目直接建设成本。选项C，运费和保险费属于项目间接建设成本。选项D，未明确项目的准备金属于应急费。

16、答案：C本题解析：本题主要考查工程造价指标的编制及使用。建立工程造价资料积累制度是工程造价计价依据极其重要的基础性工作。

17、答案：C本题解析：知识点：投资估算的概念及其编制内容。选项A，要求误差控制在±30%以内；选项B，属于国外投资估算的阶段；选项D，可行性研究阶段，要求误差控制在±10%以内。

18、答案：D本题解析：P253-254承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。

19、答案：B本题解析：生产能力指数法误差可控制在±20％以内。生产能力指数法主要应用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的规模不同，设计定型并系列化，行业内相关指数和系数等基础资料完备的情况。一般拟建项目与已建类似项目生产能力比值不宜大于50，以在10倍内效果较好，否则误差就会增大。另外，尽管该办法估价误差仍较大，但有其独特的好处：即这种估价方法不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法。

20、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第四章第二节，应选C项。一般项目投标有效期为60～90天，大型项目120天左右。

21、答案：B本题解析：设备原价=（23×1.01－3）×1.08+1+3=25.85

22、答案：D本题解析：2021教材P67知识点：人工日工资单价的组成和确定方法。工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的：普工1.3倍、一般技工2倍、高级技工3倍。

23、答案：C本题解析：不可抗力费用损失的承担原则：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。工期的处理：因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

24、答案：D本题解析：正常施工条件下1h循环次数=60/4=15（次），1h纯工作生产率=15×0.5=7.5（m3），机械一个台班的纯工作时间=8×0.85=6.8（小时），机械的产量定额=7.5×6.8=51（m3/台班），机械的时间定额=1/51=0.0196（台班/m3）。1m3预算定额的机械消耗量=0.0196×（1+10%）=0.0216（台班/m3），10.5m3预算定额的机械消耗量为：0.0216×10.5=0.226（台班）。

25、答案：B本题解析：A错，越是大型项目，反而会大大降低竞争；C错，C的行为是禁止的，分解项目一般只分为单位工程及特殊专业工程招标；D错，标段的划分对整项工程是有一定影响的。

26、答案：B本题解析：本题考查的是工程计价定额的编制。（14+3.0+2.0）×（1+12%）=21.28工日/10m3。

27、答案：D本题解析：本题考查的是形成资产法。①固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资，包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用，后者被称为固定资产其他费用，主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、引进技术和引进设备其他费等；②无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等；③其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。

28、答案：B本题解析：依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

29、答案：D本题解析：固定资产其他费=2000+5000+2000=9000（万元）无形资产费=200+100=300（万元）其他资产费用=500（万元）

30、答案：D本题解析：劳动保险和职工福利费是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。防暑降温饮料费用属于劳动保护费的内容，D项正确。

31、答案：D本题解析：本题考查的是工程计量的原则。①不符合合同文件要求的工程不予计量；②按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量；③因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量

32、答案：C本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A，补给所有者，个人补给个人，集体补给集体；选项B，应为每三年调整或者重新公布一次。选项D，征地补偿费包括耕地开垦费和森林植被恢复费

33、答案：B本题解析：在国际工程招标投标过程中，有些技术性或商务性的问题是可以而且应该在谈判中确定的，如：(1)原招标文件中规定采购的设备、货物或工程的数量可能有所增减，合同总价也随之可按单价计算而有增减。(2)投标人的投标，对原招标文件中提出的各种标准及要求，总会有一些非重大性的差异。如技术规格上某些的差别，交货或完工时间提前或推迟，工程预付款的多少及支付条件，损失赔偿的具体规定，价格调整条款及所依据的指数的确定等，都应在谈判中进一步明确。

34、答案：A本题解析：需调增钢筋材料费用=1000×[2800-2500×(1+5%)]/104=17.5万元

35、答案：D本题解析：教材P1701)准备工作，2)列项并计算工程量，3)套用定额预算单价，4)是编制工料分析表5)计算主材费度调整直接费，6）按计价程序计取其他费，7）复核、8）封面本题考查的是单位工程施工图预算的编制。施工图预算中建筑安装工程费的计算程序：准备工作→划分工程项目和计算工程量→套用工料单价→计算措施项目人材机费→工料分析→计算主材费并调整直接费→按费用定额取费→汇总造价→建筑安装工程费。参见教材P166图3.3.1。

36、答案：C本题解析：知识点：国际工程招标投标及合同价款的约定。评标只是对标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。

37、答案：A本题解析：社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管。

38、答案：C本题解析：发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额的20%，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用。

39、答案：D本题解析：本题考查的是招标工程量清单的编制依据。选项A是投标报价的编制依据；选项B是招标控制价和投标报价的编制依据；选项C是投标报价的编制依据，当没有工程造价管理机构发布信息价格时，也可作为招标控制价的编制依据。

40、答案：B本题解析：本题考查的是质量保证金的处理。选项A错误，不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项C错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

41、答案：D本题解析：人工工日消耗=基本用工+其他用工=基本用工+超运距用工+辅助用工+人工幅度差=2.8+0.7+0.2+(2.8+0.7+0.2)*10%=4.07（工日）。

42、答案：B本题解析：保修期限如下：1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。3)供热与供冷系统为2个采暖期和供热期。4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

43、答案：D本题解析：2021教材P264本题考查的是质量保证金的处理。选项A错误，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金；选项B错误，实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，质量保证金可以预留在财政部门或发包方；选项C错误，社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管。

44、答案：B本题解析：教材P154建筑工程概算包括土建工程概算，给排水、采暖工程概算，通风、空调工程概算，电气照明工程概算，弱电工程概算，特殊构筑物工程概算等；设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算，电气设备及安装工程概算，热力设备及安装工程概算，工具、器具及生产家具购置费概算等。

45、答案：A本题解析：本题考查的是进口设备原价的计算。①以FOB为计算基数：国际运费；银行财务费②以CIF为计算基数：运输保险费；外贸手续费；关税③以（CIF+关税+消费税）为计算基数：消费税；进口环节增值税；车辆购置税

46、答案：D本题解析：2021教材P33知识点：工程计价的含义。工程计价的含义有以下三方面：（1）工程计价结果反映了工程的货币价值；（2）工程计价结果是投资控制的依据；（3）工程计价结果是合同价款管理的基础。

47、答案：B本题解析：知识点：工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目前期工作和运营准备工作的综合服务。

48、答案：D本题解析：2021教材P29知识点：建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目，在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。

49、答案：C本题解析：教材P309A选项企业接受捐赠的无形资产，按照发票账单所载金额或者同类无形资产市场价作价。B选项专利权分为自创和外购两类。自创专利权的价值为开发过程中的实际支出，主要包括专利的研制成本和交易成本。由于专利权是具有独占性并能带来超额利润的生产要素，因此，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价。D选项当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算；

50、答案：A本题解析：略。

51、答案：A本题解析：教材P24本题考查的是建设用地取得的费用。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。

52、答案：D本题解析：本题考查的是评标的内容。清标工作主要包含下列内容：1）对招标文件的实质性响应。2）错漏项分析。3）分部分项工程项目综合清单的合理性分析。4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析。5）其他项目清单完整性和正确性分析。6）不平衡报价分析。7）暂列金额、暂估价正确性复核。8）总价和合价的算术性复核及修正建议。9）其他应分析和澄清的问题。

53、答案：A本题解析：P196-198投标人对一般区域调查重点注意以下几个方面：1.自然条件调查；2.施工条件调查；3.其他条件调查

54、答案：D本题解析：教材P180建设项目总预算由组成该建设项目的各个单项工程综合预算以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成。三级预算编制中总预算由综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金汇总而成。

55、答案：D本题解析：不可预见准备金用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。此种情况可能发生，也可能不发生。因此，不可预见准备金只是一种储备，可能不动用。

56、答案：A本题解析：没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，A错误。

57、答案：D本题解析：总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

58、答案：C本题解析：教材P6进口设备到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价运输保险费

59、答案：B本题解析：知识点：招标工程量清单的编制。选项A错误，不包括投标人情况；选项C错误，以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等；选项D错误，计日工的暂定数量由招标人填写。

60、答案：C本题解析：知识点：工程造价指数及其编制。单项工程造价指数可使用已有的各类单项工程造价指标进行编制。通过报告期与基期相应的工程造价指标的比值计算，其计算公式为：单项工程造价指数＝报告期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标。

61、答案：C本题解析：本题考查的是企业管理费的内容。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费

62、答案：B本题解析：按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以选项A错误；主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以选项C错误；总概算编制说明应装订于总概算文件最前，选项D错误。

63、答案：C本题解析：P54-60准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关。

64、答案：B本题解析：教材P21施工用水、用电费、驻工地工程师办公费、完工后清理费都属于开办费。

65、答案：B本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。选项A，实际施工人还可以以发包人为被告主张权利；选项C，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人；选项D，转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任，发包人不承担连带责任。

66、答案：D本题解析：P26-28研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。

67、答案：A本题解析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以获得费用补偿的：不可预见的外界条件。共计20天，原工期500天保函手续费为40万元，因此延长20天工期增加的保函手续费为1.6万元。

68、答案：D本题解析：建设工程造价指标测算方法主要包括数据统计法、典型工程法和汇总计算法。

69、答案：C本题解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。选项ABD属于资金来源。

70、答案：D本题解析：P70-74台班人工费=人工消耗量×[（1+（年制度工作日一年工作台班）／年工作台班）]×人工日工资单价=2×（1+（250-200）／200]×100=250元。

71、答案：A本题解析：本题考查的是共同费用分摊方法。①建设单位管理费=(2000+1000+1000)/(4000+2000+1000+1000)×160=80万元②土地征用费、建筑设计费=2000/(2000+4000)×(120+80)=66.67万元③工艺设计费=1000/1000×50=50万元④新增固定资产价值=(2000+1000+1000)+(80+66.7+50)=4196.67万元

72、答案：A本题解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整，选项A正确。

73、答案：A本题解析：教材P6根据公式可得：972=FOB+88+3‰（FOB+88）／（1-3‰）；离岸价为881.08万元。

74、答案：B本题解析：知识点：招标工程量清单的编制。选项A，是招标工程量清单的组成部分，而不是编制依据；选项C，应是依据清单来编制最高投标限价；选项D，招标人编制清单不用考虑投标人的资质。

75、答案：D本题解析：

76、答案：D本题解析：本题考查的是建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。建设期计列的生产经营费包括：（1）专利及专有技术使用费；（2）联合试运转费；（3）生产准备费。

77、答案：A本题解