地基基础工程转包合同书_第1页
地基基础工程转包合同书_第2页
地基基础工程转包合同书_第3页
地基基础工程转包合同书_第4页
地基基础工程转包合同书_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

地基基础工程转包合同书一、合同双方委托方(以下简称“甲方”):服务方(以下简称“乙方”):二、工程概况,1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程内容:地基基础工程,包括但不限于土方开挖、基础垫层、基础混凝土浇筑等。5.工程预算:人民币元整。三、合同标的1.甲方委托乙方按照本合同约定,完成上述地基基础工程的施工。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工。四、合同价款1.本合同价款为人民币元整,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.甲方应于合同签订后日内向乙方支付合同总价款的%,即人民币元整。3.乙方完成工程量达到合同约定比例后,甲方应按照实际完成工程量及合同约定单价支付工程款。4.乙方在工程验收合格后,甲方应支付剩余工程款的%。五、合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格并结清所有款项之日止。2.工程预计施工工期为个月。六、双方权利义务1.甲方权利义务:(1)甲方应按照合同约定的时间、地点、数量提供施工所需的材料、设备等。(2)甲方应按照合同约定的时间支付工程款。(3)甲方应配合乙方进行工程验收。(4)甲方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。2.乙方权利义务:(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、数量完成施工任务。(2)乙方应按照施工图纸、技术规范和施工方案进行施工,确保工程质量。(3)乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工安全。(4)乙方应按照甲方要求进行工程验收。七、违约责任1.甲方违约责任:(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的%。(2)甲方因自身原因导致工程延误、停工的,应向乙方支付违约金,违约金为延误、停工期间工程款总额的%。2.乙方违约责任:(1)乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金为未完成工程量部分合同价款的%。(2)乙方施工质量不符合合同约定的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。八、质量标准、验收方式1.工程质量标准:符合国家相关质量标准和施工图纸、技术规范的要求。2.工程验收方式:由甲方组织相关人员进行验收,乙方应配合验收。九、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方外泄。2.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后年内均有效。十、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。,签订日期:年月日十、争议解决十一、其他2.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。例如,若在施工过程中,因不可抗力导致工程进度延误,双方应协商制定相应的解决方案,以确保工程按期完工。十二、合同解除,1.在以下情形下,任何一方有权解除本合同:(1)甲方未按时支付工程款,经乙方催告后仍未支付,乙方有权解除合同。(2)乙方未按合同约定完成施工任务,经甲方催告后仍未履行,甲方有权解除合同。(3)因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。2.合同解除后,双方应按照以下规定处理:(1)乙方应将已完成工程量部分的工程款退还给甲方。(2)双方应按照合同约定处理未完成工程部分的费用。十三、合同终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为年。合同期满后,如双方无异议,可续签合同。2.合同终止后,双方应按照以下规定处理:(1)乙方应将施工现场清理完毕,确保无安全隐患。(2)双方应按照合同约定处理剩余工程款和材料。十四、附件1.本合同附件包括但不限于:(1)施工图纸及技术规范(2)工程量清单(3)施工进度计划2.附件与本合同具有同等法律效力。十五、通知,1.双方在履行本合同过程中,应按照以下方式发送通知:(1)书面通知:通过挂号信、特快专递等方式发送,以收到日期为准。(2)电子邮件:以发送成功并收到对方确认回复为准。2.通知内容应包括但不限于:(1)合同履行情况(2)争议解决(3)合同解除或终止十六、合同履行地点本合同履行地点为:(具体地址)。十七、争议解决地点双方在履行本合同过程中发生的争议,应向合同签订地人民法院提起诉讼。十八、其他1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,双方各执一份。十八、其他1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。例如,若乙方在施工过程中遇到不可抗力因素导致工期延误,双方应立即召开会议,共同商讨解决方案,如调整工期、增加费用等。具体措施如下:若工期延误超过15天,则甲方应支付乙方相应的违约金,违约金按每日延误工期金额的1%计算。2.在合同履行过程中,若甲方发现乙方存在违反合同约定或法律法规的行为,甲方有权要求乙方立即整改,并承担由此产生的全部责任。如乙方在接到甲方整改通知后未在规定期限内完成整改,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,如有违反,应承担相应的法律责任。具体案例:若甲方在合同履行过程中,未按时支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金,违约金按每日逾期付款金额的0.5%计算。4.本合同签订后,双方应积极配合,共同推进工程进度。具体做法:每月召开一次工程进度协调会,双方项目负责人及相关部门负责人参加,共同讨论解决施工过程中遇到的问题。5.本合同履行过程中,若发生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,应向合同签订地人民法院提起诉讼。具体案例:若乙方在施工过程中,因质量问题导致甲方损失,双方应协商赔偿事宜,如协商不成,可向人民法院提起诉讼。6.本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲方(盖章),乙方(盖章),签订日期:年月日。7.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。如需修改合同条款,双方应签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.本合同签订后,双方应严格按照合同约定履行各自义务。如有违反,应承担相应的法律责任。9.本合同签订后,双方应妥善保管合同文本,如有遗失,应及时通知对方,并共同协商解决。10.本合同签订后,双方应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全。11.甲方在合同签订后,应按照合同约定支付预付款,金额为合同总价的20%,支付时间为合同签订后5个工作日内。后续款项的支付,按照工程进度和验收结果分期支付,具体支付比例和节点由双方在合同中约定。12.乙方在施工过程中,应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。若因乙方施工不当导致工程出现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改,并承担由此产生的全部费用。13.甲方在工程验收合格后,应在收到乙方提交的结算资料后15个工作日内完成工程款的支付。若甲方逾期支付,应按照合同约定支付逾期付款违约金,违约金比例为每日千分之五。14.本合同签订后,若因不可抗力因素导致工程延期,双方应协商确定延期时间,并相应调整合同工期。如因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解除合同,并按照合同约定处理已发生的费用。15.乙方在施工过程中,应遵守国家有关环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。若因乙方施工造成环境污染,乙方应承担相应的法律责任。16.甲方在工程验收合格后,应在收到乙方提交的保修期承诺书后,将保修期承诺书存档,并按照承诺书内容履行保修义务。17.双方在合同履行过程中,应保持良好的沟通,及时解决施工过程中出现的问题。如遇重大问题,双方应协商确定解决方案,必要时可邀请第三方进行调解。18.本合同签订后,如乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。19.本合同未尽事宜,双方应本着公平、公正、诚实信用的原则协商解决。如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,共同维护合同关系,确保工程顺利进行。如有违反,应承担相应的法律责任。20.1甲方应按照合同约定的时间节点,将工程款项按时支付至乙方指定的账户。如因甲方原因导致付款延迟,应按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。20.2乙方应按照合同约定,在施工过程中保证工程质量。如因乙方施工质量不合格导致工程返工,乙方应承担返工费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。20.3在施工过程中,如遇地质条件变化,乙方应立即通知甲方,并根据实际情况提出相应的解决方案。如因地质条件变化导致工程成本增加,双方应协商确定合理的成本调整方案。20.4乙方在施工过程中,应严格按照甲方提供的施工图纸和规范进行施工。如因乙方原因导致施工质量不符合要求,乙方应承担相应的责任。20.5乙方在施工过程中,应严格按照国家相关法律法规进行施工,确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故发生,乙方应承担相应的法律责任。20.6甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督检查,乙方应积极配合。如因乙方原因导致工程质量、进度等方面存在问题,乙方应立即整改,并承担由此产生的责任。20.7本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为五年。合同期满后,如双方无异议,可协商续签。20.9乙方在施工过程中,应确保施工材料的质量,不得使用假冒伪劣产品。若因材料质量问题导致工程出现缺陷,乙方应立即更换合格材料,并承担由此产生的全部费用。20.10甲方在施工过程中,如需对施工方案进行调整,应提前与乙方沟通,并取得乙方的书面同意。如因甲方原因导致施工方案变更,甲方应承担由此产生的额外费用。20.11乙方在施工过程中,应严格按照甲方要求的时间节点完成工程进度。如因乙方原因导致工程延期,乙方应向甲方支付违约金,违约金按每日工程合同价的千分之五计算。20.12甲方在工程验收合格后,应及时向乙方支付工程款。工程款支付比例为:工程验收合格后,甲方支付工程合同价的60%;工程竣工验收合格后,甲方支付工程合同价的30%;工程保修期满后,甲方支付工程合同价的10%。20.13本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。协商不成时,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.14乙方在施工过程中,应遵守国家环保政策,确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论