2026年全国一级造价师之建设工程计价考试高频题(附答案)234

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工

2、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50

3、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。A.材料费B.施工机械费C.管理费D.开办费

4、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由（）组成。A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算

5、某施工机械原始购置费为4万元，耐用总台班为2000台班，大修周期为5个，每次大修费为3000元，台班经常修理费系数为0.5，每台班人工、燃料动力及其他费用为65元，机械残值率为5%。不考虑资金的时间价值，则该机械的台班单价为()元/台班。A.91.44B.93.00C.95.25D.95.45

6、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

7、除专用合同条款另有约定外，关于合同文件执行优先顺序的解释，下列说法中正确的是()。A.中标通知书优先于合同协议书B.投标函优先于专用合同条款C.图纸优先于通用合同条款D.已标价工程量清单优先于中标通知书

8、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

9、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用

10、在施工机械台班单价的组成中，对于安拆简单的轻型施工机械，安拆费及场外运费的运输距离应按（）km计算。A.10B.15C.20D.30

11、关于工程造价指标，下列说法正确的是（）。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法

12、已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为17%，银行外汇牌价为1美元=6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。A.72.83B.85.68C.98.53D.118.71

13、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费

14、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是()。A.货币资金B.资本金C.在建工程D.固定资产净值

15、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050

16、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资甶固走资产投资和建设期利息组成

17、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期满后

18、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法

19、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

20、在招标工程量清单编制的准备工作中，下列各项中属于“初步研究”工作的是（）。A.现场踏勘B.估算整体工程量C.拟定常规施工组织设计D.熟悉招标文件、招标图纸

21、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费

22、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算

23、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700

24、下列有关预付款担保的表述，正确的是（）。A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保

25、根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.13.32B.0.075C.0.114D.8.772

26、流动资金的估算中，下列描述正确的是（）。A.周转次数=360／流动资金最高周转天数B.产成品计算中要扣除年其他营业费用C.年其他费用的计算中，应当包含制造费用、管理费用和营业费用中的折旧摊销费D.扩大指标估算法精准度高，但是该方法操作较复杂

27、下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）。A.建设标准B.建设条件C.建设工期D.工程内容

28、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470

29、某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。A.417B.500C.697D.833

30、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资

31、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

32、其挖掘机配司机2人，若年制度工作日为280天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27

33、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价

34、某建设项目建设期为3年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2

35、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67

36、关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算承包人审核C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

37、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

38、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费

39、某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。A.-30.3B.36.45C.112.5D.130.5

40、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节

41、下列关于我国国产非标准设备原价的构成和计算，说法不正确的有（）。A.不能批量生产，只能根据订货要求和具体的图纸制作B.国产非标准设备原价中的税金指的是进项税额C.材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价D.外购配套件费计算包装费，不计取利润

42、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至（）前的总台班数。A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年

43、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法

44、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951

45、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费

46、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是()。A.保修期自实际竣工日期起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期

47、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752

48、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款

49、关于建设工程施工合同索赔，下列说法中正确的是（）。A.发包人可以在索赔事件发生后暂不通知承包人，待工程结算时一并处理B.发包人向承包人提出索赔，承包人无权要求发包人补充提供索赔理由和证据C.承包人在收到发包人的索赔资料后，未在规定时间内作出答复，视为该索赔事件成立D.承包人未在索赔事件发生后的规定时间内发出索赔通知的，应免除发包人的一切责任

50、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费

51、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运输损耗费和采购及保管费

52、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费

53、编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括()。A.凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图B.凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图C.凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图

54、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费

55、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整

56、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

57、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

58、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效

59、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资

60、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列情形不属于设计变更的是()。A.施工图纸的更改B.对施工质量要求的变化C.施工组织设计的更改D.对工期要求的变化

61、根据《标准施工招标文件》，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护

62、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231

63、下列关于合同解除的价款结算与支付，说法正确的是（）。A.因不可抗力解除合同，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的28天内将其差额退还给发包人B.因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款C.发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照索赔的解决方式处理D.因发包人违约解除合同，发包人应提出支付给承包人造成的损失费用

64、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素

65、属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用

66、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。A.316.80B.345.60C.380.16D.384.00

67、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料供应、运输方式

68、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院

69、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标

70、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15％的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增

71、某工程需从两地采购某种型号的水泥，根据下列数据，该水泥的单价为()元。A.331.70B.332.85C.333.04D.333.57

72、某建设项目建安工程费3000万元，工程建设其他费用2000万元，已知基本预备费率5％。项目建设前期年限为1年，建设期为2年，各年投资计划额为：第一年完成投资40％。第二年60％。年均投资价格上涨率为5％，求建设项目建设期间价差预备费。A.427.88B.541.04C.568.09D.711.77

73、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。

74、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为（）。A.4天；750元B.4天；450无C.4天；0元D.2天;0元

75、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

76、关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。A.设计及以后各阶段B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责C.以单位（项）为对象编制D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价

77、下列关于设计概算的说法中，错误的是（）。A.政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整B.超出原设计范围的重大变更，允许调整C.超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整D.国家重大政策性的调整，允许调整

78、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款

79、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金

80、某工程施工合同对于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格二、多选题

81、（2015年真题）根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间

82、（2018年真题）关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价

83、（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方

84、某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100

85、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目

86、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。A.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石

87、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项

88、采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于()。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法

89、工程总承包预付款的用途包括（）。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等

90、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

91、（2016年真题）采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（）。A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔

92、在工业项目总平面设计评价过程中，关于建筑系数的说法正确的是()。A.建筑系数=厂区建筑总面积/厂区占地面积B.是反映建筑布置与平面形状设计经济合理性的指标C.建筑系数越大，可缩短管线距离，降低工程造价D.影响建筑系数的主要因素是层数

93、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息

94、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后

95、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15

96、（2016年真题）某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费率为5%，则该单项工程施工图预算为（）万元。A.1500B.2100C.2160D.2268

97、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入（）。A.直接工程费B.现场管理费C.公司办理费D.开办费

98、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见

99、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。A.90B.80C.60D.50

100、（2010年真题）工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：P155-166设计概算应按编制时项目所在地的价格水平编制，总投资应完整地反映编制时建设项目实际投资。

2、答案：B本题解析：知识点：确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间＝基本工作时间/（1－辅助时间%）＝1/（1－5%）＝1.053（工日/m3）时间定额＝工序作业时间/（1－规范时间%）＝1.053/（1－3%－2%－15%）＝1.316（工日/m3）＝13.16（工日/10m3）。

3、答案：D本题解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：（1）施工用水、用电费；（2）工地清理费及完工后清理费；（3）周转材料费；（4）临时设施费；（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；（6）其他。

4、答案：D本题解析：工程预算的编制形式可以采取二级编制形式和三级编制形式，当一个工程只有一个单项工程时，包括了单位工程预算和建设项目总预算。

5、答案：B本题解析：台班单价=台班折旧费+台班大修费+台班经常修理费+其他费用=40000×(1-0.05)/2000+4×3000/2000+4×3000×O.5/2000+65=93(元/台班）

6、答案：B本题解析：知识点：国外建设工程造价构成。在国外建设工程造价构成中，建设成本上升费用，用于补偿估算日直至工程结束时的未知价格增长。

7、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

8、答案：D本题解析：本题考查的是招标控制价。选项A、C错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调；选项B错误，招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

9、答案：C本题解析：综合单价中包括由投标人承担的风险费用。招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1%计算。招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入分部分项工程费用。

10、答案：D本题解析：2021教材P72知识点：施工机械台班单价的组成和确定方法。运输距离按平均30km计算。

11、答案：D本题解析：P105-109A选项错误：按照工程构成的不同，建设工程造价指标可分为建设投资指标和单项、单位工程造价指标。B选项错误：用于测算指标的数据无论是整体数据还是局部数据必须都是采集实际的工程数据。C选项错误：建设工程造价指标应区分地区特征、工程类型、造价类型、时间进行测算.D选项正确：汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均计算法，权重为指标对应的总建设规模。

12、答案：C本题解析：进口环节增值税额=组成计税价格*增值税税率组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税（部分进口设备如轿车、摩托车等）进口环节增值税额=80*(1+15%)*6.3*17%=98.53进口设备抵岸价=进口设备到岸价(CIF)+进口从属费=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+进口环节增值税+消费税+车辆购置税到岸价=货价+国际运费+运输保险费

13、答案：C本题解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。因此，选项B正确。

14、答案：B本题解析：资产负倩表中资产由流动资产总额（包括货币资金、应收账款、预付账款、存货和其他）、在建工程、固定资产净值和无形及其他资产净值项组成。资本金是所有者权益。见教材第三章第四节P154。

15、答案：C本题解析：本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息=2000+700+1100+450+180+120=4550（万元）。

16、答案：C本题解析：教材P1本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。选项A错非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。选项B错误，生产建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。选项D错误，建设投资和建设期利息之和对应于固走资产投资。

17、答案：A本题解析：业主扣留承包商的保留金分两次返还第一次，颁发工程接收证书后返还；第二次，保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。见教材第五章第四节P285。【考核要点】业主扣留承包商的保留金的返还。

18、答案：D本题解析：教材P162各种安装工程概算编制方法的适用对象是一个常考的问题，尤其是设备价值百分比法和综合吨位指标法的区别。设备价值百分比法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品；综合吨位指标法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。

19、答案：A本题解析：P263-274建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。选项A正确。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。选项B错误。已经完成的建设工程质量不合格的：1）修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2）修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项C错误。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。选项D错误。

20、答案：D本题解析：“现场踏勘”与“拟定常规施工组织设计”与“初步研究”是并列关系，“估算整体工程量”是“拟定常规施工组织设计”的第一步骤。

21、答案：A本题解析：P15-20暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项B属于计日工；选项C属于总承包服务费；选项D属于国外建筑安装工程费用的构成。

22、答案：C本题解析：施工机具使用费，主要内容为施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成合同之外的额外工作所增加的机械使用费；非因承包人原因导致工效降低所增加的机械使用费；由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算；如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。

23、答案：D本题解析：P243-2465700×（1-5%）=5415,因此不用调整价格，按投标报价5700结算。

24、答案：C本题解析：选项A错误，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。选项B错误，预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。选项D错误，预付款担保的作用是保证承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付金额。

25、答案：C本题解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。每m3砌体1标准砖厚砖墙勾缝面积＝1/0.24＝4.17（m2）；每m3砌体所需的勾缝时间是：4.17×10=41.7（min/m3）；每m3砌体所需的勾缝基本工作时间＝41.7/（8x60）=0.0869（工日/m3）；工序作业时间＝0.0869/（1-5%）=0.0915（工日/m3）；时间定额=0.0915/（1-3%-2%-15%）=0.114（工日/m3）。

26、答案：B本题解析：本题考查的是投资估算的编制。选项A错误，周转次数=360／流动资金最低周转天数；选项C错误，年其他费用的计算中，不应当包含制造费用、管理费用和营业费用中的折旧摊销费；选项D错误，扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。教材P131-147

27、答案：D本题解析：单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日和人工费以及相应的造价。见教材第二章第六节P99。【考核要点】工程造价资料积累。

28、答案：B本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。①事件不可索赔费用。②事件可以索赔，费用为（100×10+900）×（1+30%）=2470元。

29、答案：A本题解析：本题考查的是预付款的计算。预付款=5000*0.6/180*25=416.66。

30、答案：D本题解析：知识点：人工日工资单价的组成内容。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。

31、答案：D本题解析：知识点：投资估算的概念及其编制内容。选项A，可研阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据；选项B，可行性研究阶段的投资估算，不得随意突破；选项C，投资估算可以作为制定建设贷款计划的依据。

32、答案：A本题解析：本题考查的是机械台班单价的计算。台班人工费=2×{1+（280-220）/220}×100=254.55元/台班

33、答案：C本题解析：投标报价的编制过程，应首先根据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程和措施项目清单与计价表，其他项目清单与计价表，规费、税金项目计价表，编制完成后，汇总得到单位工程投标报价汇总表。

34、答案：C本题解析：本题主要考查建设期利息。第一年建设期利息：2000*1/2*6%=60万元。第二年建设期利息：（2000+60+4000*1/2）*6%=243.6万元。选项C正确。

35、答案：A本题解析：2021教材P71本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。检修周期=检修次数+1=3+1=4；耐用总台班=折旧年限×年工作台班=检修间隔台班×检修周期=400×4=1600（台班）；台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班=50000×（1-5%）/1600=29.69（元）。

36、答案：D本题解析：教材P259本题考查的是竣工结算。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。

37、答案：B本题解析：调查询价时，可直接与生产厂商联系，向经营该项产品的销售商了解，向咨询公司进行询价，向生产厂商的代理人或从事该项业务的经纪人了解，通过互联网查询以及自行进行市场调查或信函询价。复核工程量的目的不是修改工程量清单（即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单就等于擅自修改了合同）。对工程量清单存在的错误，可以向招标人提出，由招标人统一修改，并把修改情况通知所有投标人。针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，时的其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求改投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理。

38、答案：B本题解析：土地使用权出让金为用地单位向国家支付的土地所有权收益，A项错误。有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收契税；转让土地如有增值，要向转让者征收土地增值税，C项错误。土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费，D项错误。

39、答案：B本题解析：暂无解析

40、答案：B本题解析：国家指导价阶段价格形成过程中，国家和企业是价格的双重决策主体。其价格形成特征是：①计划控制性；②国家指导性；③竞争性。

41、答案：B本题解析：选项B错误，国产非标准设备原价中的税金指的是增值税，通常是指设备制造厂销售设备时向购入方收取的销项税额

42、答案：B本题解析：2021教材P70耐用总台班指施工机械从开始投入使用至报废前使用的总台班数，应按施工机械的技术指标及寿命期等相关参数确定。

43、答案：A本题解析：知识点：概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。

44、答案：C本题解析：P257-260起扣点=12000-3600/50%=4800万元

45、答案：D本题解析：选项A属于工程建设其他费；选项B、C属于设备运杂费。

46、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》第四+条规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

47、答案：D本题解析：生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。其计算公式为：C2=C（1Q2/Q1）x·f，式中：f为不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。将数据代入，拟建化工厂的静态投资额=3300×（20/10）0.6×1.15=5752（万元）。

48、答案：C本题解析：预付及应收款属于资金占用，其他三项属于资金来源。

49、答案：C本题解析：承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可。选项A，如果业主认为根据合同的规定有权获得某些款项和（或）要求延长缺陷通知期，业主或工程师应尽快向承包商发出通知，并附详细情况的说明。选项B，业主的索赔，索赔通知所附的详细说明中，应包括业主索赔所依据的合同条款以及索赔款额（或）缺陷通知期延期的证明资料。选项D，如果承包商未能在28天内发出索赔通知．则竣工时间将不被延长，承包商无权获得额外付款，而业主将被免除有关该项索赔的一切责任。

50、答案：D本题解析：基本预备费一般由四个部分组成：1)工程变更及洽商。2)一般自然灾害处理。3)不可预见的地下障碍物处理的费用。4)超规超限设备运输增加的费用。教材P30-31

51、答案：C本题解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。

52、答案：D本题解析：教材P123在进行厂址多方案技术经济分析时，除比较上述建设地点（厂址）条件外，还应具有全寿命周期的理念，从项目投资费用和项目投产后生产经营费用两方面进行分析。项目投资费用包括土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费等。

53、答案：A本题解析：编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括：1)凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。2)凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后．作为竣工图。3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。4)为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图.5)重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。教材P291-303

54、答案：A本题解析：暂无解析

55、答案：C本题解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整。选项A错误，承包人原因导致的工程缺陷和损失，索赔不成立；选项B错误，发包人要求向承包人提前交付工程设备，只可以索赔费用；选项C，施工过程发现文物可以索赔费用和工期；选项D错误，政策变化引起的价格调整，工期索赔不成立。

56、答案：B本题解析：清单缺项漏项的责任由发包人负责，承包人不承担此风险与损失。合同价款的调整方法：（1）分部分项工程费的调整：由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，按变更事件中关于分部分项工程费的调整方法；（2）措施项目费的调整：招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款；由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款。

57、答案：D本题解析：教材P131本题考查的是投资估算的编制。选项A错误，应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制。选项B错误，应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算。选项C错误，项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。

58、答案：C本题解析：选项A错误，合同条款及格式与投标人须知是并列关系。选项B错误，当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。选项D错误，投标人须知前附表不得与投标人须知正文内容相抵触，否则抵触内容无效。

59、答案：D本题解析：待冲基建支出、项目资本公积、应付工资及福利费属于资金来源，转出投资属于资金占用。

60、答案：B本题解析：【答案】：B【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除

61、答案：A本题解析：选项B，组建现场监理机构属于监理的义务；选项C、D，保证施工人员的安全和负责施工场地周边环境与生态的保护属于承包人义务。

62、答案：D本题解析：砂浆净用量=1-529×0.24×0.115×0.053=0.226m3砂浆消耗量=0.226×（1+0.02）=0.231m3

63、答案：B本题解析：本题考查的是竣工结算。选项A错误，当发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。选项C错误，发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。选项D错误，因发包人违约解除合同的，发包人除应按照有关不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外，还需按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用。该笔费用由承包人提出，发包人核实后与承包人协商确定后的规定时间内向承包人签发支付证书。

64、答案：C本题解析：教材P120建设规模也称项目生产规模，是指项目在其设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。在项目决策阶段应选择合理的建设规模，以达到规模经济的要求。但规模扩大所产生效益不是无限的，它受到技术进步、管理水平、项目经济技术环境等多种因素的制约。而资金因素是在确定了项目合理规模后所考虑的问题，应根据所确定的项目规模来考虑资金筹措的问题。

65、答案：D本题解析：P26-28研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据、资料等进行必要的研究试验，以及设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。

66、答案：D本题解析：P4-9关税完税价格=到岸价=1800万元；关税=1800*20%=360万元；消费税=（1800+360）/（1-10%）*10%=240万元；增值税=（1800+360+240）*16%=384万元

67、答案：B本题解析：工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括：建设规模、标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应情况；生产组织及生产过程中的劳动定员情况；“三废”治理及环保措施等。

68、答案：D本题解析：当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

69、答案：B本题解析：投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力单位投资表示，单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，单位工程一般以工程量单位投资进行表示。

70、答案：D本题解析：总价措施项目费的调整。当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。

71、答案：C本题解析：材料单价是由材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费和采购及保管费合计而成的。加权平均原价=(0．6×290+0．4×300)／(0．6+0．4)=294(元／t)；加权平均运杂费=(0．6×25+0．4×20)／(0．6+0．4)=23(元／t)；则该水泥的单价=｛(供应价格+运杂费)×[1+运输损耗率(％)]｝×[1+采购及保管费率(％)]=(294+23)×(1+2％)×(1+3％)=331.04(元／t)。

72、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第一章第五节，应选C项。计算过程如下：基本预备费=(3000+2000)×5％=250(万元)静态投资=3000+2000+250=5250(万元)建设期第1年完成投资=5250×40％=2100(万元)建设期第2年完成投资=5250×60％=3150(万元)第1年价差预备费=2100×[(1+5％)1×(1+5％)0.5-1]=152.45(万元)第2年价差预备费=3150×[(1+5％)1×(1+5％)1.5-1]=403.64(万元)项目的价差预备费合计为564.09万元。

73、答案：D本题解析：因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由发包人承担。实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日。不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。合同当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以考虑。

74、答案：C本题解析：在确定工期索赔时要划清施工进度拖延的责任。如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。根椐题中条件，暴雨导致基坑淹水和因重大公共活动政府通知停工都属于客观因素发生影响产生的延谈，可以得到工期延长4天，但不能得到费用补偿。见教材第六章第二节P301。【考核要点】索赔费用的计算。

75、答案：A本题解析：知识点：清标与初步评审。选项AB，评标委员会按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。选项D，以大写金额为准。

76、答案：C本题解析：P43-44A：我国目前使用的建设工程工程量清单计价规范主要用于施工图完成后进行发包的阶段，B：采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。C：招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制。D：使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。

77、答案：C本题解析：本题考查的是设计概算的含义。政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整。一个工程只允许调整一次概算。允许调整概算的原因包括以下几点：①超出原设计范围的重大变更；②超出