法律重要施工合同

法律重要施工合同合同编号：,签订日期：签订地点：鉴于：甲方（以下简称“委托方公司”）需对以下工程进行施工，乙方（以下简称“服务方公司”）愿意按照委托方公司的要求进行施工，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的,1.1工程名称：1.2工程地点：,1.3工程内容：1.4工程规模：1.5施工期限：自年月日起至年月日止。1.6设备单价为人民币壹拾贰万伍仟元整，合同总价为人民币叁拾柒万伍仟元整。第二条双方权利义务,2.1委托方公司的权利和义务：2.1.1按照合同约定向服务方公司支付工程款项。2.1.2提供施工所需的场地、材料、设备等。2.1.3保障施工期间的安全生产。2.1.4按时验收工程，对不合格工程提出整改要求。2.1.5不得擅自改变工程设计和施工方案。2.2服务方公司的权利和义务：2.2.1按照合同约定完成工程设计和施工。2.2.2保障施工质量，确保工程符合设计要求和国家标准。2.2.3按时完成施工任务，不得无故拖延。2.2.4遵守安全生产规定，确保施工安全。2.2.5配合委托方公司的验收工作。第三条验收与交付3.1甲方应在收到货物后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。3.2乙方应在工程完工后3日内向甲方提交验收报告。3.3验收合格后，甲方应在7个工作日内支付合同总价款的80%。3.4甲方对工程验收不合格的，有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。第四条违约责任4.1乙方逾期交货，每日按合同总价的千分之三支付违约金。4.2乙方施工质量不符合合同约定的，每发现一处缺陷，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。4.3甲方未按约定支付工程款项的，每日按欠款金额的千分之五支付违约金。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同期限、生效条件、份数6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同一式肆份，委托方公司、服务方公司各执贰份，具有同等法律效力。第七条其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同如有修改，应经双方书面同意，并注明修改日期。委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：日期：第八条保密条款8.1双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。8.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。8.3如因违反保密义务导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条不可抗力9.1在合同履行过程中，如发生地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，双方应相互理解，并协商解决。9.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并共同协商解决合同履行问题。第十条合同解除10.1在合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正的；b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的；c.合同目的无法实现。10.2合同解除后，双方应立即停止合同项下的权利义务，并按照约定处理合同解除后的善后事宜。第十一条法律适用本合同适用中华人民共和国法律。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。12.4本合同一式肆份，委托方公司、服务方公司各执贰份，具有同等法律效力。12.5本合同如有修改，应经双方书面同意，并注明修改日期。委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：日期：附件：,1.施工图纸2.施工方案3.质量保证书4.工程量清单5.付款进度表6.其他相关文件第十三条合同履行保障13.1委托方应按照合同约定，及时、足额地向服务方支付工程款。支付方式为：按照工程进度分期支付，具体支付比例和节点如下：,-工程开工前，支付合同总价款的20%作为预付款；,-工程主体结构完成，支付合同总价款的30%；,-工程主体结构封顶，支付合同总价款的30%；,-工程竣工验收合格，支付合同总价款的20%；-工程保修期满，支付合同总价款的5%作为保修金。13.2服务方在合同履行过程中，应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保工程质量达到国家规定的标准。如因服务方原因导致工程质量不合格，应由服务方承担修复费用，并赔偿由此给委托方造成的损失。13.3委托方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。如因委托方原因导致施工进度延误，应承担相应的责任。第十四条争议解决14.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务，除非法院另有判决。第十五条合同解除15.1合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：c.合同目的无法实现。第十六条其他16.2本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。16.3本合同自双方签字盖章之日起生效。16.4本合同一式肆份，委托方公司、服务方公司各执贰份，具有同等法律效力。16.5本合同如有修改，应经双方书面同意，并注明修改日期。委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：日期：附件：,1.施工图纸2.施工方案3.质量保证书4.工程量清单5.付款进度表6.其他相关文件特别说明：,1.本合同中的“合理期限”指违约方在接到书面通知后7日内；2.本合同中的“不可抗力事件”指自然灾害、