2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试知识串联题附答案370

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、直埋光（电）缆线路工程中，高低差在0.8m及以上的沟坎处，采用的保护方式为（）。A.铠装缆保护B.钢管保护C.挡土墙保护D.护坎保护

2、移动网络的特点决定了网络（）之间的矛盾，网络优化的方法之一就是平衡它们之间的矛盾。A.覆盖和容量B.覆盖和质量C.容量和质量D.覆盖、容量、质量

3、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有NTSC、（）、SECAM等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB

4、可控硅调光设备是通过改变光源的（）实现调光。A.电压B.电流C.电阻D.电容

5、光纤包层位于纤芯的周围，直径为()。A.4μmB.10μmC.50μmD.125μm

6、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极()。A.多15％B.少15％C.多10％D.少10％

7、中国5G设定的设备密度达到（）万个平方公里。A.100B.300C.600D.1000

8、目前各种网络为用户提供了大量的不同业务，业务网不包含()。A.同步网B.公用电话网C.数字数据通信网D.移动通信网

9、广播电视发射机冷却系统，风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加()安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆。A.弹簧垫片B.橡胶垫片C.弹簧垫圈D.金属垫圈

10、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备

11、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气

12、金属加强构件、骨架填充式、铝—聚乙烯粘接护套通信用室外光缆，包含24芯非零色散位移型”类单模光纤，光缆的型号应表示为()。A.GYGTA2484B.GYCTA2484C.GYBTA2484D.GYJTA2484

13、下列PTN以太网接口性能测试指标中，用于反应设备可转发最大数据量的是()。A.过载丢包率B.吞吐量C.时延D.背靠背

14、在通信管道的施工中，开槽时遇不稳定土壤、挖深超过()m或低于地下水位时应进行必要的支护。A.1.8B.2.0C.2.2D.2.5

15、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳人建设项目()。A.预算B.概算C.决算D.结算

16、接入网的()就是将承载通路与特定SNI规定的要求相适配，以便核心功能能进行处理。A.用户口功能B.业务口功能C.传送功能D.系统管理功能

17、数字移动通信系统只有采用（）才具有软越区切换功能。A.空分多址方式B.时分多址方式C.频分多址方式D.码分多址方式

18、理论上IPv6可提供的地址数目比Ipv4多（）倍。A.2^32B.2^128C.2^96D.2^64

19、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是（）。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争性报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位

20、数字音频广播和高清晰度电视是继()和彩色电视后的第三代广播电视，是广播电视发展史上的一个新的里程碑。A.广播收音台B.电视发射台C.无线广播D.调频广播

21、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0

22、在SDH传输网中，仅用于延长通信距离的基本网络单元是()。A.终端复用器（TM）B.分插复用器（ADM）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）

23、功率因数、效率和设备噪声是（）设备的指标。A.交流配电B.直流配电C.直流一直流转换D.开关整流

24、下列网络拓扑描述正确的是（）。A.总线型网络覆盖范围大，扩容方便B.环形网络不易扩容节点C.星形网络可靠性能高D.网状网可靠性高，扩容方便

25、在光信号中光纤中传播时，（）会导致光信号的畸变。A.反射B.折射C.损耗D.色散

26、关于光纤通道总衰减的说法，正确的是A.总衰减等于光纤线路自身损耗与光纤接头损耗之和B.应使用稳定光源和光功率计测试C.结果应取双向测量平均值D.可使用otdr测试

27、扩声、会议系统安装工程，要求机柜内设备应按设计要求排列，当设计无要求时，应按照()从上到下依次排列。A.系统信号流程B.设备的轻重C.设备布线方便D.设备散热高低

28、由于大气中媒质的不均匀性，对电磁波产生散射作用，在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随即相位，可使收信点场强的振幅发生变化。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K型衰落D.多径衰落

29、在配备太阳电池的通信机房，还必须配备()。A.逆变设备B.整流设备C.储能设备D.UPS交流不问断电源

30、在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，它暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换

31、在PTN设备测试指标中，反映设备对突发报文容纳能力的指标是()。A.吞吐量B.过载丢包率C.背靠背D.时延

32、放电容量应大于或等于额定容量的70％，放电3hNN电N()应符合技术要求。A.电压B.内阻C.电流D.容量

33、光纤通信系统通常采用（）、强制调制、直接检波等技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码

34、敷设管道光缆的曲率半径要求，敷设过程中与在人孔中固定后的要求是()。A.敷设过程中比在人孔中固定后大B.敷设过程中比在人孔中固定后小C.敷设过程中与在人孔中固定后相同D.敷设过程中与在人孔中固定后没关系

35、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院

36、天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的（）作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方

37、下列不属于交换节点设备的是（）A.电话交换机B.分组交换机C.路由器D.用户小交换机

38、县级广播电视节目收转机房距架空电力线路35kV允许的最小距离为()。A.50mB.100mC.150mD.200m

39、数字同步网传送定时基准信号不应选择的传输介质是（）。A.卫星电路B.地下光缆C.数字微波D.架空光缆

40、长期工作的设备，机房相对湿度一般保持在()之间。A.30％～60％B.40％～60％C.30％～70％D.40％～70％

41、数字电视系统不采用()方式进行数字调制。A.FSKB.QAMC.COFDMD.QPSK

42、远程医疗、自动驾驶等远程精确控制类应用要求网络时延缩短到()。A.1msB.10msC.50msD.100ms

43、通信行政处罚应依据()进行。A.管辖权B.行政权C.领导权D.地方政府规定

44、SDH保护环网结构中，必不可少的网元节点是（）。A.TMB.REGC.ADMD.OA

45、广播发射机频率范围为2～21MHz，适用于远距离的国际广播是()。A.长波B.中波C.中短波D.短波

46、移动基站天馈线系统测试要求电压驻波比的最大值为()。A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5

47、进行波分复用设备测试时，光监测信道的光功率和工作波长及偏差是（）的主要测试项目。A.波长转换器（OTU）B.合波器（OMU）C.分波器（ODU）D.光放大器（OA）

48、关于蓄电池内容说法错误的是()。A.电池的内阻越小，蓄电池的容量越大B.若想缩短充电时间，充电电流必须加大，反之，充电电流可减少C.浮充充电指的是整流设备与蓄电池串联的工作方式D.充电终期应采用较小的电流是有益的

49、移动通信特有的干扰()A.外部干扰B.互调干扰C.邻道干扰D.同频干扰

50、在通信管道工程中，入孔位置不应选择在()。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上

51、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm

52、在管道的一个管孔内可布放多根塑料子管，每根子管中可穿放最多()条光缆。A.一B.二C.三D.四

53、光在光纤中传播，产生色散的主要原因是()。A.吸收损耗B.散射损耗C.弯曲损耗D.波形畸变

54、SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.1×10-12B.1×10-10C.I×l0-8D.1×10-6

55、通信建设工程企业主要负责人安全生产管理能力考核要点不包括()。A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产管理制度和贯彻执行情况B.有效对安全生产进行现场监督检查C.组织本单位开展安全生产检查，及时消除事故隐患情况D.组织制定本单位安全生产事故应急救援预案，组织、指挥预案演练情况

56、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50％B.98％C.100％D.99％

57、移动通信网络优化的内容，()不属于基站侧调整的内容。A.天线位置B.信道数量C.中继数量D.小区参数

58、某蜂窝移动通信网，小区的辐射半径为3km，区群小区数为7，则此同频小区的中心距离为（）km。A.14B.21C.9D.6

59、在中波、短波广播发射台场地及其外围500m范围内，地形应该是平坦的，总坡度不宜超过（）。A.2％B.3％C.4％D.5％

60、发射机的防雷与接地宜采用()接地方式。A.分散的B.独立的C.分组的D.集中的

61、综合布线是由线缆和相关（）组成的信息传输通道。A.传输介质B.接点设备C.连接件D.信息网络

62、直流供电系统不包含（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC变换器

63、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()强制性标准，原则上应统一维护。A.国家电信工程建设B.国家、行业通信工程建设C.电信业务经营者建设D.电信管理机关建设

64、TCP协议的功能不包括（）。A.把数据分成数据包B.给数据包写上序号C.利用算法进行路由选择D.请求数据重发

65、柜式设备机架安装时，应用4只M10～M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部

66、综合通信大楼的接地方式，应按（）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地

67、民用建筑内的公共电信配套设施的建设应当执行()，原则上应统一维护。A.国家、行业通信工程建设强制标准B.国家、行业通信工程建设标准C.通信工程建设地方规定D.通信工程建设地方标准

68、下列卫星工作多址方式中具备如下特点的是();各站所发的信号在结构上各不相同，并且相互具有准正交性，以区别地址，而在频率、时间、空间上都可能重叠。A.频分多址方式B.时分多址方式C.空分多址方式D.码分多址方式

69、某施工单位在位某市电信公司施工时发生了一起中断电路的重大质量事故，可对该施工单位处以取消1年在本市参与电信建设活动资格的是（）。A.电信公司总部B.省电信公司C.市电信公司D.省通信管理局

70、基站全向天线离塔体间距应大于()。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m

71、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。无线部分提供()，利用有限的频率资源在空中可靠地传送话音和数据。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游

72、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色()电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯

73、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。A.近端串扰B.衰减串扰比C.传播时延D.回波损耗

74、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理

75、天线的仰角、方位角、极化角和焦距细调，调试顺序为()A.按方位角、仰角、馈源焦距和极化角顺序进行B.按馈源焦距、方位角、仰角和极化角顺序进行C.按仰角、方位角、馈源焦距和极化角顺序进行D.按极化角、馈源焦距、方位角和仰角顺序进行

76、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位

77、7／8”同轴电缆和1／2”软馈线的曲率半径应分别不小于()。A.300ram及150mmB.150mm及300mmC.250ram及120mmD.120mm及250ram

78、多年来，通信网主要采用铜线(缆)用户线向用户提供传送电话的业务，用户铜线(缆)网分布广泛且普及，为了进一步提高铜线传输速率，开发了()技术，以解决高速率数字信号在铜缆用户线上的传输问题。A.NGNB.软交换C.DSLD.IP

79、在数字广播电视系统中，()的作用是把代表一定节目信息的数字信号还原为原始的模拟信号。A.编码器B.解码器C.调制器D.解调器

80、广播电视中心设备机房地线系统采用（）最合适。A.辐射状B.平面状C.集中接地D.局部网状、整体树状二、多选题

81、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数

82、大唐电信代表中国提出的()标准采用了TDD模式，支持不对称业务。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA

83、彩色电视接收机将彩色全电视信号解码恢复成三基色电信号，并利用（）在显示屏上重现出原始的光学彩色图像。A.混色法B.显色法C.比色法D.加色法

84、地下综合布线管道进入建筑物处应采取()措施。A.防爆B.防火C.防水D.防塌方

85、在用户接入网中，()技术采用了回波抵消和自适应均衡技术延长基群信号传输距离。系统具有较强的抗干扰能力，对用户线路的质量差异有较强的适应性。A.NGNB.HDSLC.ADSLD.IP

86、在与10kV以上高压输电线交越处，两侧电杆上的避雷线安装应断开()间隙。A.50B.100C.200D.400

87、施工单位提取安全生产费不得用于()支出A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.项目安全评价D.安全生产标准化建设

88、程控交换设备的标称直流工作电压应为-48V，直流电压允许变化范围为()。A.(-57～-40)VB.(-57～-50)VC.(-58～-40)VD.(-58～-50)V

89、推土机、挖掘机、装载机等夜间施工场地作业时，噪声限值为()。A.50dB.55dBC.60dBD.65dB

90、()是一种代码变换，主要解决数字信号传输的可靠性问题。A.信源编码B.信道编码C.信道解码D.信源解码

91、属于服务网关（S-GW）功能的项目是（）。A.接入控制B.网元选择C.路由选择D.地址分配

92、SDH传输系统中最具特色、应用最广泛的基本网络单元是()。A.分插复用器(ADM)B.终端复用器(TM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)

93、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗

94、我国中央和地方所有上星电视节目传输采用的信道编码和调制传输标准是（）A.PAL-RB.NTSC-OC.DVB-SD.ABS-S

95、在光纤通信中，色散会造成光脉冲信号的()。A.脉宽变宽B.脉宽变窄C.幅度增大D.幅度减小

96、通信主管部门制作的《行政处罚意见告知书》，送达当事人，告知拟给予的行政处罚内容及事实、理由和依据，并告知当事人可以在收到该告知书之日起()日内，向通信主管部门进行陈述和申辩。符合听证条件的，可以要求该通信主管部门按照规定举行听证。A.1B.2C.3D.4

97、在PTN网络中，以下能同时支持时间和频率同步技术是（）。A.基于物理层的同步以太网技术B.基于分组包的TOP技术C.IEEE1588v2精确时间协议技术D.GPS同步技术

98、下列关于移动通信说法正确的是（）。A.GSM载波带宽75MHzB.TD-SCDMA载波带宽1.25MHzC.WCDMA载波带宽10MHzD.CDMA2000载波带宽1.25MHz

99、对于无线信道的干扰可以通过（）及采用扫描仪等实际路测跟踪来排查。A.话务统计分析、用户反映B.无线接通率分析、话务统计分析C.掉话分析、无线接通率分析D.掉话分析、切换分析

100、管道线路工程中，选用管孔的总体原则是()。A.先上后下，先侧后中B.先下后上，先侧后中C.先上后下，先中后侧D.先下后上，先中后侧三、问答题

101、背景资料：某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。建设工程教育网施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下：技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。1.本工程的组织设计中除了保证工程质量、进度、成本的措施外还应包括哪些措施？2.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全？3.如何预防光缆对地绝缘指标不合格和光缆打背扣现象？4.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。5.计算施工单位可索赔的工期和费用。P311案例1L420104

102、背景材料：某施工单位乙方与建设单位甲方签订了某工程施工总承包合同，合同约定，工期600天，工期每提前或拖后1天奖励或者罚款1万元；经甲方同意乙方将电梯和设备安装工程分包给具备资质的专业承包单位丙方，分包合同约定：分包工程进度必须满足施工进度总计划，施工进度奖惩约定与总承包合同的工期奖惩相同。乙方按时提交了施工网络计划，并得到批准。施工过程中发生了以下事件：事件1：7月25日至26日基础工程施工时，由于特为暴雨引起洪水突发，导致现场无法施工，基础工程专业队30名工人窝工，天气好转后：27日该专业队全员进行现场清理，所用机械持续闲置3个台班（台班费：800/台班），28日乙方安排基础作业队和机械修复被洪水冲坏的部分基础12m3(综合单价：480元/m3)。事件2：8月7日至10日主体结构施工时。”乙方租货的大模板未能及时进场，随后的8月9日至12日，工程所在地区供电中断）造成40名工人持续窝工6天，所用机械持续闲置6个台班（台班费：900元/台班）事件3：屋面工程施工时，乙方的劳务分包队伍人员未能及时进场，造成施工时间延长8天。事件4：设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成丙方12名工人窝工3天，租赁的施工机械闲置3天（租货费600元/天），设备安装工程完工时间拖延3天。事件5：因甲方对室外装修设计的效果不满意，要求设计单位修改设计，致使图纸交付拖延，使室外装修作业推迟开工10天，窝工50个工日，租赁的施工机械闲置10天（租赁费700元/天）。事件6：应甲方要求，乙方在室内装修施工中，来取了加快施工的技术组织措施，便室内装修施工时间缩短了10天，技术组织措施直接费8万元。其余各项工作未出现导致作业时间和费用增加的情况。问题：1.从工期控制的角度看。该工程中的哪些工作是主要控制对象？2.乙方可否就上述修项事件向甲方提出工期和（或）费用索赔？请简要说明理由。3.丙方因制冷机组换货导致工人窝工和租赁设备闲置费用损失应由谁给于补偿？4.工期索赔多少天？实际工期为多少天？工期将（罚）款是多少？5.假设工程所在地人工费标准为50元/工日，窝工人工费补偿标准为30元/工日：机械闲置补偿标准为正常台班费的60%：承包商得到的费用索赔的多少钱？

103、背景资料某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1天所增加的费用，单位为元。该工程合同工期等于计算工期。1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?3.编制本工程双代号网络计划图（只设1个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。（参考《项目管理》）4.当工程措行列第23天时。A、B、C工作已完成。其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。5.检查时发现部分标石符号使用有误。第23至26块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。

104、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。

105、某施工单位L承担了一项管道光缆线路工程。开工后，项目负责人Y对施工现场检查时，发现施工人员先逐一打开人井盖进行通风，然后开始下井作业，其中一处施工人员踩踏电缆托板进入人井，另一处井口边摆放的抽水机将积水排放到下水道里。项目负责人指出了施工队的不合规之处，并要求立即整改。施工过程中发生了意外事件，一名井下作业人员因有害气体中毒晕倒，井下长时间没有回应，现场人员采取有效措施后下井将人成功救出，事件未造成人员伤亡。工程收尾阶段，监理人员巡视时，指出部分人井内的光缆安裝工艺不合格。工程初验前，施工单位提交了全套竣工资料，其中竣工测试记录包括：中继段光缆配盘图、中继段光纤衰减测试表、中继段光纤后向散射信号曲线，建设单位审查后发现测试记录缺项，要求施工单位尽快补齐。问题：1.项目负责人指出的施工队不合规之处有哪些？说明合规的做法。2.意外事件发生时，现场人员下井施救前应采取哪些措施？3.监理人员指出的不合格项可能有哪些？4.测试文件缺少哪些项目？

106、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：3.本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容4.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作5.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题6.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题7.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由

107、某施工单位在东南沿海某省建设一干线传输线路工程，包括直埋光缆线路、波分设备安装。部分线路同沟敷设一本地网光缆，开工前，项目部将工程分解为路由复测、开箱检验、单盘测试、机架设备安装、走线架安装、光纤布放、缆沟回填、误码测试、光缆配盘、埋设标石、电源线敷设及成端、中继段测试、传输系统优化、信噪比测试、光缆成端、本机测试、工程验收等17个工序。施工中硬土空旷区光缆埋设图如图所示，施工作业人员在光缆熔接过程中，采用熔接机监测光缆接续情况，熔接机屏幕显示如图2所示。在测试阶段，对波分设备信噪比进行测试，信噪比测试图如图3所示。问题：1.图1中a、b、c的最小值是多少？A、B、C、D分别代表什么2.指出图2中异常情况的图序号，并说明如何处理。3.按施工顺序选出设备安装调试的专业工序4.指出图3中纵轴、横轴的单位及使用仪表名称。

108、某传输网工程由光缆线路工程和设备安装工程两部分组成，线路部分包括直埋、架空、管道光缆，其中直埋光缆线路与季节性河流交越（其中施工时为无水季）；设备安装工程主要安装DWMW设备。合同约定：建设单位负责采购钢绞线、光缆和设备，办理过河手续及赔补费用。施工单位负责采购子管，水泥和砂石；工期90天。施工单位提交的初步施工进度网络计划得到建设单位的批准，如图所示：施工过程中发生了如下事件：事件一：开工后建设单位办理过河手续时，水利部门要求另选过河点。施工单位配合选址20个工日，人员误工40个工日。根据新的实施方案，施工单位增加费用7万元，本事件造成挖沟进度延迟7天；坡坎加固时间增加3天。事件二：钢绞线镀锌不合格，需重新采购，误工30个工日，进度延迟5天事件三：塑料子管壁厚不合格，需要更换，误工20个工日，进度延迟2天。事件四：光纤切割刀损坏，影响接续，误工10个工日，进度延迟2天事件五：部分坡坎强度不达标，需重新加固，增加40个工日，增加材料费9000元，进度延迟4天。事件六：施工单位增加了系统测试的人员和仪表，使测试工作提前5天完成问题：1、按最初计划，计算工期并列出关键工作。2、针对上述事件，分别回答施工单位是否能向建设单位提出索赔并说明理由。3、施工单位的补偿工期是多少天？计算最终工期比计划工期提前或者延后多少天？4、假定人工费综合工日单价为100元/日，误工费为50元/日，计算在工程结算时施工单位可得到的补偿费用。6、测试OUT指标，接受机的灵敏度的测试、最小边模抑制比、最大-20DB带宽分别需要的哪些仪表？

109、某施工单位承接了一项PTN网工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，所有PTN设备有100G移动接口，项目部制定的网络计划图，如图1所示。上图中工作代号与工作内容的对应关系，见表1。根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，施工中发生如下事件：?事件1：乙站、丙站设备均推迟2d运到机房。事件2：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5d时间。事件3：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6d。【问题】8.参照A标注B、E、F、I工作时间参数。9.在保证工期前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率?10.各事件顺序发生时，分别影响工期多少天?哪些可以向建设单位索赔工期?本工期的实际工期是多少天?11.在本机测试网元级测试中，本工程需要测试接口的平均发送光功率、接收光灵敏度和最小过载光功率外，还需要测试哪些项目?

110、1背景某单位施工承包一建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，开工后第5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。13.问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题?(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督?(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚?(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理?

111、某光缆线路工程采用直埋敷设方式，途中需穿越生态环境脆弱的国家级生态保护区，部分路段沿电气化铁路敷设。施工单位对施工方案进行了策划，编制了详细的施工组织设计，工程顺利开工。施工过程中发生部分路由变更，使得工程停工10天，窝工损失5万元；增挖光缆沟用25天，增加费用5万元；建设单位要求在50km路段内同沟增设一条24芯光缆，增加费用7万元；顶管机故障延误工期5天，损失2万元。测试中发现部分光缆对地绝缘不合格，且光纤接续衰减过大，不合格接续点的统计数据如下：技术负责人组织人员分析原因后，采取了相应的纠正措施，光纤接续衰减达到了指标要求。问题：1.本工程的组织设计中除了保证工程质量、进度、成本的措施外还应包括哪些措施？2.本工程应该采取哪些防强电措施以保证线路和人身安全？3.如何预防光缆对地绝缘指标不合格和光缆打背扣现象？4.做出接续不合格原因的排列表和排列图，并指出主要原因和解决方法。5.计算施工单位可索赔的工期和费用。

112、背景资料：某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？

113、背景资料：某施工单位承担了一项传输设备安装工程，共有2个站，合同约定工期70天。项目部编制了进度计划(见图5)，资源配备见下表5。施工单位项目经理及其他人员的人工成本按平均600元/天计算，本工程单机和系统调试租赁同一仪表。租赁费为2000元/天。工程开始后，各队每天完成的工作量与计划相同。进行到第35天，项目部接建设单位封网通知，自次日起停工3天。进行到第45天，因使用不当造成仪表故障，停工4天。仪表装修费用5000元计入当日成本。停工期间，人员费用按正常人工成本50%计算，仪表使用费按原价计算。为了赶工，项目经理部系统测试人员从第1天晚上开始加班，连续加班6个晚上。每晚加班完成的工程量相当于正常日完成工作量的50%。人工成本与正常日人工成本相同，仪表不计使用费。问题：1.计算本工程每10日的计划工作预算成本(BCWS)。2.绘制时间-计划预算成本累计曲线。(曲线中需标注每10日末的累计值)。3.分别计算第40日末、第60日末的己完工作实际成本(ACWP)。4.分别计算第40日末、第60日末的己完工作预算成本(BCWP)。5.计算本工程施工单位可索赔的费用及工期。6.计算本工程实际工期。

114、某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周（每周工作时间按7天计）,项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊；施工单位人工成本为500元/天人。工程实施过程中,项目部每周实际参加人数及周末统计的已完成工作量比例见表4在进行机房机房设备安装时，施工单位发现机房存在一面玻璃窗户，有阳光射入；机房底面上有防静电地板，施工单位采取措施进行设备安装；加电测试阶段，施工单位发现设备的个别单盘有问题，采取措施予以处理；施工单位于2016年8月1日提交竣工结算资料并通过验收；2016年9月8日正式投入使用；问题：1、分别计算第1周末和第5周末的计划工作预算费用（BCWS）。2.分别计算第1周末和第5周末的已完工作预算费用（BCWP）。3、分别计算第1周末和第5周末的计划工作实际费用（ACWP）。4、机房内的照明应以什么照明为主？对于机房内的窗户施工单位应如何处理？5、假定机房地面为防静电地板，施工单位应如何安装设备。

115、【背景资料】某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5%，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了l5米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又乘了2%的系数。【问题】：（1）建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同？说明理由。（2）说明建设单位取消财务费的做法是否合理。（3）项目经理部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗？为什么？（4）分析项目经理部在工程结算存在的问题。

116、某项目经理部负责某本地网直埋光缆线路环网工程的施工，合同规定采用包工不包料的方式承包，工程的路由报建工作已由建设单位完成，工程定于4月15日开工，工期37天。工程包括三个中继段，A中继段长50km，B中继段长60km，C中继段长70km，三个中继段首尾相连构成一个环形网结构。项目经理部将三个中继段均分为两个作业组进行流水作业；每个中继段的作业组中，1组负责挖沟及障碍处理，2组负责放缆、回填及标石的埋设，各组的日进度均为2km；三个中继段的路由复测工作分别由TA、TB、TC三个作业组完成。光缆盘长为标准盘长2km。由于施工单位只能为项目经理部配备一套测试仪表及一台熔接设备，因此项目经理部安排三个中继段的接续测试工作均由D组负责完成。各中继段的竣工资料整理工作包含在施工过程中完成，不再单独安排时间编制。各组的工作量、完成时间以及需完成的工作见下表。【问题】（1）本工程的各项主要工作的顺序应如何排列？（2）说明光缆接头和成端制作两项工作的先后顺序。（3）如果时间按整天考虑，各中继段的作业组正常施工，在考虑流水作业的情况下，针对A中继段画出双代号网络图（假设A中继段光缆接续测试需要6天）。（4）影响本工程进度的因素可能有哪些？（5）如果进度延误，项目经理部应如何对工程进度进行调整？

117、某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程加工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。【问题】14.项目经理的安全控制存在哪些问题15.冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求16.由于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡质量问题提出警告处罚为什么17.直埋光缆埋深不符合要求应采取哪些预防措施。

118、某通信施工单位承担某地移动通信基站安装工程，主要内容为基站设备、天馈线系统、传输设备及配套电源设备的安装和测试。设备及主材由建设单位采购。施工过程中，发生下列事件：?事件1：开工初期，项目经理部组织现场检查时，没有找到材料的现场检验记录，现场负责人解释，材料由建设单位提供，都有合格证，不需检验。事件2：项目经理到A现场检查时，施工人员正在塔上安装天馈线。由于天气炎热一些人员赤膊作业，个别人不系安全带，工作完成后随手把工具从塔上抛下。事件3：六级大风天气，现场负责人指挥施工人员继续进行塔上作业，保证了工程进度。事件4：当地质量监督站到现场检查，现场施工负责人以没有与质量监督站发生任何关系为由拒绝接受检查。【问题】?18.建设单位提供的有合格证的材料是否需要检验?并说明理由。19.指出A现场的施工人员不正确的做法及可能引发的安全事故。20.对事件3中现场负责人的行为做出评价并说明原因。21.指出质量监督站到工地检查的做法是否正确并说明原因，施工单位应如何处理与质量监督站的关系??22.简述馈线防水弯的作用和制作工艺要求，并给出馈线室外部分的外保护层接地点应选择的位置。23.架设馈线包含的内容有哪些??

119、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。经过全体管理人员、施工人员的努力，工程按期完工。问题(1)本工程的安全管理程序存在哪些问题？(2)项目经理部安全管理工作的范围还应增加哪些方面？(3)试识别本工程的危险源。(4)项目经理部的人员是否都具有上岗资格？为什么？(5)项目经理部的哪些工作不符合安全管理规定？(6)本工程的安全交底工作存在哪些问题？(7)本工程人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题？(8)本工程应制定哪些应急预案？应急预案应包括哪些内容？

120、背景资料某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因P1082.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?P266可理解为质量控制措施没落实3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容4.指出竣工测试记录中缺少的部分。四、问答题

121、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托了一家监理单位对本工程实施监理。中标的施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其他段落的施工。【问题】24.光缆接续的一般要求是什么25.参加本工程投标的企业需具有什么资质26.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出27.本工程中应由监理人员签署隐蔽工程检验签证的项目有哪些28.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理29.光缆中继段测试包含的内容有哪些

122、某施工单位承接架空线路全长120KM，分为三个中继段，采用G652光缆，项目部根据现场摸底报告、资源配置计划和施工定额，编制了进度计划，项目部在计划制定过程中进行工作分解，时间估算，责任分工和作业排序见表，并制定双代号网络图，部分网络图见图问题：1.指出进度计划编制依据的错误之处，并补全进度计划编制依据2.写出B、E、H、J、K的紧前工作和紧后工作。3.补充绘制完成双代号网络图。4.列出ACEHIM的六个时间参数。5.写出关键工作和计算总工期.6.中继段测试包含哪些项目.

123、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？

124、某移动通信集团公司计划建设一项跨省长途光缆传输工程，计划2014年9月1日开工，2015年7月10日完工，集团公司要求各省建设单位于2014年9月7日前向省通信管理局质监机构备案。某施工单位中标了其中一设备安装单项工程，工程包工不包料。约定质保期为12个月，施工单位派人现场勘察，检查了机房的装修情况、机房温度和湿度、地槽、走线路由、机房照明情况和防静电地板。因施工原因，造成部分施工工艺不合格，检查中发现如下问题：问题：画出排列图，并指出主要原因有哪些。

125、某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0．03dB／个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】30.光缆接续的内容有哪些31.运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些32.光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标33.在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶

126、3背景某通信运营商计划在某地建设移动系统试验网工程，委托只有设备入网资质的移动设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。35.问题(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。(4)本工程是否应进行招投标?为什么?(5)运营商委托施工单位进行站点选址，并负责相应的租用谈判是否合适，这些工作应由谁在什么时间完成?(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话，指出有哪些?(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?

127、背景材料：某通信工程公司承担西南某市一项室内管道光缆线路工程，开工前，项目负责人让安全员进行安全技术交底，安全员从施工作业特点，危险因素，安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员在交底记录上签名。开工后某天上午收工时，施工人员将人井盖盖好，以防过路人员跌入。下午开工后，一人打开井盖下井作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。项目负责人要求知情人员不得扩散事故消息，以减少负面影响。完工后，项目部按建设单位要求编制提交了竣工资料，工程顺利通过验收。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.根据法规要求，事故发生后施工单位应做哪些工作?3.为保证入井作业安全，施工现场应采取哪些措施?4.竣工图纸应满足哪些要求?

128、3背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。37.问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?

129、背景A施工单位具有甲级通信信息网络系统集成资质，通过招投标承接到某通信运营商的6省长途传输设备扩容工程的施工任务。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此无能力再按照合同约定完成此项目。限于合同的工期要求，A施工单位经与建设单位协商，将3省的工程量分包给具有丙级通信信息网络系统集成资质的B施工单位施工。A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为重要过程进行管理。B施工单位根据A施工单位的质量管理要求进行管理，在施工前请A施工单位的技术人员给自己的作业人员讲课，并按照A施工单位设置的重要过程和质量控制点进行控制。B施工单位项目经理将施工要求向3省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程质量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均作出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。(1)建设单位在工程管理过程中存在哪些问题？(2)B施工单位在工程管理中存在哪些问题？应怎样做？(3)机架安装工作的质量控制点有哪些？(4)质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚？为什么？

130、2013年9月，施工单位中标一本地传输网工程，预算建筑安装工程费140万，其中材料费40万，材料建设单位采购，施工费按照建筑安装工程费减材料费后的80%计取，安全生产费按规定计取，签订合同81.2万，其中施工费80万元，安全生产费1.2万元。合同约定2013年10月18日开工，工期84日历天，合同未就保修期和质量保证金作出明确约定开工后，建设单位提出工程变更，新增一处站点及相应光缆线路，并委托设计增加单项设计，预算建筑安装工程费8万，其中材料费4.5万，施工单位包工包料，施工费按中标折扣率计取工程如期完工并完成终验，于2014年1月31日投入使用问题;1、绘制最初的成本计划直方图，时间--成本累计曲线.2、签订合同价款是否合理?说明原因，写出算式。3、建设单位提出工程变更是否合理，说明理由。4、列式计算工程的竣工结算价款。5、本工程质量保证金如何计取？何时结清？6、指出企业定额可用于施工单位哪些管理活动

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：教材页码P135-138直埋光（电）缆线路工程时，高低差在0.8m及以上的沟坎处，设置护坎保护。

2、答案：D本题解析：移动通信网络的特点决定了网络覆盖、容量、质量三者之间的矛盾，网络优化的方法之一就是平衡这三者之间的矛盾，网络优化的过程实际上就是一个平衡的过程。

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：B本题解析：无论是电气调光设备，还是可控硅调光设备都是通过改变光源的电流实现调光。电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各个光路的输出电压在0-220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的。

5、答案：D本题解析：

6、答案：A本题解析：教材页码P53-54阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极多15%，当电池充电时，正极已充足，负极尚未到容量的90%，因此，在正常情况下，正极会产生氧气，而负极不会产生难以复合的氢气。

7、答案：C本题解析：5G系统的能力指标包括用户体验速率、连接数密度、端到端时延、峰值速率、移动性等关键技术指标和频谱效率、能效、成本效率等性能指标。具体情况如下：设备密集度达到600万个/km2；流量密度在20Tbs/km2以上；移动性达到500km/h，实现高铁运行环境的良好用户体验；用户体验速率为Gbps量级，传输速率在4G的基础上提高10~100倍；端到端时延降低到4G的1/10或1/5，达到毫秒级水平；实现百倍能效增加、十倍频谱效率增加、百倍成本效率增加。

8、答案：A本题解析：目前现代通信网提供的业务网主要有公用电话网、数字数据通信网、移动通信网、智能网、互联网等。

9、答案：A本题解析：本题考核的是广播电视发射机冷却系统的安装。发射机冷却系统安装：(1)发射机风冷系统应按设计要求安装，其噪声指标应符合设计要求；(2)风机安装时，应有减震措施，固定螺栓应加弹簧垫片；安装应稳固可靠，运行时不得有震动和摇摆；(3)风筒应用支架或吊架固定，相邻两架间距宜为2000mm，风筒不得漏风，风筒与风筒连接处应有橡胶垫圈(厚3～5mm)，风筒有分叉时，应按设计要求安装；(4)发射机冷却系统应按设计要求安装；(5)水泵安装时，应有减震措施，固定螺栓应加弹簧垫片，安装应平稳、牢固，水泵运行时不得有震动和摇摆，其噪声指标应符合设计要求；(6)水冷系统的风冷散热器的风机安装，应符合前述风机安装的规定。风冷散热器进出风口及风道应畅通，不得堵塞；(7)水泵的进、出水管及阀门不得渗水、漏水，并用色标以示水流方向；(8)水冷系统安装后应清洗其水路，杂质、杂物不得残留在水路中。

10、答案：B本题解析：教材页码P51-53接地系统有交流工作接地、直流工作接地，保护接地和防雷接地等，现一般采取将这四者联合接地的方式。1.交流工作接地可保证相间电压稳定。2.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。3.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。4.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。

11、答案：D本题解析：教材页码P53-54阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极多15％，当电池充电时，正极已充足，负极尚未到容量的90％，因此，在正常情况下，正极会产生氧气，而负极不会产生难以复合的氢气。

12、答案：A本题解析：暂无解析

13、答案：B本题解析：1、平均发送光功率。2、接收灵敏度和最小过载光功率。3、吞吐量：是指设备可以转发的最大数据量，通常表示为每秒钟转发的数据量。测试仪表为以太网网络分析仪。4、时延：是设备对数据包接收和发送之间延迟的时间5、过载丢包率：是指设备在'不同负荷下转发数据过程中丢弃数据包占应转发包的比例6、背靠背：指端口工作在最大速率时，在不发生报文丢失前提下，被测设备可以接收的最大报文序列的长度，反映设备对于突发报文的容纳能力。

14、答案：B本题解析：暂无解析

15、答案：B本题解析：建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目概算。

16、答案：B本题解析：暂无解析

17、答案：D本题解析：暂无解析

18、答案：C本题解析：

19、答案：C本题解析：教材页码P328-333施工单位提取的安全生产费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。AD选项错。通信工程建设项目进行招标时，招标文件应当单列安全生产费清单，并明确安全生产费不得作为竞争性报价。B选项错。

20、答案：D本题解析：本题考核的是广播电视的发展。数字音频广播和高清晰度电视是继调频广播和彩色电视后的第三代广播电视，是广播电视发展史上的一个新的里程碑。

21、答案：B本题解析：暂无解析

22、答案：C本题解析：教材页码P20-22再生中继器（REG）的功能是将经过光纤长距离传输后，受到较大衰减和色散畸变的光脉冲信号转换成电信号后，进行放大、整形、再定时、再生成为规范的电脉冲信号，经过调制光源变换成光脉冲信号，送入光纤继续传输，以延长通信距离。

23、答案：D本题解析：教材页码P125-128开关整流设备通电测试检验：功率因数、效率和设备噪声应满足技术指标要求。

24、答案：B本题解析：

25、答案：D本题解析：色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不呵，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。原考题出过，色散导致波形畸变，达叔口诀:色JJo

26、答案：B本题解析：

27、答案：A本题解析：本题考核的是扩声、会议系统安装工程。机柜内设备安装应按设计要求排列就位，设计无要求时可按照系统信号流程从上到下依次排列。

28、答案：A本题解析：教材页码P30-32对流层中的大气常常产生体积大小不等、无规则的涡旋运动，称之为大气湍流。大气湍流形成一些不均匀小块或层状物使电解常数ε与周围不同，并能使电磁波向周围辐射，这就是对流层反射。在接收端天线可收到多径传来的这种散射波，它们之间具有任意振幅和随机相位，可使收信点场强发生衰落，这种衰落属于快衰落。其特点是持续时间短，电平变化小，一般不足以造成通信中断。

29、答案：C本题解析：暂无解析

30、答案：A本题解析：电路交换是在通信网中任意两个或多个用户终端之间建立电路暂时连接的交换方式，暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。

31、答案：C本题解析：本题考核的是反映设备对突发报文容纳能力的指标。背靠背是指端口工作在最大速率时，在不发生报文丢失前提下，被测设备可以接收的最大报文序列的长度，反映设备对于突发报文的容纳能力。故选项C正确。

32、答案：B本题解析：本题考核的是蓄电池的放电要求。放电容量应大于或等于额定容量的70％0，放电3h后的电池内阻应符合技术要求。放电完毕，在3h内应以10小时率进行二次充电，直至电流、比重和电压5～8h稳定不变，极板极剧烈地冒泡为止。

33、答案：C本题解析：光纤通信系统通常采用数字编码、强度调制、直接检波等技术。

34、答案：C本题解析：敷设管道光缆过程中和在人孔中固定后光缆的曲率半径都应大于光缆直径的20倍。

35、答案：A本题解析：暂无解析

36、答案：B本题解析：教材页码P100-103天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地。

37、答案：D本题解析：最常见的终端节点有电话机、传真机、计算机、视频终端、智能终端和用户小交换机

38、