房屋建造合同10篇

房屋建造合同10篇房屋建造合同篇1甲方：身份证号：乙方：身份证号：经甲、乙双方协商，乙方承建(轻包)甲方房屋建设2幢，建筑面积约1920平方，具体达成如下协议：一、双方责任1、甲方负责施工现场三通一平，负责房屋建筑材料(砖、钢筋、水泥、石子、河沙等)。2、乙方负责房屋建筑轻包为主，并负责钢筋工、泥水工、木工等。并负责场地看护，解决食宿(包括施工人员)。3、浇筑时按甲方要求，其它建筑方面事宜由甲、乙双方协商处理。二、施工要求1、乙方必须根据甲方提供的施工图纸规范施工。2、施工日期自20xx年9月1日开工起180天完工。三、工程结算及付款方式本工程共计费用(轻包工)约48万元，工程结算待竣工后按实结算。工程开工后基础做平付25%，每做好一层付15%，结顶后付10%，工程竣工后扣留总结算价的5%为质量保证金，一年后付清。四、质量保留金工程全部完成后，甲方扣留工程总结算价的5%为缺陷责任期的质量保留金。缺陷责任期为竣工验收后1年，期满，经甲方验收有工程缺陷时，乙方按合同标准修复缺陷或按缺陷情况扣除修补费用于修补工程缺陷;工程无缺陷的按本协议分期付款时退还质量保留金。五、事故责任施工期间发生的工程质量事故、生产安全事故、施工人员发生的.违纪违法行为等造成的后果、经济损失、法律责任均由乙方自行负责。六、其它条款施工期间，乙方应按规定设置施工标志，做好“三度一排”，确保道路正常通车。施工期间，乙方应做好环境保护工作。建筑材料应妥善保管，以防流失、扬尘扬沫。本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守执行。本合同一式四份，甲乙双方各持两份。甲方(签字)：乙方(签字)：日期：年月日日期：年月日房屋建造合同篇2甲方：____________________地址：____________________乙方：____________________地址：____________________甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的'材料，包括：______红砖、______河砂、______碎石、______石灰、______水泥、______钢材、______水管、______下水管、______铁钉、______扎丝、______水电等。______乙方提供劳务、建筑技术等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括______;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。三、承包价格及付款方式经甲乙双方协商，全部建筑人工费用______元。完成______，付工程款______，完成______,付款工程款______，工程全部完工，经验收合格后一次付清。四、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。六、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。七、工期要求主体工程工期为______个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在______年______月______日前完成主体工程，完工时间不能超过______天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：____________________乙方签字(章)：__________________________年______月______日房屋建造合同篇3原告：______________有限公司，住所地：________市__________路_________室。法定代表人：______________，_____________有限公司董事长。被告：_________________，男，________年________月________日出生，汉族，住__________市__________区__________路_________号。诉讼请求一、判令被告支付原告工程款_________元，违约金_________元;二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由原告于________年________月________日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的_____________项目，合同价款为人民币_________万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：_________________签订合同当日支付_________万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付_________万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付_________万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照_________元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收_________个月后_________天内支付剩余_________万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的'一半(即_________万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第119条之规定诉至贵院，请依法判决，以维护原告的合法权益。此致__________市__________区人民法院具状人：______________________年________月________日房屋建造合同篇4甲方（房主人）：_________________乙方（承包人）：_________________甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：开工期为_______________年__________月__________日，竣工期为_____________年__________月_____日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：______________元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容：从基础以上开始，主体按图施工。包括：_________________地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求：乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。三．双方的责任：1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的.，需双方协商一致。2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。六、未尽事宜由双方协商解决。七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________地址：_______________________地址：___________________________电话：_______________________电话：___________________________传真：_______________________传真：___________________________日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日房屋建造合同篇5(简称甲方)(简称乙方)甲、乙双方拟在永泰县丹云乡前洋村村部对面(公路旁)合作建房，今双方本着自愿、平等、合法的原则达成如下协议：一、甲方提供座落于丹云乡前洋村部对面约平方米的宅基地与乙方合作建房。二、乙方提供元，与甲方合建房屋。三、该幢房屋一共层，层归甲方所有，层归乙方所有，共有部分是。四、甲方必须在本协议签定起日内提供宅基地，乙方必须在本协议签订起日内，提供建房资金。五、甲方必须负责办理该土地使用权相关的手续，乙方必须全力及时配合甲方予以办理。六、甲方必须负责处理邻里纠纷，全力及时解决相关民事纠纷。七、若政策允许，乙方可以办理土地使用权证和房产权证，甲方及其继承人必须全力、及时地配合乙方办理相关的`产权证和土地使用权证。八、本协议一式二份，自双方签字之日起生效，若有《补充协议》视同本协议效力。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日房屋建造合同篇6立契约书人_________(以下简称委建方)_________(以下简称承建方)兹为房屋委建事宜，双方协议订立本契约，各条款如下：第一条、房屋基地坐落：_________等_________号土地上，_________形式_________楼房屋约_________平方米(含阳台、公共设施在内，以土地局核定的图样为准)，精确面积以当地政府机关丈量结果为依据。第二条、本约房屋总金额人民币_________元整(包括房屋造价以及施工用料说明所列各项在内)。第三条、付款办法一、自备款人民币_________元整，应依下列期限按时交付。(一)第一期签约金：人民币_________元整，于签约时交付(包括订金在内，不另立据)。(二)第二期款：人民币_________元整，于开工时交付。(三)第三期款：人民币_________元整，于地下层基础结构完成时交付。(四)第四期款：人民币_________元整，于第壹楼结构完成时交付。(五)第五期款：人民币_________元整，于第贰楼结构完成时交付。(六)第六期款：人民币_________元整，于第参楼结构完成时交付。(七)第七期款：人民币_________元整，于第肆楼结构完成时交付。二、贷款人民币_________元整，如无需贷款的，应依下列期限按时交付。(一)外饰完成时交付人民币_________元整。(二)使用许可证时交付人民币_________元整。(三)甲方接到乙方通知交屋日期三天内将尾款人民币_________元整及其他应负担的各项费用全部付清后乙方应将本约房屋交付予甲方。第四条、前条第二项如办理贷款时，应依另立的代办贷款委托书的约定办理。第五条、前条第二项贷款，甲方应自使用许可证领到日起至贷款领到日止支付银行放款利率计算的利息予乙方。第六条、本约房屋的施工标准，按建筑管理机关核准的建筑图说及本约所附施工说明办理，不得有省工减料现象发生，甲方对于内部装设变更时，须征得乙方的同意，所需工料费用另行计算。第七条、乙方应自本工程开工之日起_________工作天内完工，如有逾期，乙方愿每逾一日给付甲方人民币_________元以作逾期罚款金，但如因天灾人祸非人力所能抗拒的事故发生，或因甲方变更设计，或甲方延迟交款所致的，不在此限。第八条、关于楼下空地及楼顶阳台使用权属范围如下：一、楼下空地除公共通行的楼梯、通道、畸零地、分割地外均属底层所有人保管使用。二、四楼屋顶阳台除公共设施外，归顶楼所有人保管使用。第九条、楼梯、通道、及巷道均系公共通行，任何一层住户均不得放置影响通行的物品以利通行。第十条、本约房屋所有权登记所需各项产权凭证由乙方负责提供，于房屋完工时，交由乙方特约的代书统一办理，登记所需的房屋契税、监证费、登记费、复丈费、印花税、代理费等，按通知期限内由甲方负担并交付予乙方。第十一条、若因使用道路，政府课征有关道路的.任何费用以及其他临时税捐时，均由甲方按所占的持分土地面积分担。第十二条、本约房屋所需缴纳的房屋税，自本工程完工水电接通之日起，其税单不论开具甲方或乙方名义，皆应归甲方负担缴纳。第十三条、本约乙方已向土地局领得建造许可证，并依计划施工，而甲方未及时列为起造人时，乙方已完成部分工程所需契税，则依法由甲方负担，但若经列为起造人，甲方不得要求变更起造人名义，以利工程顺利进行。第十四条、本约甲方应付乙方的各期价款应于接到通知书五日内给付现款，倘逾十五日仍未缴付的，即视同自愿放弃权利，本约即行作废，所缴价款俟甲方自行另召新订户以一个月为限，逾一个月则乙方可没收甲方所缴的全部价款，以及已完成的房屋，甲方均无异议。逾期损失计算标准，自逾期缴款日起至另召新订户之日止每逾一日以人民币_________元计算。此外，若甲方以支票支付应付的款项，倘支票全部或一部分不能兑现时，视为违约。第十五条、本约房屋移交甲方接管后，乙方负责保修一年(门窗、玻璃、水电配件或非因施工不良导致损坏的，不在此限)。第十六条、甲方应凭乙方所给迁入证明及本契约书始得迁入，并取得迁入证明前必须缴清各期款顶、各项税费以及代书费。第十七条、本约甲方全权委托乙方代为监造施工，甲方不得因其他原因中止或片面解除本约，乙方为工程的进行及施工的监造，均应以善良管理人的注意为之，若有本约所未规定事项，双方应本着公平合理的方式，依照一般工程惯例处理。第十八条、本约一式两份，双方各执一份为凭。甲方(委建人)(盖章)：_________乙方(承建人)(盖章)：_________代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________住址：_________住址：_________身份证统一号码：_________身份证统一号码：__________________年____月____日_________年____月____日监造人(盖章)：_________代表人(签字)：__________________年____月____日房屋建造合同篇7发包人：_________（以下简称甲方）身份证号码：_________承包人：_________（以下简称乙方）身份证号码：甲乙双方根据现行《建筑法》、《劳动法》规定，经过双方协商，本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则。双方就本着建筑工程施工事宜达成共同遵守的条款如下：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：凡图纸以内的工程，乙方负责作完，凡图纸以外的工程，甲方再加工时费。4、本工程为框架结构（毛地，没有瓦帽，屋顶无造型。）5、承包形式：包工不包料。只包土建和内墙打一道糙泥找平，其余不包。6、图纸编号：二、承包价格：（251.00）元/m2。三、施工要求：乙方施工必须按照图纸设计及施工规范要求进行，凡检查不符合要求的部分应立即返工。四、材料供应（甲方）五、工期：130天。六、付款方式：基础做到±0.000，甲方付给乙方一万元，一层现浇顶打完付所完成工程量的90%，二层浇顶打完付所完成工程量的`90%，内粉完付整个工程款的95%，内粉完工20个自然日之内一次性付清所有余款。七、安全事故由甲乙双方共同负责。八、施工期间铁钉、铁丝、扎丝、焊药、焊条、墨、工程线、水费、电费由方负责，甲方负责基础回填，保证不影响施工。九、乙方不负责工程的水、暖、电安装工程及门窗、栏杆等安装和上下水地沟的挖土和填实。十、甲方负责三通一平，施工所需材料运输到施工现场。十一、因天雨、停水、停电、自然灾害所误工期相应顺延。甲方责任：因材料供应不足，影响正常施工，工程款不按时到位，造成停工责任由甲方负责。乙方责任：施工过程中，如甲方验收时，有不合格或不按规范施工的，乙方组织人员整改，验收合格，进行下道工序施工。十二、甲方负责安排乙方的住宿，生活用水、用电费由甲方负责。十三、建筑面积：以所完成的工程量计算建筑面积，楼梯面积：按其水平投影面积计算建筑面积×2倍计算。十四、其它：如果甲方没有办理手续，或邻家没有协商造成停工，由甲方负责误工费，每人200元/天。甲方负责浇砖、砼养护、看场、看设备。以上协议双方各自遵守，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，本合同工程全款付完自行作废。甲方签字：_________乙方签字：__________________年____月____日_________年____月____日房屋建造合同篇8甲方：__________________乙方：__________________甲方在路建造(加层)房屋一栋，框架共三层。预计建筑面积平方米，采用包工形式由乙方泥木共同承建，为确保工程质量，根据建筑法规定，经甲方乙双方协商民，达成以下条例：一、确保工程质量，泥木施工时互相配合，确保进度和质量，做到模板平整，柱子垂直，墙体平整垂直。二、施工范围：木工自带模板、铁钉等材料。泥工：做墙、粉刷、扎钢筋、浇水泥等。注：(四周做墙)内、外粉刷，卫生间墙体及粉刷，不粉刷天棚、楼面、楼梯子。(商品水泥)三、付款与结算方式：浇完一层楼面，甲方预付泥工本层70%，墙面粉刷完，付20%，全部结束再付清10%，木工付本层的90%，房屋结束后，按房屋的投影建筑面积，泥工按每平方米元计算，木工按元/平方米计算。四、建筑施安全乙方应要求施工人员安全施工，如因施工人员违反建筑五、每层浇水泥时甲方应结乙方每人补助中餐生活费20元，伙食由乙方自理。六、未尽事，双方本着友好原则协商解决。七、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方：__________________乙方：__________________泥工：__________________木工：______________________年____月____日房屋建造合同篇9甲方：_______乙方：_______依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，结合本装修工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的`基础上，就乙方承包甲方的装修工程有关事宜，达成如下协议：第1条工程概况1.1工程名称：_______1.2承包内容：钢结构房屋建造（工程包含：钢结构框架焊接，墙体与粉刷砌墙；顶棚制作，顶棚材料为：页格棉。1.3工程总量：_______1.4工程期限开工日期_______年12月5日竣工日期_______年12月8日；第2条甲乙方工作2.1开工前内一切影响乙方施工的障碍，以不影响施工为原则并向乙方进行技术交底。2.2向乙方提供施工所需的水源、电源等设施，施工期间水费、电费由甲方负责。2.3开工前2.4甲方指派责合同履行。按要求组织施工，保质、按期完成施工任务，解决由甲乙方负责的各项事宜。2.5严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生安全事故，由乙方负责承担全部费用及法律责任，与甲方无关。第3条关于工程质量及验收的约定3.1由于乙方原因造成质量事故及损害，其返工费用及赔偿由乙方承担，工期不顺延。3.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内