2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题宝典通关考试题库含答案详解（典型题）

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识押题宝典通关考试题库含答案详解（典型题）1.根据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》，下列行为正确的是（）。

A.08:00时，噪声为65dB（A）

B.13:00时，噪声为75dB（A）

C.23:00时，噪声为60dB（A）

D.01:00时，噪声为65dB（A）【答案】：A2.下面关于质权的说法，正确的是()。

A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征

B.质权人在质权存续期间，可以处分质物

C.质物必须是动产

D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定【答案】：A3.（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B4.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重墙的砖

B.用于非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于拌制混凝土的水泥

D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】：B5.（2021年真题第2批）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标

B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议

D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出【答案】：B6.施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是（）。

A.提起反诉

B.进行和解

C.变更诉讼请求

D.提出管理权异议【答案】：D7.（2015年真题）依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A.技术复杂、有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用大量增加的【答案】：B8.（2017年真题）关于施工合同解除的说法，正确的是()。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】：B9.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D10.（2020年真题）发包人可以解除建设工程施工合同的情形是()。

A.承包人将承包的工程分包给不具备相应资质的单位的

B.发包人未按约定支付工程价款，承包人停工的

C.已经完成的建设工程质量不合格的

D.承包人未按合同约定的期限完工的【答案】：A11.合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（），其余费用应当按照施工进度支付。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%【答案】：C12.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件【答案】：A13.建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（）

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离采购建筑材料【答案】：B14.（2021年第2批真题）关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。

A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理

B.用能单位不得对能源消费实行包费制

C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计

D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】：B15.（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。

A.国家采取强制措施研发施工节能技术

B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持【答案】：D16.场景(二）

A.吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B.吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C.吴某的行为后果，其他股东不负责任

D.吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资【答案】：C17.根据《民法典》，法人分为（）。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】：D18.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权【答案】：B19.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加【答案】：B20.以下关于企业专职安全生产管理人员配备的说法中正确的是（）。

A.建筑施工总承包特级资质企业不少于4人

B.建筑施工专业承包一级资质企业不少于2人

C.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于4人的专职安全生产管理人员

D.施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查【答案】：D21.二级建造师执业资格的注册管理机构是()

A.建设部或其授权机构

B.建设行业协会

C.人事部或其授权机构

D.省级建设行政主管部门【答案】：D22.某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A.2013年11月20日

B.2013年12月20日

C.2014年1月20日

D.2014年2月20日【答案】：C23.（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C24.关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中，正确的是(）。

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉

B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】：B25.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反安全管理规定，指令他人冒险作业，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故

B.重大劳动安全事故

C.工程重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪【答案】：A26.（2015年真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523～）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

D.22点至次日6点【答案】：D27.某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】：B28.按照《担保法》的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。

A.个人房产

B.国有企业厂房

C.依法可以转让的股票

D.土地【答案】：C29.根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭

C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定

D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员【答案】：A30.（2019年真题）根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题【答案】：A31.下列（）不属于承包人的主要义务。

A.对工程进行垫资

B.不得违法转包

C.不得违法分包

D.接受发包人有关检查【答案】：A32.（2021年真题第2批）关于借款合同利息的说法，正确的是（）

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付

C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。

D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】：C33.除专用合同条款另有约定外，（）应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。

A.发包人

B.承包商

C.分包商

D.监理单位【答案】：A34.建设单位甲将工程发包给施工总承包企业乙，施工总承包乙将部分的专业工程给了包工头李某。李某带领施工队完成了该工程，并且验收合格。可是乙却突然翻脸不支付约定的工程款。随后李某对建设单位甲提起上诉，要求其支付工程款。但是乙发现甲支付给李某的款项超过了约定的工程款，从而损害了自己的利益。在这个案件中，乙的角色是（）。

A.共同诉讼人

B.原告

C.被告

D.第三人【答案】：D35.建设工程中的基本主体是（）。

A.业主

B.建设单位

C.施工单位

D.法人【答案】：D36.关于土地所有权的说法,正确的是（）。

A.土地所有权是国家依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利

B.海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有

C.森林、山岭、草原、荒地、滩涂属于国家所有

D.城市市区的土地属于国家所有【答案】：D37.下列主体中，具有保证人资格的是（）。

A.公益事业单位

B.建筑行业协会

C.清算中的法人

D.国有金融机构【答案】：D38.（2016年真题）关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说法中正确的是()。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损灭失的风险自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担【答案】：C39.关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件

D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况【答案】：D40.（2021年第2批真题）根据《文物保护法》，受国家保护的文物是()。

A.古建筑

B.近代史迹

C.反映历史上各民族社会制度的代表性实物

D.历史上的工艺美术品【答案】：C41.关于保险主体的说法，正确的是（）。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上【答案】：B42.（2015年真题）关于承揽合同解除的说法，正确的是()。

A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿【答案】：A43.（2019年真题）关于开标的说法，正确的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查【答案】：D44.（2020年真题）根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。

A.调解书的效力低于判决书

B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解【答案】：C45.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方问意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】：B46.下列不当得利、应当予以返还的有（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.债务到期之前的清偿

C.明知无给付义务而进行的债务清偿

D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的【答案】：D47.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2016年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2016年10月15日中止施工。根据建筑法的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应该是2016年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日【答案】：C48.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地【答案】：D49.《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，可以（）。

A.处以罚金

B.给予行政拘留

C.没收违法所得

D.依法追究刑事责任【答案】：D50.（2020年12月真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算

B.抵押权优先于优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金

D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人【答案】：D51.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的()。

A.7天

B.15天

C.30天

D.60天【答案】：B52.政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。

A.行政审批

B.施工许可制度和竣工验收备案制度

C.竣工验收

D.质量考核与抽查【答案】：B53.以下关于建筑节能验收的说法中正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应由质量检查员主持

B.节能分项工程验收应由项目负责人主持

C.隐蔽工程验收应由监理工程师主持

D.节能分部工程验收应由监理工程师主持【答案】：C54.建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是（）。

A.给予警告

B.取消继续教育记录

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.撤销注册证书【答案】：B55.（2021年真题第1批）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。

A.效力待定

B.经发包人确认有效

C.无效

D.可撤销【答案】：C56.（2019年真题）某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（）。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作【答案】：D57.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是（）。

A.要求工程上不得使用未经检验或者检验不合格的建筑材料

B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据

C.将合同约定作为检验的依据

D.检验结果按规定的格式形成书面记录即可【答案】：D58.关于编制招标文件及标底，下列说法正确的是（）。

A.一个招标项目只能有一个标底，标底应当公开

B.招标项目设有标底的，招标人应当在开标前公布

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

D.招标人设有最低投标限价的，应当在招标文件中明确最低投标限价或者最低投标限价的计算方法【答案】：C59.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

D.分包单位只承担民事赔偿责任【答案】：D60.（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。

A.组织制定本单位安全生产操作规程

B.编制安全专项施工方案

C.如实记录安全生产教育和培训情况

D.建立健全本单位安全生产责任制【答案】：C61.实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当（），方准使用。

A.向上级主管部门领取《爆破物品使用许可证》

B.向建设行政主管部门申请领取施工许可证

C.向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向公安机关申请办理施工方案的审批手续【答案】：C62.（2016年真题）施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或监理单位

B.施工企业质量管理部门

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构【答案】：A63.关于招标公告的说法，正确的是()。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】：B64.关于工程质量监督手续的办理，下列说法正确的是（）。

A.施工单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

B.应在办理施工许可证或者开工报告，再办理工程质量监督手续

C.建设单位在开工后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D.可委托工程质量监督机构办理工程质量监督手续，接受政府主管部门的工程质量监督【答案】：D65.根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】：B66.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程尚未开工的

B.合同约定的工程验收合格的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】：B67.下列行为中，属于委托代理的是（）。

A.转包工程

B.肢解分包

C.请律师代为诉讼

D.分包商完成主体结构施工【答案】：C68.《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修斯限为（）

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限【答案】：D69.（2021年真题第2批）招标人与投标人串通投标的情形是（）。

A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人

B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件

C.与招标人存在利害关系的法人投标

D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】：D70.在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的【答案】：D71.（2020年真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。

A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担

B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款

C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包人也无需向承包人支付工程价款

D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D72.根据有关规定，下列不属于投标人与招标人串通投标的行为是()

A.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

B.招标人向投标人泄露标底

C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标

D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人【答案】：C73.【2018年真题】根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是（）。

A.执行案件申请人撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】：D74.企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A75.建筑工程质量的缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。如果由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.30

B.90

C.120

D.150【答案】：B76.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险【答案】：D77.（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：A78.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【答案】：D79.（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致【答案】：D80.关于著作权保护期的说法，正确的是（）

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护【答案】：C81.关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（）。

A.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收

B.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【答案】：B82.下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。

A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师

B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范

C.经安全教育培训并考核合格

D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德【答案】：C83.在某一委托代理中，被代理人委托代理人进行违法代理活动，代理人据此接受了委托。根据法律规定（）。

A.被代理人和代理人承担连带责任

B.代理人承担主要责任，被代理人承担次要责任

C.按照责任大小，由被代理人和代理人承担相应的责任

D.被代理人承担主要责任，代理人承担次要责任【答案】：A84.关于证据的调查收集和保全制度，说法正确的是（）。

A.申请法院调查收集证据，应当在开庭审理时提交书面申请

B.当事人申请证据保全的，应当在被告提交答辩状期间向人民法院提出；

C.人民法院进行证据保全，应当要求当事人或者诉讼代理人到场

D.人民法院进行证据保全，可以采用查封、扣押、拍照等方法【答案】：D85.下列选项中，不属于民事诉讼起诉必须具备的条件的是（）。

A.有明确的被告

B.有足够的证据

C.原告须与本案有直接利害关系

D.属于受诉法院管辖【答案】：B86.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》,注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下列情形中,应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是（）

A.承包人同意更换项目负责人的

B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的

C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的

D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的【答案】：B87.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是(）。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业法人属于非营利法人

C.施工企业的法定代表人是法人

D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】：A88.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期2019年5月10日，并于月30日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业便将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日，该建筑工程一切险责任起始日期为（）。

A.2019年5月10日

B.2019年7月30日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日【答案】：B89.下列措施中，属于政府政策引导建筑节能技术进步相应的节能激励措施的是()。

A.鼓励私募基金

B.低价出让土地

C.财政安排节能专项资金

D.能源消费实行包费制【答案】：C90.有关抵押权的实现，说法错误的是（）。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价

B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物

C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼

D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有【答案】：B91.项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.项目经理

C.企业法定代表人

D.项目经理部与企业法人分担【答案】：A92.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权【答案】：C93.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第（）年的12月31日。

A.10

B.20

C.40

D.50【答案】：D94.（2020年真题）关于两阶段招标的说法，正确的是()。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】：C95.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容是（）。

A.发包人欠付工程价款的利息

B.承包人实际支付的建筑物配件价款

C.承包人的机械租赁费用

D.承包人因发包人违约产生的损失【答案】：B96.关于建设工程合同变更说法正确的是（）

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】：B97.取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受聘并注册于一个具有（）资质的企业。

A.设计

B.施工

C.监理

D.招标代理【答案】：B98.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.评标委员会

B.项目经理部

C.监理单位

D.投标联合体【答案】：C99.施工现场建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，承当责任的是（）。

A.施工总承包

B.监理单位

C.施工单位与建设单位连带

D.所有参与单位连带【答案】：C100.（2021年真题第1批）关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】：D101.对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经(）签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师【答案】：C102.建立工会的用人企业，其集体劳动合同由（）签订。

A.劳动者共同与用人单位?

B.工会与用人单位???

C.劳动者与工会?

D.劳动者推选出来的代表与用人单位【答案】：B103.在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】：D104.关于借款合同说法正确的是（）。

A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式

B.借款的利息可以预先在本金中扣除

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立

D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同【答案】：C105.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D106.（2021年第1批真题）招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是()。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】：C107.关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】：D108.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年【答案】：B109.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.受自然地域限制的【答案】：C110.关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】：C111.下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制

B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家论证

C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织

D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】：C112.根据《劳动合同法》劳动合同期限为3年的，试用期不得超过（）。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：D113.根据施工合同，甲建设单位应于2017年9月30日支付乙建筑公司工程款，2018年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满【答案】：A114.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部门【答案】：C115.关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【答案】：C116.需要进行试生产的建设项目，应由（）申请该项目需配套建设的环境保护设施竣工验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.县级建委

D.政府主管部门【答案】：A117.建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。

A.串通投标罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程质量事故罪【答案】：D118.（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资质

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】：B119.有效仲裁协议的内容不包括（）。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.具体的仲裁事实、理由

D.选定的仲裁委员会【答案】：C120.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。

A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】：B121.下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（）。

A.国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标?

B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?

C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标?

D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标【答案】：B122.根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是（）。

A.汇票

B.仓单

C.建设用地

D.应收账款【答案】：C123.关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】：D124.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订（）。

A.分包合同

B.安全生产协议

C.安全生产责任书

D.安全生产合同【答案】：B125.（2014年真题）关于施工合同特征的说法，错误的是()。

A.施工合同是双务合同

B.施工合同是要式合同

C.施工合同客体是工程

D.施工合同是有偿合同【答案】：C126.合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.对债务人不发生效力

B.转让合同无效

C.推定为未转让

D.抗辩权发生转移【答案】：A127.下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定代理的人民法院取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成【答案】：D128.甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。

A.5000元

B.4500元

C.7000元

D.10000元【答案】：D129.工程项目质量安全第一责任人是（）。

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理【答案】：D130.（）应该组织竣工环保验收。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：A131.某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国《民法典》规定的租赁期限。我国《民法典》规定，租赁期限不得超过（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：D132.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部门

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门【答案】：D133.（2021年真题第1批）根据《安全生产法》施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】：B134.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理【答案】：A135.（2020年真题）根据《生产安全事故应急预案管理办法》，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D.特别应急预案【答案】：A136.（2015年真题）某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5【答案】：B137.某项目既有桥梁也有道路，施工现场大都处于人口密集区。运进施工现场的建筑材料包括石料、水泥、石灰、粉煤灰、砂子等，经常出现粉尘四处弥漫的情形。对此，下面说法正确的是（）。

A.市区施工不允许使用此类容易产生环境污染的物质

B.必须采取防燃、防尘措施，防止污染大气

C.只要交纳罚款，可以不采取防护措施

D.由于企业本身从事公益事业，对环境造成影响并不违法【答案】：B138.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。

A.涉及国家安全、国家机密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目【答案】：B139.在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是（）。

A.一般保证

B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证

C.连带保证

D.主债务履行期满后六个月内的连带保证【答案】：A140.关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。

A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷

B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性

D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】：B141.因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位【答案】：A142.根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证A项，建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。C项，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。2017年版教材P20-21【答案】：D143.（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。

A.施工单项合同估算价在400万元以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】：A144.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：C145.（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：C146.关于委托代理的说法，正确的是（）。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C147.（2016年真题）关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】：C148.下列有关建设用地使用权，描述错误的是（）。

A.土地的地表、地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设立

B.商业用地应当采用招标、拍卖等公开方式出让

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权自登记时设立【答案】：A149.关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资【答案】：D150.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金4万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备。则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.9

B.10

C.8

D.5【答案】：A151.下列关于开工日期的表述，不符合法律规定的是（）。

A.有争议的，首先以发包人或者监理人发出开工通知载明的开工日期

B.通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因开工推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人同意的日期为开工日期【答案】：D152.关于和解，下列说法正确的是（）。

A.和解需要第三方介入

B.和解只能在法庭辩论前进行

C.和解对双方当事人具有约束力

D.和解具有强制执行力【答案】：C153.根据《绿色施工导则》，建筑垃极的再利用和回收率力争达到（）。

A.20%

B.40%

C.50%

D.30%【答案】：D154.（2015年真题）根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门【答案】：A155.甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.原告

B.有独立请求权的第三人

C.共同诉讼人

D.无独立请求权的第三人【答案】：C156.（2018年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：A157.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员【答案】：B158.下列物权种类中，属于担保物权的是（）。

A.使用权

B.收益权

C.地役权

D.抵押权【答案】：D159.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则说法正确的是（）。

A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

C.施工单位只能向法院起诉

D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】：C160.下列关于认证的说法，错误的是（）。

A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据

D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【答案】：A161.根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年【答案】：A162.某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同【答案】：A163.关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容【答案】：C164.下列关于和解的说法，理解不正确的是（）。

A.和解不能发生在仲裁、诉讼程序之外

B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可撤回仲裁申请

C.当事人达成和解协议的，撤回仲裁申请后反悔的，可根据仲裁协议申请仲裁

D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段【答案】：A165.（2017年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是()。

A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡

B.未按照节能设计进行施工

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测

D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重【答案】：A166.根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：B167.对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（）。

A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换

B.承揽人未经定作人同意而更换材料

C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件

D.承揽人未经定作人同意改变选用材料的数量【答案】：A168.关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.农民承包耕地的承包期为50年

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有【答案】：D169.保证合同的当事人是（）。

A.保证人和债务人

B.保证人和债权人

C.债权人和债务人

D.保证人和公证人【答案】：B170.下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。

A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等

C.承包人应当在发包人签证后施工

D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负【答案】：A171.下列关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50％

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】：A172.某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D173.下列不属于事故报告应包括的内容是（）。

A.事故发生单位概况

B.事故主要负责人

C.事故的简要经过

D.已经采取的措施【答案】：B174.关于合同解除的说法，正确的是（）。

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权利义务不再履行

C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同可以自动解除【答案】：B175.关于施工许可证适用范围的说法，正确的是（）。

A.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证

B.房屋建筑配套的线路、管道，施工的安装工程，无需申请办理施工许可证

C.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

D.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证【答案】：D176.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全【答案】：B177.（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是()。

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】：D178.（2019年真题）根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】：C179.下列关于分包的说法中，正确的是()。

A.劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动

B.专业工程分包是指专业工程承包人将其所承包的部分专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动

C.劳务分包企业可以将其承包的部分劳务作业任务分包给其他劳务分包企业

D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的任意部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】：A180.（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程