2026年一级造价师之建设工程计价考试押题卷参考答案详解

2026年一级造价师之建设工程计价考试押题卷参考答案详解1.关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】：A2.采用经评审的最低投标价法进行工程总承包评标，在初步评审标准中不包括（）。

A.响应性评审标准

B.承包人建议书评审标准

C.承包人实施方案评审标准

D.付款条件评审标准【答案】：D3.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/㎡。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100㎡该类建筑中铺贴地面面积为50㎡。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/㎡、190元/㎡。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/㎡。

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75【答案】：D4.某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5％以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元／t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元／t、2800元／t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0【答案】：A5.下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。

A.总预算

B.综合预算

C.单位工程预算表

D.附件【答案】：B6.在施工过程中对已建成的建筑物进行必要的保护措施是属于（）。

A.安全文明施工费

B.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费

C.已完工程及设备保护费

D.夜间施工增加费【答案】：B7.在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】：A8.下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。

A.措施费指数

B.人工费指数

C.间接费指数

D.设备、工器具价格指数【答案】：D9.厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在5％～10％为宜，这属于选择建设厂址要求中的()。

A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求

B.减少拆迁移民数量的要求

C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求

D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】：D10.下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。

A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价

B.计日工费用的多少是由招标人暂定的

C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付

D.计日工计入投标人的报价中【答案】：B11.在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。

A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格

B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格

C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量

D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】：D12.由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量【答案】：A13.（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）。

A.周长系数越低造价越低

B.圆形比正方形造价低

C.层数越高造价越低

D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】：D14.（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为4%。现投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元。在投标人甲已中标Ⅰ标段的情况下，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.5760

C.6240

D.6280【答案】：B15.（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100【答案】：B16.（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。

A.人工费

B.企业管理费

C.利润

D.税金【答案】：D17.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）。

A.设计变更增加的费用

B.地下障碍物处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.超规超限设备运输增加的费用【答案】：C18.关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）

A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%

B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%

C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数

D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】：B19.某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】：C20.编制和评审可研报告的费用属于（）。

A.勘察设计费

B.研究试验费

C.可行性研究费

D.建设管理费【答案】：C21.在某项目的招投标过程中，甲、乙、丙投标人的投标报价分别为500万元、480万元、350万元，评标基准价为420万元。则投标报价偏差率最小的投标人为（）

A.甲投标人

B.乙投标人

C.丙投标人

D.无法判断【答案】：B22.FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损失的利益不包括（）。

A.该部分工作的直接费

B.该部分工作分担的间接费

C.该部分工作分担的利润

D.该部分工作分担的税金【答案】：A23.其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7【答案】：C24.现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（）。

A.原始估价法

B.分部组合估价法

C.地区平均水平法

D.综合单价法【答案】：A25.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A26.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列可精确计量的措施项目是（）。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

D.施工排水.降水费【答案】：D27.下列费用中，属于生产准备费的是（）。

A.人员培训费

B.竣工验收费

C.联合试运转费

D.招募生产工人费【答案】：A28.某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。

A.到岸价*影子汇率-进口费用

B.到岸价*市场汇率+进口费用

C.到岸价*市场汇率-进口费用

D.到岸价*影子汇率+进口费用【答案】：D29.关于投标有效期，下列描述正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担

C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】：D30.在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.承包人建议书评审标准【答案】：D31.以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是（）。

A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值×人工费占分部分项工程费比例）×100%

B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）×100%

C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数×（人工单价+每一工日机械使用费）]×100%

D.企业管理费费率（%）=[生产工人年平均管理费/（年有效施工天数×人工单价）]×人工费占直接费比例（%）【答案】：D32.费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

A.分项法

B.总费用法

C.总成本法

D.修正的总费用法【答案】：A33.根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入（）。

A.材料费

B.施工机械费

C.管理费

D.开办费【答案】：D34.某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（）万元。

A.2.00

B.2.26

C.2.30

D.2.60【答案】：A35.根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。

A.实际分项工程量变化大于15％

B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％

C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％

D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】：B36.按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

A.质量合格证书

B.工程量清单计价规范

C.国家法律、法规

D.国家、行业或地方定额【答案】：A37.建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。

A.土石方工程费

B.燃料运入费

C.动力设施费

D.建材运输费【答案】：B38.采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。

A.单位工程概算

B.修正设计概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：B39.在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.投标人须知

D.投标文件格式【答案】：A40.下列对于测时法的特征描述中，正确的是（）。

A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间

B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂

C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便

D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】：D41.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

B.筑路机在工作区末端的调头时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】：A42.施工阶段投资偏差计算，计箅方法正确的是（）。

A.已完工程实际投资减去已完工程计划投资

B.拟完工程实际投资减去巳完工程计划投资

C.拟完工程实际投资减去已完工程实际投资

D.已完工程计划投资减去拟完工程实际投资【答案】：A43.根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体1砖厚砖墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.13.32

B.0.075

C.0.114

D.8.772【答案】：C44.关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是(）。

A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的—般损失赔偿责任

C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期【答案】：D45.（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280【答案】：C46.（2013年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。

A.27.0

B.27.2

C.27.3

D.27.5【答案】：D47.由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。

A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价

B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整

C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整

D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】：C48.招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。

A.15天

B.20天

C.25天

D.30天【答案】：A49.关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】：A50.按我国现行投资构成，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。

A.劳动安全卫生评价费

B.场地准备费

C.工程保险费

D.生产准备费【答案】：D51.在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。

A.流动资金

B.建设期利息

C.预备费

D.其他资产费用【答案】：C52.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。

A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类

B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产

D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值【答案】：C53.根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价【答案】：C54.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】：D55.用于混凝土抹灰砂浆贴200×300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7【答案】：A56.有关质量保证金的管理方式，以下表述中正确的是（）。

A.社会投资项目的质量保证金应由发包方管理

B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，则质量保证金应向承包人返还

C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等方式的，发包人不得再预留质量保证金

D.不实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应由使用单位管理【答案】：C57.1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（）m3。

A.0.062

B.0.081

C.0.205

D.0.228【答案】：D58.静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法【答案】：B59.关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件不包括招标公告

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】：A60.（2014年真题）在FIDIC合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%【答案】：D61.采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是（）。

A.发布招标文件的招标人

B.编制清单的工程造价咨询人

C.编制招标文件的招标代理人

D.确定中标的投标人【答案】：A62.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法【答案】：B63.关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。

A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音

D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】：C64.（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D65.当工业集聚带来的（）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。

A.“外部不经济性”

B.“外部不协调性”

C.“内部不经济性”

D.“内部不协调性”【答案】：A66.如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）。

A.1.0%～2.0%

B.2.0%～3.0%

C.3.0%～4.0%

D.3.0%～5.0%【答案】：D67.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算曰期为（）。

A.提交竣工结算文件之曰

B.确认竣工结算文件之曰

C.竣工猃收合格之曰

D.工程实际交付之曰【答案】：D68.关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。

A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变

C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变

D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变【答案】：D69.关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（）

A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式

B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整

C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润

D.计日工由承包人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】：A70.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。

A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长

B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告

C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可

D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】：B71.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正

C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】：C72.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天，材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为()万元。

A.417

B.500

C.697

D.833【答案】：A73.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00【答案】：D74.在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（）。

A.总部人员的薪金和福利费

B.临时设施及场地的维持费

C.开工试车费

D.国内运输费【答案】：B75.在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：A76.关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人

C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%【答案】：B77.以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：C78.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力【答案】：C79.关于财务分析的说法，正确的是()。

A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析

B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析

C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析

D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】：D80.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。

A.2386.8

B.2376.0

C.2362.9

D.2352.6【答案】：B81.已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。

A.2180.0

B.166.5

C.2330.0

D.2016.5【答案】：D82..某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（）万元。

A.200；97.6.

B.200；64.0

C.240；57.6

D.240;38.4【答案】：C83.建设工程造价综合指数的计算方法（）。

A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算

B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算

C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算

D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】：D84.根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。

A.投标邀请书

B.合同授予

C.电子招标投标

D.投标文件【答案】：A85.已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555【答案】：A86.在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价【答案】：A87.某施工合同约定人工工资为100元/工日，窝工补贴按人工工资的60%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2600

C.4500

D.5500【答案】：B88.工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。

A.①②④⑤③

B.②①④③⑤

C.①②④③⑤

D.②①④⑤③【答案】：B89.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由【答案】：D90.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。

A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】：B91.（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总承包人对专业工程的投标费

B.总承包人自行采购工程设备的保护费

C.总承包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费【答案】：C92.编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。

A.待冲基建支出

B.项目资本公积

C.应付工资及福利费

D.转出投资【答案】：D93.某建设项目，经投资估算确定的工程费用与工程建设其他费用合计为2000万元，项目建设前期年限为半年，项目建设期为2年，每年各完成投资计划50%。在基本预备费费率为5%，年均投资价格上涨率为10%的情况下，该项目建设期的涨价预备费为（）万元；

A.300.0

B.310.0

C.315.0

D.325.5【答案】：D94.下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。

A.打桩机械

B.混凝土振拌机

C.水墨石机

D.吊装机械【答案】：B95.下列（）不属于建设单位管理费。

A.工作人员工资

B.业务招待费

C.劳动保护费

D.工程监理费【答案】：D96.关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】：B97.下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】：C98.确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（）。

A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算

B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润

C.材料应按市场调查确定的单价计算

D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润【答案】：A99.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的()计算。

A.1％

B.1.5％

C.2％

D.2.5％【答案】：A100.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。

A.1.93

B.1.60

C.0.63

D.0.52【答案】：A101.（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】：C102.下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】：D103.已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为1000万元（其中营业费用为200万元），其中折旧费200万元，摊销费50万元，修理费100万元，人工工资及福利费80万元，利息为20万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的20%，产成品的年周转次数为10次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。

A.58

B.73

C.60

D.61.6【答案】：D104.（2015年真题）下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证【答案】：C105.关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（）。

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标.无标底招标以及最高投标限价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开

C.采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费.措施项目费.其他项目费.规费和税金【答案】：D106.某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】：C107.已知砌筑1m3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、10块，砂浆损耗率为12%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.251

B.0.253

C.0.268

D.0.278【答案】：B108.（2016年真题）由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量【答案】：A109.用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。

A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价

B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价

C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价

D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】：D110.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节増值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00【答案】：D111.根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】：B112.采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。

A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣

B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣

C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行

D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行【答案】：C113.在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。

A.资格预审申请函

B.资格预审申请文件格式

C.投标保证金

D.投标邀请书【答案】：A114.关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费

B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】：A115.计时观察法的局限性，是在于（）。

A.观测精度不足

B.观测方法陈旧

C.考虑人的因素不够

D.采用的技术手段落后【答案】：C116.已知每㎡墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1m3一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.0.111

B.0.073

C.0.027

D.0.058【答案】：B117.（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额【答案】：D118.关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价

B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价

C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成

D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】：D119.（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。

A.工程量清单缺项

B.不可抗力

C.物价变动

D.提前竣工【答案】：A120.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（）。

A.项目名称

B.项目价值

C.费率

D.金额【答案】：A121.对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。

A.施工合同签订前

B.提交投标文件截止时间前

C.发出招标公告前

D.发出中标通知书前【答案】：A122.某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中：安全文明施工费为500万元，规费为300万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）

A.10.64%

B.10.11%

C.10.00%

D.9.09%【答案】：D123.按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】：A124.发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。

A.24

B.48

C.72

D.96【答案】：B125.建筑结构的选择既要满足力学要求，又要考虑其经济性。对于多层房屋或大跨度结构的项目，应优先选用（）。

A.砌体结构

B.钢筋混凝土结构

C.钢结构

D.框架结构【答案】：C126.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。

A.3.366

B.3.370

C.3.376

D.3.876【答案】：C127.（2020年真题）根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。

A.发包人原因造成承包人人员工伤事故

B.施工中遇到不利物质条件

C.承包人提前竣工

D.基准日后法律的变化【答案】：B128.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】：B129.某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。

A.-0.60

B.0.25

C.0.28

D.0.60【答案】：A130.关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。

A.若设计概算已通过批准，则不得调整

B.一个工程可多次调整设计概算

C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算

D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】：C131.EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）

A.设计、采购、施工、试运行

B.项目决策、设计、施工

C.项目决策、采购、施工

D.可行性研究、采购、施工【答案】：A132.某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。

A.60.40

B.62.20

C.65.40

D.67.20【答案】：A133.下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。

A.在施工定额基础上应增加计算的用工

B.材料加工用工和电焊点火用工

C.班组操作地点转移用工

D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】：C134.包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）

A.10％～20％

B.10％～30％

C.20％～30％

D.20％～40％【答案】：B135.某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。

A.483000

B.463680

C.486000

D.607200【答案】：C136.下列关于建筑设计评价的说法中，错误的是()。

A.建筑物周长与建筑面积之比越高越经济

B.厂房展开面积主要用于确定多层厂房的经济层数

C.厂房有效面积与建筑面积之比主要用来评价柱网布置的合理性

D.工程全寿命成本用于评价建筑物功能水平的合理性【答案】：A137.在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（）。

A.业务资料费

B.代理人的费用与佣金

C.工人的招雇解雇费

D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】：D138.建设工程预算编制中的总预算由（）组成。

A.综合预算和工程建设其他费、预备费

B.预备费、建设期利息及铺底流动资金

C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金

D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】：D139.有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】：A140.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。

A.项目筹措资金的依据

B.项目供应资金的依据

C.项目控制资金的依据

D.考核工程设计的依据【答案】：D141.在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。

A.资源技术和环境治理技术

B.资源技术和生产技术

C.环境治理技术和管理技术

D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】：D142.假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（）万元。

A.265.57

B.328.43

C.330.00

D.331.97【答案】：D143.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（）。

A.建设工程交付之日

B.应付工程价款之日

C.提交竣工结算文件之日

D.当事人起诉之日【答案】：B144.单台设备试车费属于（）。

A.联合试运转费

B.建设单位管理费

C.生产设备费

D.设备安装工程费【答案】：D145.下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数【答案】：A146.砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】：D147.某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。

A.196.2

B.400.0

C.611.8

D.832.0【答案】：C148.下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。

A.生产能力指数法

B.朗格系数法

C.指标估算法

D.定额估算法【答案】：B149.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】：B150.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】：B151.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。

A.设备原价×设备安装费率（%）

B.重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标

C.设备原价×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）

D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费指标【答案】：B152.（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。

A.专业性

B.季节性

C.区域性

D.动态性【答案】：C153.某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75%。则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。

A.0.075%

B.0.094%

C.0.1%

D.0.125%【答案】：C154.关于流动资金，下列说法错误的是（）。

A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金

B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金

C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金

D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】：D155.已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

A.300.0

B.316.2

C.324.5

D.310.0【答案】：D156.（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64【答案】：B157.某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营期第3年的利息备付率为（）。

A.3.15

B.5.75

C.6.00

D.8.00【答案】：C158.（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。

A.891

B.909

C.906

D.993【答案】：B159.根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。

A.政策法规的变化

B.人工单价的市场变化

C.政府定价材料的价格变化

D.管理费、利润的风险【答案】：D160.建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营性项目转出投资”的是（）。

A.水土保持、城市绿化费用

B.产权归属本单位的专用道路建设费

C.产权不归属本单位的送变电站建设费

D.产权归属本单位的地下管道建设费【答案】：C161.关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（）。

A.'融资前分折只进行营利能力分析

B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的合理性

C.融资前分析以非折现现金流量分析为主

D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析【答案】：A162.（2014年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。

A.分部分项工程清单

B.拟定的招标文件

C.最高投标限价

D.潜在投标人的资质及能力【答案】：B163.（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A164.技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（）。

A.经济合理

B.先进适用

C.安全可靠

D.规模经济【答案】：B165.关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】：B166.下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费【答案】：D167.下列关于工程结算价款纠纷的处理，说法正确的是（）。

A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日【答案】：D168.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】：C169.（2019年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。

A.拆迁补偿费

B.生活设施费

C.动力设施费

D.原材料运输费【答案】：D170.在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。

A.计件工资

B.奖金

C.特殊情况下支付的工资

D.职工福利费【答案】：C171.（2012年真题）下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。

A.未及时供料引起的机械停工时间

B.由于气候条件引起的机械停工时间

C.装料不足时的机械运转时间

D.因机械保养而中断使用的时间【答案】：D172.关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】：D173.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。

A.31.5

B.30.69

C.27

D.28.98【答案】：C174.下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。

A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格

C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】：C175.当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（）。

A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间

B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间

C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天

D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】：D176.（2021年真题）关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（）。

A.所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算

B.以“个”“项”等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入

C.有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量

D.当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案【答案】：D177.（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（）。

A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金

B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门

C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方

D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】：D178.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。

A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提

B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

C.投资估算的深度影响项目决策的精确度

D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】：B179.某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。

A.0