2026年一建矿业工程实务考前标准模拟预测试卷(含答案)

2026年一建矿业工程实务考前标准模拟预测试卷(含答案)一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.矿区高程控制网的基准选择应优先采用（）A.1956黄海高程基准B.1985国家高程基准C.矿区独立高程基准D.假定高程系统2.厚大体积井壁混凝土施工时，应优先选用的水泥品种是（）A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥C.矿渣硅酸盐水泥D.快硬硅酸盐水泥3.根据《爆破安全规程》，深孔爆破的炮孔直径阈值为（）A.30mmB.40mmC.50mmD.60mm4.某井筒含水不稳定表土层厚度120m，优先采用的表土施工方法是（）A.板桩法B.沉井法C.冻结法D.工作面预注浆法5.下列支护形式中，属于主动支护的是（）A.水泥砂浆锚杆B.预应力锚索C.喷射混凝土支护D.U型钢棚支护6.深度800m、涌水量20m³/h的立井井筒施工，优先选用的抓岩设备是（）A.长绳悬吊抓岩机B.中心回转抓岩机C.环形轨道抓岩机D.靠壁式抓岩机7.巷道掘进采用压入式通风时，风筒出口距离工作面的最大距离为（）A.5mB.10mC.15mD.20m8.采用斗容2m³单斗挖掘机开采硬质岩石，已知挖掘机最大挖掘高度为10m，台阶的最大允许高度为（）A.12mB.15mC.18mD.20m9.根据《绿色矿山建设规范》，生产矿山废石场的土地复垦率应不低于（）A.80%B.85%C.90%D.95%10.下列关于矿业工程网络计划关键线路的说法，正确的是（）A.一个网络计划只能有1条关键线路B.关键线路上的工作总时差均为0C.总持续时间最长的线路为关键线路D.关键线路上的工作不允许出现延误11.矿业工程基本预备费的计费基数是（）A.建筑安装工程费B.建筑安装工程费+设备及工器具购置费C.建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费D.工程建设其他费12.高瓦斯矿井的判定标准为矿井相对瓦斯涌出量大于（）A.8m³/tB.10m³/tC.12m³/tD.15m³/t13.煤矿井下爆破作业必须使用的炸药类型是（）A.岩石铵梯炸药B.多孔粒状铵油炸药C.煤矿许用炸药D.乳化炸药14.井巷分项工程质量验收的组织主体是（）A.施工单位项目技术负责人B.监理工程师C.总监理工程师D.建设单位项目负责人15.采用灰土换填法处理软弱地基，垫层的压实系数应不低于（）A.0.93B.0.95C.0.97D.0.9916.倾角12°、厚度1.8m的缓倾斜薄矿体，优先采用的采矿方法是（）A.房柱采矿法B.有底柱崩落法C.上向分层充填法D.阶段矿房法17.库容1200万m³的尾矿库，其等别为（）A.二等B.三等C.四等D.五等18.矿业工程施工合同履行中，不可抗力导致的施工设备损坏损失的承担主体是（）A.建设单位B.施工单位C.设备供应商D.监理单位19.矿井生产废水排放的pH值允许范围为（）A.5~8B.6~9C.7~10D.6~1020.煤矿升降人员用的钢丝绳，定期检验的周期为（）A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月单项选择题参考答案1.B2.C3.C4.C5.B6.B7.B8.B9.C10.C11.C12.B13.C14.B15.C16.A17.B18.B19.B20.B二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.矿业工程施工测量的核心工作内容包括（）A.矿区控制网布设B.井筒十字中线标定C.井巷施工导向测量D.建筑物变形观测E.矿产资源储量核算22.提高井壁混凝土耐久性的措施包括（）A.合理选用水泥品种B.严格控制水胶比C.适当提高砂率D.掺加高性能外加剂E.规范养护流程23.立井井筒施工阶段常用的注浆堵水方法包括（）A.地面预注浆B.工作面预注浆C.井壁壁后注浆D.巷道超前注浆E.采空区充填注浆24.爆破作业的有害效应包括（）A.爆破地震波B.空气冲击波C.爆破飞石D.有毒有害气体E.噪声污染25.下列生产安全事故判定条件中，属于重大事故的有（）A.死亡10人以上30人以下B.重伤50人以上100人以下C.直接经济损失5000万元以上1亿元以下D.重伤30人以上100人以下E.直接经济损失1000万元以上5000万元以下26.井巷掘进工作面的炮孔按功能分类包括（）A.掏槽孔B.辅助孔C.周边孔D.顶孔E.底孔27.我国绿色矿山建设的基本要求包括（）A.资源利用高效B.生态环境友好C.企地关系和谐D.能耗达到行业先进水平E.智能化建设达标28.矿业工程施工组织设计的层级分类包括（）A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.专项施工方案D.施工作业规程E.施工操作规程29.下列矿井防灭火措施中，属于预防性技术措施的有（）A.注浆防灭火B.注氮防灭火C.喷洒阻化剂D.设置防火门E.配置干粉灭火器30.矿业工程竣工验收的必备条件包括（）A.完成设计及合同约定的全部建设内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有主要建筑材料、构配件的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书多项选择题参考答案21.ABCD22.ABDE23.ABC24.ABCDE25.ABC26.ABC27.ABCDE28.ABC29.ABC30.ABCDE三、案例分析题（共5题，第1~3题每题20分，第4~5题每题30分，共120分）案例一（20分）背景：某施工单位中标煤矿副井井筒工程，井筒净直径7.5m，深度920m，表土层厚度180m，基岩段预计涌水量15m³/h，合同工期18个月。施工单位编制的施工方案如下：表土层采用冻结法施工，基岩段采用钻眼爆破法，配置2台JK-2.5/20提升机配3m³吊桶提升，HZ-6中心回转抓岩机出矸，整体移动金属模板砌壁，模板高度3.6m。施工过程中发生如下事件：事件1：冻结施工时，分包单位未按设计要求布设冻结孔，孔位偏斜超出规范允许值，导致冻结壁交圈时间延误15天，施工单位据此向建设单位提出工期索赔。事件2：基岩段掘进时，实测涌水量为32m³/h，施工单位未采取堵水措施直接掘进，导致井壁淋水过大，混凝土浇筑出现大面积蜂窝麻面，监理单位要求返工，延误工期10天，增加费用20万元。事件3：井筒施工至850m深度时，遇落差3m的断层，岩石破碎，施工单位按专项安全技术措施施工时发生冒顶事故，造成2人重伤，直接经济损失120万元。问题：1.该井筒施工机械化配套方案是否合理？说明理由。（6分）2.事件1中施工单位的索赔是否成立？说明理由。（4分）3.事件2中施工单位的做法存在哪些不妥？写出正确做法。（6分）4.事件3中的事故属于什么等级？说明判定依据。（4分）案例一参考答案1.配套方案部分不合理：①提升机选型不合理，JK-2.5/20提升机的最大提升高度为800m，该井筒深度920m，应选用JK-3/20及以上型号的提升机；②抓岩机选型合理，HZ-6中心回转抓岩机适配净直径6~8m的井筒，满足施工要求；③模板选型合理，3.6m高整体移动金属模板适配立井短段掘砌施工工艺，符合要求。2.索赔不成立。理由：冻结单位为施工单位的分包单位，分包单位的施工质量责任由总包单位承担，该延误属于施工单位自身责任，无权向建设单位索赔。3.不妥之处：①基岩段涌水量32m³/h未采取注浆堵水措施直接掘进；②井壁淋水过大时未采取导水措施直接浇筑混凝土。正确做法：①立井基岩段涌水量超过10m³/h时，必须采取注浆堵水措施，将涌水量降至10m³/h以下后方可掘进；②混凝土浇筑前应设置导水管引流井壁淋水，避免淋水进入混凝土拌合料影响浇筑质量。4.属于一般事故。依据：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成3人以下死亡、10人以下重伤、1000万元以下直接经济损失的事故为一般事故，本次事故符合该等级判定标准。案例二（20分）背景：某金属矿露天开采工程，设计年生产能力300万t，台阶高度15m，采用深孔爆破、单斗挖掘机配自卸汽车开采工艺。施工单位编制的爆破方案如下：炮孔直径150mm，孔深16.5m，超深1.5m，炮孔间距5m，排距4m，采用多孔粒状铵油炸药、毫秒延期雷管起爆，总装药量2.4t，一次爆破方量1.2万m³。施工过程中发生如下事件：事件1：爆破作业时，飞石击中距离爆破点300m处的临时办公板房，造成1人轻伤，直接经济损失5万元。经调查，本次爆破警戒距离设置为200m，不符合规范要求。事件2：采场开采至+1200m水平时，边坡出现滑移迹象，监测数据显示边坡位移速率达到15mm/d，施工单位立即停止作业，撤离相关人员。事件3：工程竣工后验收时，发现废石场水土流失防治措施不符合绿色矿山建设要求，建设单位要求限期整改。问题：1.计算该爆破方案的炸药单耗，判断是否符合要求。（5分）2.事件1中露天深孔爆破的警戒距离应设置为多少？分析飞石事故的主要原因。（6分）3.事件2中边坡滑移的处置措施有哪些？（5分）4.事件3中废石场水土流失防治的常用措施有哪些？（4分）案例二参考答案1.炸药单耗=总装药量/爆破方量=2.4t/1.2万m³=0.2kg/m³。该指标符合要求，露天矿硬质岩石深孔爆破的合理炸药单耗范围为0.15~0.3kg/m³，本次计算值处于合理区间。2.警戒距离应不小于300m。飞石事故原因：①爆破警戒距离设置不足，仅为200m，未达到规范要求；②爆破参数不合理，抵抗线设置过小；③炮孔填塞长度不足、填塞质量不合格；④起爆顺序设计不合理，导致局部冲炮。3.滑移处置措施：①削坡减重，降低边坡上部荷载；②采用抗滑桩、预应力锚索对边坡进行加固；③布设边坡排水孔、截水沟，降低边坡岩体含水率；④加密监测频次，设置位移预警阈值，超标立即撤离人员；⑤对破碎区域进行挂网喷锚支护。4.防治措施：①废石场下游设置拦渣坝，拦截废石流失；②废石场周边设置截排水沟，避免地表径流冲刷废石堆；③废石堆表层覆土，种植适生植被进行复垦；④设置边坡沉降、位移监测点，定期观测稳定性。案例三（20分）背景：某矿业工程项目，建设单位与施工单位签订施工合同，合同价款8000万元，合同工期12个月，预付款为合同价款的20%，进度款支付累计达到合同价款的30%时开始抵扣预付款，分3个月平均抵扣。进度款按月支付，保留金按当月进度款的3%逐月扣留。施工单位报送的进度计划显示各月计划完成产值为：1月800万元、2月1000万元、3月1200万元、4月1500万元、5月1500万元、6月1000万元、7月1000万元。施工过程中发生如下事件：事件1：第2个月，因建设单位提供的地质资料与实际情况不符，导致施工单位停工10天，人员窝工损失8万元，机械闲置损失12万元，工期延误10天。事件2：第3个月，施工单位为赶工期采取技术加快措施，增加费用15万元，当月实际完成产值1300万元，工期提前5天。事件3：工程竣工验收合格后，施工单位提交竣工结算报告，建设单位收到报告后28天内未予答复，也未支付结算余款。问题：1.计算本工程的预付款金额及预付款起扣点。（4分）2.计算第1、2、3个月建设单位应支付的进度款金额。（8分）3.事件1中施工单位可索赔的费用和工期分别为多少？说明理由。（4分）4.事件3中建设单位的做法是否合法？施工单位可采取哪些维权措施？（4分）案例三参考答案1.预付款金额=8000×20%=1600万元；预付款起扣点=8000×30%=2400万元。2.①第1个月：完成产值800万元，保留金=800×3%=24万元，累计支付金额776万元<2400万元，无需抵扣预付款，当月应支付进度款=800-24=776万元。②第2个月：完成产值1000万元，新增索赔费用8+12=20万元，当月合计进度款1020万元，保留金=1020×3%=30.6万元，累计支付金额776+1020=1796万元<2400万元，无需抵扣预付款，当月应支付进度款=1020-30.6=989.4万元。③第3个月：完成产值1300万元，保留金=1300×3%=39万元，累计完成产值800+1000+1300=3100万元>2400万元，当月应抵扣预付款=1600/3≈533.33万元，当月应支付进度款=1300-39-533.33=727.67万元。3.可索赔费用20万元，工期10天。理由：地质资料不准确属于建设单位应承担的责任，由此造成的人员窝工、机械闲置损失及工期延误均应由建设单位承担。4.不合法。根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设单位收到竣工结算报告及完整结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，视为认可结算报告。施工单位可采取的措施：①催告建设单位支付结算款及逾期利息；②与建设单位协商将工程折价抵偿工程款；③向人民法院提起诉讼，主张工程款优先受偿权。案例四（30分）背景：某煤矿采用主、副、风井立井开拓，主井净直径6.5m、深度1020m，副井净直径7.5m、深度980m，风井净直径5.5m、深度950m，三个井筒位于同一工业场地，表土层厚度220m，均采用冻结法施工，基岩段采用普通钻爆法施工。建设单位采用平行发包模式，分别与三家施工单位签订三个井筒的施工合同，与监理单位签订监理合同。施工总进度安排为：主井先开工，副井滞后2个月开工，风井滞后3个月开工，计划主井、副井同时到底后进行短路贯通，随后开展车场、硐室及巷道施工。施工过程中发生如下事件：事件1：主井施工至180m深度时，冻结壁局部漏水引发淹井事故，造成主井施工单位损失50万元，工期延误20天。经调查，事故原因为冻结分包单位施工质量不合格。事件2：副井施工至800m深度时，遇地质预报未提及的岩溶含水层，涌水量达到80m³/h，施工单位立即停止掘进，采取工作面预注浆措施处置，延误工期30天，增加费用80万元，施工单位向建设单位提出工期和费用索赔。事件3：风井按计划到底后开展临时改绞，改绞工期1个月，改绞完成后计划承担巷道施工提升任务。因主井施工延误，主副井贯通时间推迟25天，导致风井施工单位设备闲置损失30万元，工期延误25天，风井施工单位向建设单位提出索赔。问题：1.本矿井三个井筒的开工顺序是否合理？说明理由。（6分）2.事件1中淹井事故的责任应由哪方承担？说明理由。（6分）3.事件2中施工单位的索赔是否成立？说明理由。（6分）4.事件3中风井施工单位的索赔是否成立？说明理由。（6分）5.主副井短路贯通的主要作用有哪些？（6分）案例四参考答案1.开工顺序合理。理由：①主井深度最大，先开工可保证主、副井同时到底，便于快速实现短路贯通；②副井为永久提升井，滞后2个月开工可错开冻结施工高峰，且副井到底后可优先改绞，为后续巷道施工提供充足提升能力；③风井滞后3个月开工，可在主副井贯通后到底，快速形成全矿井通风系统，缩短巷道施工通风准备时间。2.责任由主井施工单位承担。理由：冻结单位为主井施工单位的分包单位，总包单位应对分包工程的质量承担连带责任，主井施工单位承担损失后可向冻结分包单位追偿。3.索赔成立。理由：地质预报未提及的岩溶含水层属于建设单位应承担的地质风险，非施工单位原因造成的费用增加和工期延误，建设单位应予以赔偿。4.索赔成立。理由：风井施工单位与建设单位存在直接合同关系，主井施工延误属于建设单位平行发包的协调管理责任，由此造成的风井施工单位窝工损失和工期延误，建设单位应予以赔偿，建设单位赔偿后可向主井施工单位追偿。5.短路贯通作用：①形成完整的通风系统，解决后续巷道施工的通风需求，避免独头通风距离过长；②连通主副井排水系统，提高矿井排水抗风险能力；③实现提升系统互补，提升矸石、材料运输效率；④为后续井底车场、硐室施工提供多路通道，加快施工速度；⑤便于布设安全避险系统，提高施工安全保障水平。案例五（30分）背景：某金属矿地下开采工程采用竖井开拓，阶段高度50m，采矿方法为上向水平分层充填采矿法，设计生产能力100万t/a。施工单位中标后编制施工组织设计，巷道施工采用钻眼爆破法，锚杆+喷射混凝土+锚索联合支护，掘进工作面采用压入式通风，局部通风机功率11kW，风筒直径600mm。施工过程中发生如下事件：事件1：某Ⅳ类围岩运输大巷施工完成后，检测发现锚杆抗拔力合格率仅为75%，不符合质量验收要求。该巷道设计支护参数为：锚杆直径20mm、长度2.2m，间距1.2m、排距1.2m，喷射混凝土厚度100mm、强度等级C20。事件2：采矿工作面施工时发生冒顶片帮事故，造成3人死亡、2人重伤，直接经济损失800万元。事故调查发现：①工作面围岩破碎，施工单位未采取临时支护措施；②作业人员未佩戴安全帽；③安全检查不到位，未识别冒顶隐患。事件3：矿井投产前安全生产验收时发现如下问题：①瓦斯监测系统点位布设不足，数据上传不及时；②井下消防器材配备数量不足，部分器材过期；③3名新进场从业人员未经过安全培训合格即上岗作业；④应急