家装工期调整责任约定合同模板三篇

家装工期调整责任约定合同模板三篇篇一甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方委托乙方进行家庭装修工程，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就工期调整及责任承担事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程面积：____________________平方米4.工程预算：____________________元5.工程开工日期：____________________6.工程竣工日期：____________________二、工期调整1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。2.以下情况可导致工期调整：（1）甲方原因：如甲方提供的材料、设备延误或不符合要求，或甲方要求变更设计等。（2）不可抗力：如自然灾害、政府行为等。（3）乙方原因：如乙方施工组织不当、技术失误等。（4）其他原因：如合同约定外的其他情况。三、工期调整程序1.任何一方要求调整工期，应提前向对方书面提出申请，并说明原因。2.双方应在收到申请后5个工作日内协商确定调整后的工期。3.如双方无法达成一致意见，可协商委托第三方进行调解。四、责任承担1.因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付乙方因工期延误而产生的额外费用；（2）赔偿乙方因工期延误造成的损失。2.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付甲方因工期延误而产生的额外费用；（2）赔偿甲方因工期延误造成的损失；（3）承担因工期延误导致的其他违约责任。五、违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同总价款的_____%计算。六、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程面积：____________________平方米4.工程预算：____________________元5.工程开工日期：____________________6.工程竣工日期：____________________二、工期约定1.乙方承诺按照合同约定的工期完成家庭装修工程。2.正常工期为____个月。三、工期调整条件1.甲方原因导致的工期延误：（1）甲方提供的材料、设备延误或不符合要求。（2）甲方要求变更设计或施工方案。（3）甲方原因导致的停工。2.乙方原因导致的工期延误：（1）乙方施工组织不当、技术失误。（2）乙方人员不足或设备故障。（3）乙方其他原因导致的延误。3.不可抗力导致的工期延误。四、工期调整程序1.任何一方要求调整工期，应提前向对方书面提出申请，并说明原因。2.双方应在收到申请后5个工作日内协商确定调整后的工期。3.如协商不成，可委托第三方进行调解。五、工期延误责任1.甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付乙方因延误产生的额外费用。（2）赔偿乙方因延误造成的损失。2.乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付甲方因延误产生的额外费用。（2）赔偿甲方因延误造成的损失。（3）承担合同约定的违约责任。六、违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同总价款的_____%计算。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同终止条件按相关法律规定执行。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程面积：____________________平方米4.工程预算：____________________元5.工程开工日期：____________________6.工程竣工日期：____________________二、工期约定1.乙方承诺按照合同约定的工期完成家庭装修工程。2.正常工期为____个月。三、工期调整条件1.甲方原因导致的工期延误：（1）甲方提供的材料、设备延误或不符合要求。（2）甲方要求变更设计或施工方案。（3）甲方原因导致的停工。2.乙方原因导致的工期延误：（1）乙方施工组织不当、技术失误。（2）乙方人员不足或设备故障。（3）乙方其他原因导致的延误。3.不可抗力导致的工期延误。四、工期调整程序1.任何一方要求调整工期，应提前向对方书面提出申请，并说明原因。2.双方应在收到申请后5个工作日内协商确定调整后的工期。3.如协商不成，可委托第三方进行调解。五、工期延误责任1.甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付乙方因延误产生的额外费用。（2）赔偿乙方因延误造成的损失。2.乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于：（1）支付甲方因延误产生的额外费用。（2）赔偿甲方因延误造成的损失。（3）承担合同约定的违约责任。六、违约责任1.任何一方违反本合同约定，导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.违约方应向守约方支付违约金，违约金按合同总价款的_____%计算。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效与终止1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同终止条件按相关法