2026年全国一级建造师之一建通信与广电工程实务考试重点试题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、通信网中常说的支撑网包括（）、同步网和管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网

2、在市内街道，架空光缆与街道交越时，架设高度要求为()。A.4mB.4.5mC.5mD.5.5m

3、对于不符合颁发《通信建设工程概预算人员资格证书》条件的，信息产业部应做出不予颁证的书面决定，说明理由，并告知申请人享有依法申请（）的权利。A.行政处罚或者提起行政诉讼B.行政复议或者提起行政诉讼C.行政复议或者提起民事诉讼D.行政处罚或者提起民事诉讼

4、需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装（）。A.列头首架B.列中机架C.列尾机架D.都可以

5、通信网中，()属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.语音信箱系统

6、不属于卫星电视接收系统组成的是()。A.天线、馈源B.高频头、功率分配器C.干线D.数字卫星电视接收机

7、按照《电信运营业重大事故报告规定(试行)》，电信运营业重大事故包括()。A.某电信运营商两省网之间通信全阻60分钟B.重伤4人、造成直接经济损失在600万元的生产事故C.党政军重要机关相关通信阻断D.移动电话通信阻断5万户?小时

8、安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组()。A.外侧B.内侧C.上方D.下方

9、通信局（站）接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的（）。A.强磁场B.强电流C.强干扰D.强电压

10、对于中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过()。A.2％B.3％C.4％D.5％

11、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙

12、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料

13、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断

14、光在光纤中传输产生信号畸变的主要原因是()。A.光信号的不同频率成分传输速度不同B.光信号在传输中部分光能转化为热能C.光纤表面粗糙D.光纤材料的折射率不均匀

15、当电磁辐射体的工作频率低于()时，应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。A.100MHzB.200MHzC.300MHzD.400MHz

16、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV

17、从硬件构成来看，通信网的构成要素包括:终端节点、（）、业务节点、传输系统。A.接入节点B.网络节点C.控制节点D.交换节点

18、有线电视干线采用架空明线安装时，一般市区杆距为()m。A.30～40B.40～50C.50～60D.60～70

19、数字电视发射机的绝大部分技术指标由（）决定。A.调制器B.解调器C.发射器D.校正器

20、无绳电话是通信终端(电话机)的一种无线延伸装置，并使话机由固定变为移动，是()。A.有线接入网B.固定无线接入C.移动无线接入D.都不是

21、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.15mD.30m

22、关于演播室灯光用电负荷特点的说法，错误的是()。A.用电负荷容量大，且是连续负荷B.用电设备集中、具有线性负载的特性C.用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰D.用电设备在使用中易造成三相不平衡

23、光纤通信系统中用一组二进制码组来表示每一个固定电平的量化值是（）技术。A.压缩编码B.信道纠错编码C.数字编码D.脉冲编码

24、SDH数字微波通信系统中，（）不上、下话路，不具备波道倒换功能。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站

25、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息

26、通信网中，()属于常见的业务节点。A.电话机B.传真机C.计算机D.邮箱系统

27、管理部门用于移动用户管理的数据、MSC所管辖区域中的移动台的相关数据以及用于系统的安全性管理和移动台设备参数信息存储在()的数据库中。A.移动台MSB.基站子系统BSSC.操作维护子系统OSSD.移动交换子系统NSS

28、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为()。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计

29、在公共杆上架设多副VU波段天线时，上下层天线层间距离大于()m，左右间距大于2m。A.1B.1.5C.2D.2.5

30、下列网络拓扑描述正确的是()。A.总线型网络稳定性高，扩容方便B.环形网络不易扩容节点C.星形网络可靠性能高D.网状网可靠性高，扩容方便

31、4G系统支持的终端移动速度可达到()。A.150km／hB.250km／hC.350km／hD.450km／h

32、我国GSM通信系统采用1800MHz频段时，工作带宽为()。A.25MHzB.45MHzC.75MHzD.95MHz

33、人耳能听到的频率为()。A.15～20000HzB.15～18000HzC.20～18000HzD.20～20000Hz

34、VSAT系统中，不属于主站构成设备的是()。A.工作站B.TDMA终端C.接口单元D.射频设备

35、（）是指在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用

36、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收

37、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以()元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000

38、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6

39、现代通信网的主体是()。A.传送网B.支撑网C.业务网D.同步网

40、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰

41、呼叫质量测试在中型城市宜选（）个测试点。A.20B.30C.50D.80

42、设计、施工、监理等单位发生违规、违纪行为，或出现质量、安全事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括()。A.发生一般质量事故的给予通报批评B.取消责任单位2～3年参与电信建设活动的资格C.发生一般质量事故的给予罚款D.取消责任单位参与电信建设活动的资格

43、采用波分复用(WDM)技术的主要目的是()。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务

44、下列人员中应持证上岗的是()。A.光缆接续人员B.缆沟开挖人员C.高空作业人员D.架空立杆人员

45、新建、改建、扩建后的辐射体，投入使用后的()内提交监测报告。A.3个月B.半年C.9个月D.一年

46、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质

47、（）使得通信质量下降，从而限制了通信容量和传输距离。A.吸收损耗B.瑞利散射C.色散D.连接损耗

48、我国最为普遍的数字有线电视传输模式是（）。A.对称电缆传输B.同轴电缆传输C.光缆传输D.光纤同轴电缆混合网（HFC）

49、下列移动核心网（）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。A.2.5GGPRSB.3GUMTSR99C.3GUMTSR4D.4GLTER8/R9

50、在DWDM系统中，能对某些再生段开销字节进行监视的OTU是()。A.发送端OUTB.中继器使用OTUC.接收端OTUD.放大器使用OTU

51、4G系统支持的终端移动速度可达到（）。A.150km/hB.250km/hC.350km/hD.450km/h

52、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减

53、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》，下列做法错误的是()。A.不准在地下电缆两侧各lm范围内挖沙取土B.不准在通信电缆上搭挂广播喇叭C.不准在设有过江电缆标志的水域拖锚D.不准在埋有地下电缆的地面上倾倒酸|生液体

54、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响到光缆的()指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散

55、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换

56、我国在数字同步网的()节点设BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三级

57、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经()确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位

58、下列不属于天馈线系统测试的是()。A.天线方向B.交叉极化鉴别率C.天线海拔高度差D.馈线电压驻波比

59、（）除完成日常广播监测外，对所辖的遥控站和数据采集点进行远程管理。A.广播电视监测数据处理中心B.直属监测台C.遥控监测站D.中波数据采集点

60、广播电视中心采用在线式UPS系统，主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和()。A.防雷B.降噪C.净化电源D.节能

61、关于光缆配盘说法不正确的是（）。A.靠近局站侧的光缆一般长度不低于1KM，并且减少接头B.接头位置应选择在稳固无水地带，避开渠塘.快慢道.交通道口等地C.光缆的端别，干线工程中北向为B端，南向为A端D.如果中继段中有特殊类型的光缆，应先确定特殊类型光缆的位置

62、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网

63、通信网上任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行用户信息、（）和网络管理信息的交换。A.控制信息B.数据信息C.图像信息D.语音信息

64、对于渐变折射率光纤，光波在纤芯中产生连续折射，形成穿过光纤轴线的()的光折射线，引导光波沿纤芯向前传播。A.直线形B.类似于正弦波C.锯齿形D.螺旋形

65、下列关于蜂窝网技术描述正确的是（）A.用正六边形覆盖整个服务区域所需的基站数量最少、最经济。B.相邻的小区可以使用相同的信道。C.区群小区数越少，同频小区的距离就越远，则抗同频干扰的性能也就越好。D.分裂后的每个小区分别设置基站，并相应提高天线高度和增加

66、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的2‰。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行

67、对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于()。A.1°～1.5°B.1.5°～2°C.2°～2.5°D.25°～3°

68、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差3cm

69、关于拉绳式桅杆安装要求的说法，正确的是（）A.每层临时拉绳的初拉力应在与上层正式拉绳的初拉力相近B.在调整、收紧拉绳时，严禁塔上人员或地面人员有一方抢先收紧C.扒杆放至地面后，先自上而下调整拉绳初拉力，再调整桅杆垂直度，使其符合设计要求D.悬挂天线幕前，桅杆应适当反向倾斜，挂好天线幕后应将桅杆倾斜部分调整过来

70、光缆配盘时应先确定（）位置A.光缆进局B.人（手）孔C.特殊光缆类型D.埋式管道交互

71、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60

72、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合()的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同

73、施工单位提取安全生产费不得用于()支出A.安全生产培训B.施工现场临时用电系统C.项目安全评价D.安全生产标准化建设

74、通过优化软切换门限方案，()系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA

75、不属于通道结构组成的是()。A.基础B.地基C.上覆D.墙体

76、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180

77、网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括()。A.交换效率B.交换容量C.中继数量D.信道数量

78、（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电

79、听音室或立体声控制室的混响时间在()左右，背景噪声满足噪声评价曲线NR-15。A.0.1sB.0.15sC.O.2sD.0.3s

80、基带传输在局域网中广泛使用，其优点是（）。A.线路设备简单B.带宽利用率高C.适用于无线网络D.适于在长途线路上使用二、多选题

81、采用波分复用(WDM)技术的主要目的是()。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务

82、在广播电视卫星地球站规模等级中，二级站的站内基准天线有（）幅。A.2B.3C.4D.5

83、路由器具有数据通道功能和（）通道功能。A.管理B.检测C.控制D.维护

84、广播电视中心设备机房地线系统采用（）最合适。A.辐射状B.平面状C.集中接地D.局部网状、整体树状

85、在网络发展中，()是理想的扩容手段，也是引入宽带新业务的方便手段。A.WDM技术B.SDH技术C.OAM技术D.PDH技术

86、4G基于()技术实现移动多媒体业务。A.3GB.IMSC.WLAND.蓝牙

87、总发射功率()的电视和调频广播发射台为防火一类建筑物。A.≥5kWB.≥10kWC.≥15kWD.≥20kW

88、空调通风系统的出风口位置不能正放在设备机架的上方，是为了()。A.防止形成不循环的通风系统B.防止出风口的冷凝水滴落损坏设备C.防止出风口散热状况不好D.防止影响到设备的正常使用

89、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是()。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙

90、设计概算是（）的重要组成部分。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计D.施工图设计

91、NFV最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦

92、SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。A.1×10-12B.1×10-10C.I×l0-8D.1×10-6

93、地下综合布线管道进入建筑物处应采取()措施。A.防爆B.防火C.防水D.防塌方

94、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到（）。A.管孔内壁光滑度B.吹缆长度及速度C.管道径路坡度D.管道径路弯曲度

95、理论上IPv6可提供的地址数目比Ipv4多（）倍。A.2^32B.2^128C.2^96D.2^64

96、接入网是通过（）接口与用户相连。A.SNIB.UNIC.Q3D.SDN

97、在土质松软、不均匀、有扰动等土壤不稳定的情况下，或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段，一般采用()基础。A.钢筋混凝土B.素混凝土C.天然D.夯实

98、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000

99、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统

100、不属于程控数字交换机硬件系统组成的是()。A.外围设备B.话路系统C.控制系统D.应用系统三、问答题

101、某施工单位承接了一项PTN网络工程，施工内容包括五个局站的设备安装及测试，其中甲站、丙站由安装I队施工（3人组成，100元/人?天），乙站、丁站、戊站由安装II组施工（2人组成，100元/人?天）；本机测试及系统测试由测试III组完成（2人组成，400元/人?天）；安装工具2套（租赁费200元/天），测试仪表1套（租赁费500元/天）；项目部制定的网络计划图如下：根据合同约定，建设单位按照各局站工作的最早开始时间，将设备运到机房，各项工作均按照最早开始时间开始，施工中发生如下事件：事件一：乙站设备推迟2天送到机房事件二：施工单位仪表比计划最早进场时间推迟5天；事件三：丙站设备推迟2天运到机房；事件四：在丁站本机测试中，仪表故障造成测试工作延迟6天；问题：1.按照下表格计划列出各项工作的紧前工作和紧后工作。2.参照A标注B、E、F、I工作时间参数3.列出本项目的关键工作，计算计划工期。4.在保证工期的前提下，测试工作于第几天开始能保证仪表的最高利用率？5.各事件顺序发生时，是否可以提出工期索赔和费用索赔；并说明理由。本工程的实际工期是多少天？索赔费用为多少？

102、某施工单位承接了一项光缆架空线路工程，采用包工不包料方式。其中，有一处于电力线交越施工，施工单位编制了安全措施，要求施工人员穿绝缘鞋、戴安全帽、绝缘手套和使用绝缘工具，并与电力线保持规定的安全距离。施工单位将安全措施报建设单位，建设单位以安全措施不合格为由未批准。问题：1.补充完整交越施工的安全措施。

103、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。

104、某施工单位承担了一项传输设备安装工程，共有2个站，合同约定工期70天。项目部编制了进度计划见下图，资源设备见下表。施工单位项目经理及其他人员的人员成本按平均600元/天计算。本工程单机和系统调试租赁同一仪表。租赁费用为2000元/天。图5进度计划横道图工程开始后，各队每天完成的工作量与计划相同。进行到第35天，项目部接建设单位封网通知，自次日起停工3天。进行到第45天，因使用不当造成仪表故障，停工4天。仪表维修费用5000元计入当日成本。停工期间，人员费用按正常人工成本50%计算，仪表使用费按原价计算。为了赶工项目经理部系统测试人员从第1天晚上开始加班，连续6个晚上，每晚加班完成的工程量相当于正常日完成工作量的50%。人工成本与正常人工成本相同，仪表不计使用费。问：1.计算本工程每10日的计划工作预算成本（BCWS）2.绘制时间-计划预算成本累计曲线。（曲线中需注明每10日末的累计值）3.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作实际成本（ACWP）4.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作预算成本（BCWP）5.计算本工程施工单位可索赔的费用及工期。6.计算程实际工期。

105、某骨干光缆工程，业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定：除光缆以外的材料由施工单位提供，工期每提前一天奖励一万元，每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间，并经业主同意。双代号网络工序关系如表：（1）因建设单位不能及时供应光缆，使B延误3天，E延误2天，G延误3天。（2）因挖掘机发生故障检修，使F延误2天，K延误2天，J延误1天。（3）因建设单位要求方案变更，使C延误3天。（4）因市电停电，使K延误1天。（5）安装单位在H施工过程中采取了加快施工的技术措施（技术措施费1万元），使H施工缩短了4天。问题：1.找出关键工作？并计算计划工期？2.请计算B、E、G、I的六个时间参数。3.施工单位的上述5种情况是否可向业主提出工期索赔？可索赔工期为多少天？4.该工程的实际工期为多少天？5.安装单位得到的提前奖是多少？

106、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？

107、某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：1.此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2.施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3.施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4.监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5.建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6.设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？

108、某本地传输网工程，包括线路和设备两部分。光缆沿线与原有光缆、铁路交越。建设单位和施工单位签订了承包合同，合同工期16周；交越过路手续和赔补由建设单位负责，钢管、水泥、沙石由施工单位采购。施工单位提交了初步的施工进度网络计划并得到了建设单位的批准，如图2所示(每周按7天计算)。施工过程中发生了下列事件：事件1：开工后建设单位办理穿越铁路手续时，铁路部门要求另选地点穿越。为此，施工单位配合选址10个工日，人员误工30个工日。根据新的穿越方案，施工单位增加费用5万元挖沟进度延迟3d。事件2：钢管到货后，经检验为未镀锌钢管，施工单位进行镀锌处理造成误工20工日，进度延迟4d。事件3：在光缆接续时，由于光纤熔接机故障造成误工10个工日，进度延迟5d。事件4：部分坡坎强度达不到要求，重新加固增加30个工日，增加材料费6000元，进度延迟3d。事件5：为加快进度，施工单位在系统测试时增加了人员和仪表，使得该工作进度缩短了1周。其余各项工作实际进度和费用与原计划相符。【问题】?7.施工单位提交的施工进度网络计划中的关键工作有哪些?计算工期是多少??8.针对上述每个事件，分别回答施工单位能否向建设单位提出工期及费用的索赔并简述理由。9.本工程中施工单位能得到的工期补偿为多少天?总工期比原计算工期提前或拖后多少天??10.若在合同中约定人工费综合工日为100元／工日，误工费为50元／工日，计算在工程结算时施工单位得到的赔偿数额。11.施工单位索赔时应向建设单位提交哪些文件??12.在与原有光缆交越施工时，施工单位应采取哪些措施保护原有光缆的安全?

109、（二）、总承包一级资质的A公司，承担了500个基站的施工任务，内容包括基站设备安装调测和部分基站的机房装修，合同工期20天，经建设单位同意，项目经理将机房装修任务分包给了具有建筑装饰专业承包三级资质的B公司，100个郊区基站分包给了具有通信用户管线资质的C公司。施工过程如下：1.省通管局质监人员到了现场检查施工质量，项目经理以现场有监理工程师及工期紧为由拒绝接受检查。2.某天，小雨，A公司项目经理对郊区基站质量巡检，发现塔上有人穿着拖鞋施工，塔下人员未戴安全帽，项目经理叮嘱队长“注意安全，明天必须佩戴齐全安全防护用具”后离开，收工阶段，2人下塔时滑落，导致1死，1重伤。本事故的调查报告内容包括了施工发生单位的概况，施工救援情况，施工造成的人员伤亡和直接经济损失，事故责任认定，事故防范和整改措施。3.监理工程师审核施工资料时发现提供的基站站点参数仅包括，站名、站号、配置基站类型、参数信息，要求补充完善。问：

110、1背景某通信运营商计划在某地建设移动系统试验网工程，委托只有设备入网资质的移动设备生产厂商编制了初步设计，工程估算价约280万元。初步设计得到运营商的批准后，该运营商采用包工不包料的形式将此工程承包给一家长期合作的施工单位，并委托施工单位进行基站站址工作，后由设计单位根据选址及设备的情况编制施工图设计。施工图设计完成后工程开工，由于部分站点选择在民用建筑上，运营商工程管理人员数量有限，又委托施工单位负责完成所选站址的租用谈判工作。在此项目的施工过程中，质量监督机构进行了现场检查，并对运营商做出了相应处罚。14.问题(1)本工程实施阶段的程序符合要求吗?简述通信建设工程项目实施阶段的程序要求。(2)本工程委托设备厂商编制初步设计的做法是否合适?为什么?简述通信建设工程对设计编制单位的选择要求。(3)指出本工程设计阶段是否存在问题并说明理由。(4)本工程是否应进行招投标?为什么?(5)运营商委托施工单位进行站点选址，并负责相应的租用谈判是否合适，这些工作应由谁在什么时间完成?(6)本工程中有特殊验收指标吗?如果有的话，指出有哪些?(7)本工程中运营商的违规操作行为体现在哪些方面?

111、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，施并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。16.问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗(2)监理单位向建设单位报送监理规划和总监任命文件的时间正确吗为什么(3)本工程中，监理单位的工作内容有哪些(4)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(5)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作(6)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些

112、背景某项目经理部负责南方某市话线路工程的施工，工程于7月1日开工，9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、制作总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的形式承包。项目经理部的人员构成情况如下表：项目经理部的施工组织设计中对安全的要求如下：(1)在施工过程中，应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程保证实现无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具保证无破损。项目经理部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检査，杜绝安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员向主要施工人员交底。在施工过程中，发生了以下事情：(1)挖好的杆坑使得一人腿部摔伤。(2)过路口架设吊线时，吊线使得一名骑车人摔伤。(3)敷设架空电缆时，遇到吊线带电，使得一名施工人员从杆上摔落。(4)在人孔内接续时，便道上一行人掉入人孔中。(5)—名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕。(6)管道内的电缆线间绝缘不达标。经过全体管理人员、施工人员的努力，工程按期完工。问题(1)本工程的安全管理程序存在哪些问题？(2)项目经理部安全管理工作的范围还应增加哪些方面？(3)试识别本工程的危险源。(4)项目经理部的人员是否都具有上岗资格？为什么？(5)项目经理部的哪些工作不符合安全管理规定？(6)本工程的安全交底工作存在哪些问题？(7)本工程人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题？(8)本工程应制定哪些应急预案？应急预案应包括哪些内容？

113、2012年5月，具有通信工程施工总承包一级资质的A施工单位，承担了500个基站的设备安装任务，每个基站工程造价15万元，合同工期90d。设备及材料由建设单位采购，由施工单位从仓库运至相应站点。项目部编制了施工组织设计，建设单位批准后，工程按计划进行。开工几天后，由于运营需要，建设单位要求比原计划提前一个月完工，A施工单位以人员不足为由拒绝，建设单位指定其将100个基站的全部工程量分包给具有电信工程专业承包三级资质的B施工单位，A施工单位与B施工单位签订了分包合同。本工程最终按变更后的计划完工，但在试运行期间，B施工单位安装的设备经常出现电压驻波比告警现象。【问题】17.本工程的施工组织设计应包括哪些资源配备计划?18.说明本项目相关单位的违规之处及原因。19.指出本项目出现质量问题的责任单位和应承担的责任。20.用因果分析图法分析电压驻波比不合格的原因。

114、背景资料某施工单位承接一项机房设备安装工程含设备安装和线缆布放。施工单位将设备安装和线缆布放分包，并且与分包单位签订了分包合同，分包合同里约定了付款方式、合同双方的责权利、工程变更和索赔的处理方法。.合同工期为10周，施工单位对分包方前3周已完工作量进行了分包费用偏差分析，截止到第3周末检查完成工作量如下表。施工单位对这两项工作的费用绩效指数CPI和进度绩效指数SPI分别进行了分析，就作业人员、施工机具及施工方法对分包单位提出了建议。问题1.补充分包合同的关键条款。(4分)2.简述子架安装的基本要求。(4分)3.分别计算BCWS01和BCWS02。(4分)4.分别计算BCWP01和BCWP02。(4分)5.分别计算费用绩效指数CPI01和CPI02，进度绩效指数SPI01和SPI02。(8分)6.分析费用和进度的执行情况并对分包单位后续工作提出合理建议。(6分)

115、背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事情：(1)施工单位在敷设光缆时，施工人员将包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丟弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。(2)工程进城部分采用管道敷设方式。施工单位在施工时将人(手)孔内抽出的积水沿街漫流。(3)施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。(4)施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。问题(1)对于此工程项目，项目经理部应从哪些方面进行现场管理？(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素，请制定相应的控制措施。

116、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？

117、背景资料某地级市中心机房电源设备安装工程,工期5周(每周工作时间按7天计),项目部制订的进度计划见图4。本项目实际发生的材料费与表中所列材料费一致,由施工单位采购,并按照工作量平均分摊;施工单位人工成本为500元/天人。工程实施过程中,项目部每周实际参加人数及周末统计的已完成工作量比例见表4。完工后,施工单位提交了竣工资料,内容包括:开工报告.建筑安装工程量总表.设计变更单.隐蔽工程/随工验收签证.停(复)工报告.交(完)工报告.交接书.洽商记录.竣工图.测试记录。施工合同未约定保修期,工程终验后第10个月,个别电池极柱发生严重腐蚀,经分析认定为电池生产缺陷。问题1分别计算第1周末和第5周末的计划工作预算费用(BCWS)。2.分别计算第1周末和第5周末的已完工作预算费用(BCWP)。3.分别计算第1周末和第5周末的计划工作实际费用(ACWP)。4.分别计算第1周末和第5周末的费用偏差(CV)和进度偏差(SV),并说明费用和进度情况。5.列出竣工资料缺少的内容及施工单位需在竣工图上签字的人员。6.本项目的保修期应为几个月?施工单位应如何处理电池极柱腐蚀问题?

118、2背景某项目部负责南方某市话线路工程的施工，工程计划7月1日开工、9月30日完工，施工内容包括制作架空杆路、敷设架空电缆和管道电缆、安装配线设备、总配线架成端等工作量，工程采用包工不包料的方式承包。项目部的人员构成情况见下表：本工程的施工组织设计中涉及安全管理的内容如下：(1)施工过程中应保证施工人员、仪表、车辆、设备、机具的安全。(2)本工程安全目标是无人员伤亡事故，设备、仪表、工机具零破损。项目部的专职安全员负责工程的安全管理工作，对工程中的安全问题进行经常性的检查，排查安全隐患。(3)安全技术交底工作由专职安全管理员负责，面向主要施工人员进行交底。在工程施工过程中发生了以下事件：事件一：挖好的杆坑致使一名工人腿部受伤。事件二：过路口架设吊线时，吊线致使一名骑车的人摔伤。事件三：敷设架空电缆时，遇到吊线带电，致使一名施工人员从杆上摔落，轻伤。事件四：在人孔内接续时，便道上一行人跌落掉人人孔中，皮外伤。事件五：一名施工人员在人孔内作业时被毒气熏晕，经抢救及时脱险。事件六：管道内的电缆线间绝缘指标不达标。经过全体管理人员、施工人员的共同努力，工程按期完工交付。22.问题(1)说明本工程施工组织设计中有关安全管理的内容存在哪些问题?(2)项目部安全管理工作的范围还应增加哪些方面?(3)识别本工程的危险源。(4)项目部的人员是否都具有上岗资格?为什么?(5)指出项目部安全管理的工作疏漏之处。(6)说明本工程的安全技术交底工作的正确做法。(7)人(手)孔内作业时应注意哪些安全问题?

119、某公司承担了一项无线通信设备安装工程，合同工期为30天，工作内容包括勘查、建设、室外设备安装、测试等。建设单位为保证基站的安装质量，要求基站设备安装完成后立即进行本机测试。项目部根据资源配备情况，结合工程特点，按每个工作小组同时只能实施一项工作，计算各项工作的持续时间，确定了各项工作的逻辑关系。本次施工工序逻辑关系；现场勘查—设备安装—本机测试—联调测试—整体测试。逻辑关系及持续时间表如下：问题：1.请将逻辑关系图的紧前紧后工作补全。2.补全双代号网络图，并计算计划工期。3.提前一天完工奖励10a元，迟一天罚款10a元。如何压缩工期使效益最大化，即奖励最大（罚款最小），并求出收益（损失）。4.在效益最优的情况下，请计算计划工期，并用工作代号写出关键线路。5.基站工程参数表的内容包括哪些？

120、某施工单位承担了一项传输设备安装工程，共有2个站合同约定工期70天。项目部编制了进度计划（见图5），资源配备见下表5。施工单位项目经理及其他人员的人工成本按平均600元/天计算。本工程单机和系统调试租赁同一仪表。租赁费为2000元/天。工程开始后，各队每天完成的工作量与计划相同。进行到第35天，项目部接建设单位封网通知，自次日起停工3天。进行到第45天，因使用不当造成仪表故障，停工4天。仪表装修费用5000元计入当日成本。停工期间，人员费用按正常人工成本50%计算，仪表使用费按原价计算。为了赶工，项目经理部系统测试人员从第1天晚上开始加班，连续加班6个晚上。每晚加班完成的工程量相当于正常日完成工作量的50%。人工成本与正常日人工成本相同，仪表不计使用费。问题：1.计算本工程每10日的计划工作预算成本（BCWS）。2.绘制时间-计划预算成本累计曲线。（曲线中需标注每10日末的累计值）3.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作实际成本（ACWP）。4.分别计算第40日末、第60日末的已完成工作预算成本（BCWP）。5.计算本工程施工单位可索赔的费用和工期6.计算本工程实际工期。四、问答题

121、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：23.本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容24.建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作25.建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题26.建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题27.施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由

122、背景资料某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。公司要求尽快完成整改以便按期交工。1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因P1082.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?P266可理解为质量控制措施没落实3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容4.指出竣工测试记录中缺少的部分。

123、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？

124、某工程公司承接了新建30公里PVC塑料管道工程。项目部组织技术人员现场勘察后写了勘查报告，部分内容为：新建管道沿二级路，地势平坦，公路两侧分布有一处乡镇、多处村，公路交通繁忙。项目部最近进行了人员扩充，考虑到在以往的施工中曾出现过诸如地基和入孔方面的质量问题，项目部制定了诸多有针对性的管理措施，并派出专职质检员和安全员现场监督、指导，落实“三检”制度，工程顺利开工。【问题】28.项目部指定的有针对性的管理措施应注重哪几方面?29.何为“三检”制度?质检员的主要职责是什么?30.列出质检员应重点控制的工序。31.在公路上作业应采取哪些安全防护措施?

125、某施工单位承接了一项中继段光缆施工工程，包括管道线路工程和直埋工程，其中部分管道线路工程在公路上施工；开工前，设计单位组织建设单位、监理单位和施工单位共同对施工图设计进行会审，会审中由施工单位的现场勘察人员向与会参与单位说明拟建工程现场情况和设计要求，会议最终形成“施工图设计会审纪要”，由建设单位正式行文。施工单位依据相关资料编制了施工组织设计，其中包括工程概况、编制依据、项目工作分解结构、施工管理目标、施工方案、进度计划、成本计划、用工计划、施工车辆使用计划和材料供应计划。施工中，预报当日有大雨，施工单位担心已挖好的光缆沟被冲垮，及时进行了掩埋。隐蔽验收时，工程师拒绝在隐蔽验收证书上签字。问题：1.指出施工图设计会审的不妥之处，并说明理由？2.请补全施工组织设计缺少的内容。3.针对需要进行隐蔽验收的部分，施工单位应该如何做？4.施工资源配置计划的编制依据有哪些？

126、某SDH通信传输设备安装工程，共5个站，其中3个中继站，2个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工程的工程量如下：（1）终端站需在旧机房一列内安装3架光传输设备、一列2架DDF、1架ODF设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。（2）中继站需在新机房内安装1架电源设备、1架光传输中继设备、1架ODF设备。本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求30天，并规定因甲方原因造成工期延误5天以内工程承包费不得追加；延误工期违约金5000元/天，超过3天违约金10000元/天；工期提前甲方奖励500元/天。施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；3人3天完成中继站安装，2人1天1套仪表完成本机测试；2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间均包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了2名技术人员参与此项目的施工。此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：测试时发现个别焊点存在假焊更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。问题：32.本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些？33.请设置此工程机架安装的质量控制点。34.用横道图编制进度计划及人力运用示意图，编制要求：满足工期要求；使用最少的人力资源；成本最低。35.请识别本工程施工现场的危险源。36.本工程应采用哪些措施降低施工成本？37.本工程竣工资料的竣工文件部分中的应收集哪些资料？38.本工程安装人员费用100元/（人·.天）；测试人员200元/（人·天）；测试仪表2000元/（套.·天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人。计算本工程最低成本。如增加一套仪器，增加2个成员，工期最多可提前多少天？施工成本会有何变化？

127、某项目经理部承接到147km的本地网架空光缆线路工程。此工程由施工单位承包除光缆、接头盒及尾纤以外的其他材料，合同额是定额价格的5.2折。施工单位根据本企业的管理文件要求，将合同额的75%核算给项目经理部，作为本工程的开支。为了完成此项目，施工单位给项目经理部配备了2套熔接机和2台OTDR。项目经理部认为核算的费用比较低，项目经理考虑减少现场开支额度，其所采取的措施如下：(1）减少现场技术人员、安全员等管理人员的数量。(2）在施工现场的沿线招收临时施工人员，降低人工费的开支水平，减少调遣费和临时设施的开支。(3）在施工现场附近采购电杆、钢绞线及其他铁件，适当降低材料的等级。(4）限额领料，随领随用。(5）在施工现场租用拖拉机和农用运输车。在施工过程中，由于现场作业人员的操作水平有限，多处工作量存在质量问题需返工；因租用的农用车行驶速度过快，发生一起交通事故，导致一名施工人员腿部骨折。二．问题(1）施工单位在控制现场成本开支方面的做法是否正确？为什么？施工单位应如何控制工程成本？(2）施工单位给此项目配置专门的仪表和设备的做法是否可取？为什么？(3）项目经理降低现场开支的措施是否合适？为什么？

128、3背景A施工单位具有通信工程施工总承包一级资质，通过招投标承接到某通信运营商的六省长途传输设备扩容工程的施工任务，工程造价约2亿元人民币。由于施工阶段A施工单位正在从事另外一项大型工程的施工，因此没有足够的资源按照合同约定完成此项目，限于合同工期和需求要求，A施工单位与建设单位经协商后，将其中三省的工程量(约8000万元的工程造价)分包给具有通信工程施工总承包三级资质的B施工单位施工。本工程中，A施工单位将材料检验、线缆绑扎、单机及系统测试作为关键过程进行管理。B施工单位按照A施工单位的质量管理要求进行管理，并在施工前请A施工单位的技术人员给作业人员讲课，然后上岗。B施工单位项目负责人将施工要求向三个省的施工负责人作了口头交底。B施工单位在施工过程中，放绑的线缆多次出现返工，并且两个机房更换列熔丝基座时发生了短路事故。质量监督机构现场检查时，发现B施工单位的机架安装、焊接、线缆绑扎等工程量均不符合规范要求，因此质量监督机构对A、B两个施工单位均做出了处罚。B施工单位认为工程由A施工单位承包，不应处罚自己；A施工单位认为质量问题是B施工单位造成的，自己也不应受到处罚。40.问题(1)建设单位在本工程管理过程中存在哪些问题?(2)B施工单位在本工程管理中存在哪些问题?应怎样做?(3)机架安装工作的质量控制点有哪些?(4)说明质量监督机构是否应该对A、B两个施工单位进行处罚?

129、某施工单位承接了一项移动通信基站设备安装工程，工程包括部分管道工程施工，第一次施工会议上现场勘察人员进行了安全技术交底，参会人员包括施工单位各中继段项目负责人和各班组组长，交底人从施工作业特点、危险因素、安全操作规程和标准等方面，对施工人员进行了详细说明和讲解，并要求参会人员交底记录上签名。管道部分开工后，一人打开井盖下作业，不久晕倒，经消防人员施救后生还。工程如期完成，施工单位提交了竣工资料和质量保修书，其中竣工文件包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、工程设计变更单及洽商记录、停(复)工报告、、交、(完)工报告、交接书，监理工程师交竣工资料退回，要求补全后再提交。问题：1.指出本项目安全技术交底的不妥之处并说明正确的做法。2.有限空间工作的安全防护有哪些？3.请补全竣工文件中缺少部分。4.管道光缆线路工程中哪些部分需要进行隐蔽验收？5.质量保修证书应包括哪些内容？

130、某万门程控交换机安装工程，工期40天，合同约定，交换机房到传输机房的同轴电缆由施工单位采购。施工项目部要求在现场摸底时对设计图纸进行复核，其中机房内设备安装现场应复核：需要安装的设备位置是否准确，防静电地板高度是否和抗震基座的高度相符。工程进行到第20天时，项目部检查得出相关数据如下表工程完工后，2015年6月2日，施工单位报送了竣工结算资料和竣工结算报告；并递交了竣工资料，包含工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、巳安装设备明细表、重大工程质量事故报告、验收证书等内容，监理单位以材料不全为由要求施工单位补充；施工单位提出工程中未发生相关事件的表格是否可不提供，监理单位认为如确定无相关事件发生，则可以不提供，但需提供承诺函；2015年6月10日通过竣工验收，并于7月12日投产使用问题：1.本工程在现场摸底时对设计图纸的复核还需要复核哪些内容？2.计算表中每项工作的已完工作预算费用BCWP和总的BCWP。3.计算表中每项工作的已完工作实际费用ACWP和总的计划工作预算费用BCWS。4.计算表中的费用偏差CV和进度偏差SV,并说明费用和进度的进展情况。5.请帮施工单位补齐竣工资料；监理单位的做法是否合理，并说明理由；6、施工单位提交的竣工结算资料发包人应于什么时间审查完成，质保金于什么时间退还施工单位；

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：P2

2、答案：D本题解析：教材页码P363-366

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：A本题解析：教材页码P96-100一列有多个机架时，应先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为3mm，机架之间的缝隙上下应均匀一致。

5、答案：D本题解析：教材页码P1-4最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点（SCP）、智能外设、语音信箱系统，以及Internet上的各种信息服务器等。

6、答案：C本题解析：本题考核的是卫星电视接收系统的组成。卫星电视接收系统由天线、馈源、高频头、功率分配器和数字卫星电视接收机等组成。

7、答案：C本题解析：《电信运营业重大事故报告规定(试行)》所包括的电信运营业重大事故包括:(1)在生产过程中发生的人员伤亡、财产损失事故:死亡3人/次以上、重伤5人/次以上、造成直接经济损失在500万元以上;(2)一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故;(3)一个或多个卫星转发器通信连续中断超过60min;(4)不同电信运营者的网间通信全阻60min;(5)长途通信一个方向全阻60min;(6)固定电话通信阻断超过10万户?h;(7)移动电话通信阻断超过10万户?h;(8)互联网业务中电话拨号业务阻断影响超过1万户?h，专线业务阻断超过500端口?h;(9)党政军重要机关、与国计民生和社会安定直接有关的重要企事业单位及具有重大影响的会议、活动等相关通信阻断;(10)其他需及时报告的重大事故。

8、答案：A本题解析：安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在外侧(维护侧)。

9、答案：B本题解析：教材页码P100-103接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地，其作用是迅速泄放雷电引起的强电流，接地电阻必须符合相关规定。

10、答案：B本题解析：对于向中、远地区(超过2000km)广播的短波发射台，天线发射前方1km以内，总坡度一般不应超过3%。在地形复杂的地区建台，应论证地形对电波发射的影响。

11、答案：A本题解析：声能衰减到原值的百万分之一（即声能衰减60dB）所需的时间，称为混响时间。它的大小与房间容积、墙壁、地板和顶棚等材料的吸声系数有关。

12、答案：A本题解析：电信专用房屋应按联合接地方式进行防雷接地设计：即电信建筑物的防雷接地（含天线铁塔的防雷接地）、电信设备的工作接地以及其保护接地共同组成一个联合接地网。接地系统有交流工作接地、直流工作接地，保护接地和防雷接地等。现一般采取将这四者联合接地的方式。交流接地可避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大现象发生。工作接地可保证直流通信电源的电压为负值。保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。联合接地是将交流接地，直流接地，保护接地和防雷接地共用一组地网，由接地体、接地引入线、接地汇集排和接地连接线、引出线等部分组成。这个地网是一个闭合的网状网络，地网的每个点都是等电位的。

13、答案：D本题解析：基础电源为浮充制式蓄电池直流供电，标称电压为-48V，正极接地。蓄电池应是密封防爆式的。当蓄电池开始放电时，会发出远端告警信号。柴油发电机组和开关电源具备自动启动和倒换性能，并具有远端遥测.遥信和遥控功能。

14、答案：A本题解析：本题考核的是光纤传输产生畸变的原因。色散是光脉冲信号在光纤中传输，到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式，在传输时因速度不同，到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变。故选项A正确。

15、答案：C本题解析：暂无解析

16、答案：B本题解析：教材页码P50-51直流电源的电压和杂音是标志其电能质量的重要指标。由直流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为-57~-40V，直流电源杂音应小于2mV，高频开关整流器的输出电压应自动稳定，其稳定精度应≤0.6%。

17、答案：D本题解析：从硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成。

18、答案：B本题解析：暂无解析

19、答案：A本题解析：调制器主要用于音、视频编码和数字预校正，它是电视发射机的核心部分。发射机的绝大部分技术指标由调制器决定。

20、答案：A本题解析：无绳电话只是手柄与主机之间采用无线通信，但其主机还是以有线方式接入网络的。

21、答案：C本题解析：

22、答案：B本题解析：本题考核的是演播室灯光用电负荷。用电设备集中，负荷性质具有非线性负载的特性。故选项B错误。用电负荷容量大，且演播室的灯光用电负荷是连续负荷。故选项A正确。用电负荷对工艺用电设备产生较大的谐波干扰。故选项C正确。用电设备的单相负荷在使用中易造成严重的三相不平衡。故选项D正确。

23、答案：C本题解析：光纤通信系统通常采用数字编码、强度调制、直接检波等技术。所谓编码，就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。

24、答案：D本题解析：金考典软件考前更新，下载链接www.

25、答案：B本题解析：语音业务。网络应支持CSFB、SVLTE、SRLTE或VoLTE等方式提供语音业务。

26、答案：D本题解析：暂无解析

27、答案：D本题解析：暂无解析

28、答案：C本题解析：最小边模抑制比:指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比。测试主要仪表为光谱分析仪。

29、答案：B本题解析：暂无解析

30、答案：B本题解析：

31、答案：B本题解析：教材页码P45-47第四代移动通信系统主要特征：1.提供更高的传输速率，三种环境下能提供的速率分别为：行车或快速移动环境下数十Mbit/s，室外或步行环境下数十至数百Mbit/s，室内环境下100Mbit/s-1Gbit/s。2.支持更高的终端移动速度（250km/h）。3.全IP网络架构、承载与控制分离。4.提供无处不在的服务、异构网络协同。5.提供更高质量的多媒体业务。

32、答案：C本题解析：教材页码P39-42对于1800MHz频段，上行（移动台发、基站收）的频带为1710-1785MHz，下行（基站发、移动台收）的频带为1805-1880MHz，双工间隔为95MHz，工作带宽为75MHz。

33、答案：D本题解析：暂无解析

34、答案：A本题解析：教材页码P32-36VSAT主站主要由本地操作控制台（LOC）、TDMA终端、接口单元、射频设备、馈源及天线等构成。

35、答案：A本题解析：采用数字编码.强度调制.直接检波等方式。所谓编码，就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。强度调制就是在光端机发送端，通过调制器用电信号控制光源的发光强度，使光强度随信