建设工程补充合同协议

建设工程补充合同协议甲方（发包方）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包方）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），鉴于原合同项下工程在实施过程中，根据项目实际情况及双方协商，需对部分内容进行变更和补充。经甲乙双方友好协商，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条基本信息确认甲乙双方确认原合同仍然有效，本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本补充协议的签订不影响原合同其他未变更条款的效力，除非本协议另有明确约定。第二条变更/补充的具体内容1.甲方同意在原合同约定的[原工程名称]工程范围内，增加[新增工程项目具体名称，例如：室外景观绿化工程]（以下简称“新增工程”）。新增工程的具体范围、内容和要求详见本协议附件一《新增工程范围及说明》。新增工程使用图纸为附件二《新增工程图纸》。2.新增工程采用的价格方式为：[选择并填写，例如：按实结算/按原合同类似项目综合单价/甲方另行提供预算，双方确认后执行]。具体结算依据为[说明，例如：现场实际完成的合格工程量乘以合同约定单价/附件三《新增工程预算书》]。3.因新增工程导致原合同约定的工程总量增加，根据原合同第[原合同条款号]条关于工程量变更价款的约定，甲乙双方同意，新增工程的合同价款暂定为人民币[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。4.新增工程的施工应纳入原合同工期范围，由乙方自行调整施工组织，确保不影响原合同约定的总工期[原合同约定的总工期日期]。因新增工程自身原因导致工期延误的，按原合同关于工期延误违约责任的约定执行。第三条合同价款调整1.根据本协议第二条所述新增工程，甲方应在乙方完成新增工程合格验收，并提交完整的竣工资料后[天数]日内，支付新增工程合同价款人民币[金额大写]元整（¥[金额小写]元）。2.上述新增工程款项的支付方式按照原合同关于工程进度款支付方式的约定执行，即[简述支付方式，例如：分阶段支付，具体比例和节点参照原合同附件四《工程进度款支付计划表》]。第四条双方权利与义务的变更1.乙方负责完成新增工程的施工、材料采购（若合同约定由甲方供应的材料除外）、设备租赁（若合同约定由甲方租赁的设备除外）、安全文明施工及验收等全部工作，并确保新增工程质量达到原合同约定的[质量标准等级，例如：合格]标准。2.甲方应负责提供新增工程施工所需的部分条件，具体包括[列出甲方需提供条件，例如：施工用水用电接入点/相关许可申请协调支持]，乙方应在施工前向甲方提出需求，甲方应在合理时间内予以满足。3.新增工程的检验和验收标准参照原合同关于工程检验和验收的约定执行，甲方应在收到乙方提交的验收申请后[天数]日内组织验收。验收合格后，签署验收记录，作为支付相关款项的依据。第五条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择并填写，例如：原合同约定的仲裁委员会，即[具体仲裁委员会名称]/项目所在地有管辖权的人民法院]提起仲裁/诉讼。第六条不可抗力本协议的不可抗力条款适用原合同第[原合同条款号]条约定的内容。第七条保密甲乙双方对于在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等均负有保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务在本协议终止后仍然有效。第八条法律适用与合同生效1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的生效不晚于原合同生效之日。第九条附件本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。1.附件一：《新增工程范围及说明》2.附件二：《新增工程图纸》3.附件三：《新增工程预算书》（若适用）4.[其他根据实际情况添加的附件]第十条其他1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议一式[数量]份，甲方执[数量]份，乙方执[数量]份，具有同等法律效力。3.本协议的签订不影